基坑支护劳务分包合同范文(2024版)

编号：__________基坑支护劳务分包合同范文(2024版)甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日

基坑支护劳务分包合同范文(2024版)合同目录第一章：总则1.1定义与解释1.2适用法律1.3合同文件的优先顺序1.4语言1.5合同的生效第二章：劳务分包范围与工程概况2.1劳务分包范围2.2工程概况2.3分包工程的交底第三章：分包人的义务与责任3.1分包人的义务3.2分包人的责任3.3分包人的资质与人员要求第四章：施工进度与质量控制4.1施工进度计划4.2施工质量控制4.3工程变更的处理第五章：安全生产与环保5.1安全生产要求5.2环保要求5.3安全事故的处理第六章：合同价格与支付6.1合同价格6.2预付款6.3进度付款6.4最终付款6.5价格调整第七章：工期延误7.1工期延误的原因7.2工期延误的处理第八章：违约责任8.1分包人的违约行为8.2发包人的违约行为8.3违约责任的承担第九章：争议解决9.1争议的解决方式9.2仲裁9.3诉讼第十章：合同的解除10.1合同解除的条件10.2合同解除的程序10.3合同解除后的处理第十一章：一般条款11.1保密条款11.2知识产权保护11.3不可抗力11.4合同的转让11.5合同的终止第十二章：验收与保修12.1工程验收12.2保修责任第十三章：附则13.1名词解释13.2合同的修改与补充13.3合同的有效期第十四章：附件14.1附件列表14.2附件内容合同编号_________第一章：总则1.1定义与解释1.1.2本合同所述词语，如“甲方”、“乙方”、“工程”、“分包范围”等，均应按本合同附件及双方约定的含义予以解释。1.2适用法律本合同的签订、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。1.3合同文件的优先顺序本合同文件的优先顺序如下：合同协议书；中标通知书；投标文件；本合同专用条款；本合同通用条款；技术文件；图纸；工程量清单；其他双方认为应当作为本合同组成部分的文件。1.4语言本合同的文字语言为中文，如有翻译版本，以中文文本为准。1.5合同的生效本合同自双方签字盖章之日起生效，至合同约定的全部义务履行完毕之日止。第二章：劳务分包范围与工程概况2.1劳务分包范围乙方负责本合同约定的基坑支护工程的全部劳务作业，包括但不限于：挖土、支护、降水、回填等。2.2工程概况工程地点：____________________。工程名称：____________________。工程规模：____________________。工程内容：____________________。2.3分包工程的交底双方应在本合同签订后14天内，进行分包工程的详细交底，明确工程要求、施工方案、质量标准等内容。第三章：分包人的义务与责任3.1分包人的义务乙方应按照甲方的要求，按时完成劳务作业，保证工程质量，并接受甲方的监督和管理。3.2分包人的责任乙方应对其提供的劳务作业质量负责，确保工程安全，对因乙方原因造成的工程损失承担赔偿责任。3.3分包人的资质与人员要求乙方应具备相应的资质，并根据工程需要，提供合格的人员和设备。第四章：施工进度与质量控制4.1施工进度计划乙方应按照甲方的要求，制定详细的施工进度计划，并报甲方审批。4.2施工质量控制乙方应按照甲方的质量要求，采取有效的质量控制措施，确保工程质量。4.3工程变更的处理工程变更应按照甲方的要求及时调整施工进度计划和施工方案，并报甲方审批。第五章：安全生产与环保5.1安全生产要求乙方应严格遵守国家安全生产法律法规，确保施工过程中的安全生产。5.2环保要求乙方应遵守国家环保法律法规，做好施工现场的环保工作。5.3安全事故的处理如发生安全事故，乙方应立即报告甲方，并按照甲方要求进行处理。第六章：合同价格与支付6.1合同价格本合同的劳务分包价格为人民币（大写）：____________________元（小写）：____________________元。6.2预付款甲方应在合同签订后14天内，向乙方支付合同总价款的30%作为预付款。6.3进度付款乙方完成合同约定的工程量后，甲方应按照约定的付款比例和时间向乙方支付进度款。6.4最终付款工程验收合格后，甲方应向乙方支付剩余的合同价款。6.5价格调整本合同价格不因任何因素调整。第七章：工期延误7.1工期延误的原因如因乙方原因造成工期延误，乙方应承担相应的违约责任。7.2工期延误的处理工期延误的处理应按照本合同约定的违约责任条款执行。第八章：违约责任8.1分包人的违约行为如乙方未按合同约定完成劳务作业，或劳务作业质量不符合甲方要求，视为乙方违约。8.2发包人的违约行为如甲方未按合同约定支付价款，或未提供合同约定的施工条件，视为甲方违约。8.3违约责任的承担违约方应承担相应的违约责任，赔偿对方因此造成的损失。第九章：争议解决9.1争议的解决方式双方发生合同争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2仲裁如双方约定仲裁，任何一方均有权向约定的仲裁委员会申请仲裁。9.3诉讼如双方未约定仲裁，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第十章：合同的解除10.1合同解除的条件合同解除的条件如下：a.双方协商一致解除合同；b.因不可抗力导致合同无法履行；c.对方严重违约，无法实现合同目的。10.2合同解除的程序合同解除应通过书面形式确认，并由双方签字盖章。10.3合同解除后的处理合同解除后，双方应按照本合同约定处理尚未履行的义务，并承担相应的违约责任。第十一章：一般条款11.1保密条款双方应对本合同的内容和签订过程予以保密，未经对方同意，不得向第三方披露。11.2知识产权保护双方应尊重对方的知识产权，不得侵犯对方的商标、专利等知识产权。11.3不可抗力不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。11.4合同的转让未经对方同意，任何一方不得将本合同的权利和义务全部或部分转让给第三方。11.5合同的终止本合同终止的条件如下：a.合同约定的义务全部履行完毕；b.双方协商一致终止合同；c.因不可抗力导致合同无法继续履行。第十二章：验收与保修12.1工程验收工程验收应按照甲方的要求进行，乙方应提供相关验收资料。12.2保修责任工程验收合格后，乙方应对分包工程承担一年的保修责任。第十三章：附则13.1名词解释本合同所用名词应按照本合同附件及双方约定的含义予以解释。13.2合同的修改与补充本合同的修改和补充应采用书面形式，经双方签字盖章后生效。13.3合同的有效期本合同自双方签字盖章之日起生效，至合同约定的全部义务履行完毕之日止。第十四章：附件14.1附件列表附件1：基坑支护工程详细交底资料附件2：分包工程进度计划附件3：分包工程质量标准附件4：分包工程安全防护措施附件5：分包工程人员名单及资质证明附件6：合同价款支付明细表附件7：违约责任处理细则附件8：争议解决方式详细规定合同双方签字盖章处：甲方（签字）：____________________日期：____________________乙方（签字）：____________________日期：____________________多方为主导时的，附件条款及说明附加条款一：甲方为主导时的特殊规定1.1甲方有权对乙方的施工过程进行监督和管理，确保乙方的施工质量和进度符合甲方的要求。1.2甲方应提供施工所需的现场条件和设施，包括但不限于施工场地、临时设施、施工用水电等。1.3甲方应按照合同约定及时支付合同价款，否则乙方有权暂停施工，并且甲方应支付违约金。1.4甲方应负责办理工程验收手续，并支付验收费用。1.5甲方应负责协调与第三方单位的关系，包括但不限于设计单位、监理单位、相邻单位等。附加条款二：乙方为主导时的特殊规定2.1乙方应按照甲方的要求和国家相关标准进行施工，确保施工质量和进度。2.2乙方应按照合同约定及时完成施工，否则乙方应支付违约金。2.3乙方应负责施工过程中的安全生产和环保工作，并承担因此造成的一切责任。2.4乙方应负责提供施工所需的人员和设备，并保证其质量和性能符合甲方的要求。2.5乙方应负责办理工程验收手续，并支付验收费用。附加条款三：第三方中介的特殊规定3.1第三方中介应按照甲乙双方的要求进行协调和服务，确保合同的履行。3.2第三方中介应负责监督甲乙双方的履行情况，协调解决合同履行过程中的问题。3.3第三方中介应按照合同约定收取中介费用，并提供相应的服务。3.4第三方中介应负责处理合同履行过程中的争议和纠纷。3.5第三方中介应对甲乙双方的商业秘密进行保密，不得泄露。附件及其他补充说明一、附件列表：1.附件1：基坑支护工程详细交底资料工程概述施工方案质量标准安全措施2.附件2：分包工程进度计划施工进度安排关键节点进度更新记录3.附件3：分包工程质量标准材料要求施工工艺验收标准4.附件4：分包工程安全防护措施安全规章制度应急预案安全教育记录5.附件5：分包工程人员名单及资质证明人员名单资质证书复印件6.附件6：合同价款支付明细表支付计划支付凭证7.附件7：违约责任处理细则违约行为违约责任违约金计算方式8.附件8：争议解决方式详细规定争议解决方式仲裁或诉讼程序仲裁或法院名称二、违约行为及认定：1.甲方违约行为未按约定时间支付价款提供错误的施工条件未履行合同约定的其他义务2.乙方违约行为未按约定时间完成施工施工质量不符合标准未遵守安全生产规定3.第三方中介违约行为未能妥善协调双方关系未按约定提供服务泄露甲乙双方商业秘密三、法律名词及解释：1.基坑支护工程：指为防止基坑（槽）开挖过程中土体塌方而采取的支护措施。2.劳务分包：指承包人将其所承包的工程的某一特定部分或全部，分包给具有相应资质的劳务分包人完成的活动。3.违约金：指当事人不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定时，应当支付给对方的一定金额。4.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。5.争议解决：指当合同各方在合同履行过程中发生分歧时，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决争议的过程。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工进度延误solution:双方协商调整施工计划，必要时签订进度调整协议。2.施工质量问题solution:及时