2024简易劳务分包合同范本

编号：__________2024简易劳务分包合同范本甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日

2024简易劳务分包合同范本合同目录第一章：前言1.1劳务分包的定义和范围1.2分包合同的签订目的和原则1.3分包合同的适用对象和条件第二章：合同主体2.1分包单位的基本情况2.2总包单位的基本情况2.3分包单位的资质和能力要求第三章：分包工程内容和范围3.1分包工程的详细描述3.2分包工程的规模和数量3.3分包工程的地点和工期第四章：合同价格和支付方式4.1合同价格的确定和调整4.2预付款和进度款的支付方式4.3尾款的支付条件和时间第五章：劳务人员的管理和培训5.1劳务人员的招聘和筛选5.2劳务人员的培训和考核5.3劳务人员的福利和待遇第六章：施工质量和安全管理6.1施工质量的标准和要求6.2施工安全的规定和措施6.3质量事故和安全事故的处理第七章：工期和进度管理7.1工期的确定和承诺7.2进度计划的制定和调整7.3工期延误的责任和处理第八章：变更和解除合同8.1合同变更的条件和程序8.2合同解除的条件和程序8.3变更和解除合同的法律后果第九章：违约责任9.1分包单位的违约行为和责任9.2总包单位的违约行为和责任9.3违约责任的赔偿方式和法律后果第十章：争议解决10.1争议解决的方式和程序10.2仲裁和诉讼的地点和适用法律10.3争议解决的费用和承担方第十一章：合同的生效、变更和终止11.1合同的签订和生效程序11.2合同的变更程序和条件11.3合同的终止条件和后果第十二章：保密条款12.1保密信息的定义和范围12.2保密信息的保护措施和期限12.3违反保密条款的责任和后果第十三章：其他条款13.1合同的书面形式和份数13.2分包工程的验收和移交13.3合同的修订和补充第十四章：附录14.1合同附件清单14.2分包工程的图纸和技术文件14.3合同双方的联系人和联系方式合同编号_________第一章：前言1.1劳务分包的定义和范围本合同所述劳务分包，是指分包单位按照总包单位的要求，完成分包工程内的全部或部分施工任务，并按照约定质量、安全、进度等要求，向总包单位提供相应的劳务服务的行为。1.2分包合同的签订目的和原则本合同的签订目的是明确分包工程的范围、质量、安全、进度等方面的要求，确保分包工程的顺利完成，维护双方的合法权益。本合同的签订原则是平等自愿、公平公正、诚实守信、合作共赢。1.3分包合同的适用对象和条件适用对象：具有相应资质和能力的分包单位。第二章：合同主体2.1分包单位的基本情况分包单位名称：__________注册地址：__________法定代表人：__________联系电话：__________2.2总包单位的基本情况总包单位名称：__________注册地址：__________法定代表人：__________联系电话：__________2.3分包单位的资质和能力要求分包单位应具备完成分包工程所需的资质，并提供相应的资质证书；分包单位应具备完成分包工程所需的技术、人员、设备等能力，并能满足工程质量、安全、进度等方面的要求。第三章：分包工程内容和范围3.1分包工程的详细描述分包工程名称：__________工程地点：__________工程内容：__________工程规模：__________工程数量：__________3.2分包工程的规模和数量分包工程的规模为：__________分包工程的数量为：__________3.3分包工程的地点和工期分包工程的地点为：__________分包工程的工期为：__________第四章：合同价格和支付方式4.1合同价格的确定和调整合同价格为：__________元（大写：__________元整）。合同价格的调整方式为：__________。4.2预付款和进度款的支付方式预付款为合同价格的：__________%，金额为：__________元（大写：__________元整）。预付款支付时间为：__________。进度款的支付方式为：__________。4.3尾款的支付条件和时间尾款支付条件为：__________。尾款支付时间为：__________。第五章：劳务人员的管理和培训5.1劳务人员的招聘和筛选分包单位应按照工程需求，招聘和筛选具备相应技能和经验的劳务人员，并提供相应的资质证明。5.2劳务人员的培训和考核分包单位应对劳务人员进行必要的培训和考核，确保其具备完成分包工程所需的能力和技能。5.3劳务人员的福利和待遇分包单位应按照国家和地方法律法规，为劳务人员提供合理的工资、福利和待遇，并依法缴纳社会保险费等。第六章：施工质量和安全管理6.1施工质量的标准和要求分包单位应按照总包单位提供的施工图纸、技术文件和规范要求，保证分包工程的质量，确保分包工程达到约定的质量标准。6.2施工安全的规定和措施分包单位应按照国家和地方法律法规，制定和落实分包工程的安全措施，确保分包工程的安全。6.3质量事故和安全事故的处理分包单位应按照约定及时处理分包工程的质量事故和安全事故，并承担相应的责任和损失。第八章：变更和解除合同8.1合同变更的条件和程序合同变更的条件为：__________。合同变更的程序为：__________。8.2合同解除的条件和程序合同解除的条件为：__________。合同解除的程序为：__________。8.3变更和解除合同的法律后果变更和解除合同的法律后果为：__________。第九章：违约责任9.1分包单位的违约行为和责任分包单位的违约行为和责任为：__________。9.2总包单位的违约行为和责任总包单位的违约行为和责任为：__________。9.3违约责任的赔偿方式和法律后果违约责任的赔偿方式和法律后果为：__________。第十章：争议解决10.1争议解决的方式和程序争议解决的方式和程序为：__________。10.2仲裁和诉讼的地点和适用法律仲裁和诉讼的地点和适用法律为：__________。10.3争议解决的费用和承担方争议解决的费用和承担方为：__________。第十一章：合同的生效、变更和终止11.1合同的签订和生效程序合同的签订和生效程序为：__________。11.2合同的变更程序和条件合同的变更程序和条件为：__________。11.3合同的终止条件和后果合同的终止条件和后果为：__________。第十二章：保密条款12.1保密信息的定义和范围保密信息的定义和范围为：__________。12.2保密信息的保护措施和期限保密信息的保护措施和期限为：__________。12.3违反保密条款的责任和后果违反保密条款的责任和后果为：__________。第十三章：其他条款13.1合同的书面形式和份数合同的书面形式和份数为：__________。13.2分包工程的验收和移交分包工程的验收和移交为：__________。13.3合同的修订和补充合同的修订和补充为：__________。第十四章：附录14.1合同附件清单合同附件清单为：__________。14.2分包工程的图纸和技术文件分包工程的图纸和技术文件为：__________。14.3合同双方的联系人和联系方式合同双方的联系人和联系方式为：__________。甲方（总包单位）：__________乙方（分包单位）：__________签订日期：__________签订地点：__________多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.1甲方指令和变更甲方有权根据工程实际情况，对分包工程的内容、进度、质量等方面进行指令和变更。分包单位应按照甲方的指令和变更要求，及时调整分包工程的施工计划和施工方案。1.2甲方监督和检查甲方有权对分包工程的施工过程进行监督和检查，确保分包单位按照约定要求进行施工。分包单位应积极配合甲方的监督和检查工作，提供必要的信息和资料。1.3甲方违约责任如甲方未按照约定支付预付款、进度款或尾款，甲方应承担违约责任，向分包单位支付违约金，并赔偿因此给分包单位造成的损失。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明2.1乙方施工管理和协调乙方应负责分包工程的整体施工管理和协调工作，确保分包工程的顺利进行。乙方应及时向甲方报告施工进展情况，并按照甲方的要求，提供相关报表和资料。2.2乙方质量和安全责任乙方应保证分包工程的质量符合约定要求，并采取必要的安全措施，确保分包工程的安全。如分包工程发生质量问题或安全事故，乙方应承担相应的责任和损失。2.3乙方违约责任如乙方未按照约定完成分包工程，或分包工程不符合约定要求，乙方应承担违约责任，向甲方支付违约金，并赔偿因此给甲方造成的损失。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明3.1第三方中介的职责和义务第三方中介应负责协调甲方和乙方之间的关系，协助双方履行合同义务，确保分包工程的顺利进行。第三方中介应及时解决双方在施工过程中出现的问题和争议。3.2第三方中介的费用和支付方式第三方中介的费用由甲方和乙方共同承担，具体费用标准和支付方式应在合同中约定。第三方中介的费用应在合同中明确，并在支付进度款或尾款时一并支付。3.3第三方中介的违约责任如第三方中介未能履行其职责和义务，导致分包工程出现质量问题、安全事故或合同争议，第三方中介应承担相应的责任和损失。附件及其他补充说明一、附件列表：1.分包工程详细描述2.分包工程的规模和数量3.分包工程的地点和工期4.合同价格的详细计算5.预付款和进度款的支付证明6.尾款的支付证明7.劳务人员名单和资质证明8.施工质量和安全管理措施9.工期和进度计划10.合同变更和解除的申请表格11.违约金计算公式12.争议解决的仲裁或诉讼文件13.保密信息协议14.合同双方的联系人和联系方式二、违约行为及认定：1.分包单位未按约定完成工程2.分包单位工程质量不符合标准3.分包单位安全事故或质量事故4.分包单位未按约定支付违约金5.总包单位未按约定支付预付款、进度款或尾款6.总包单位未按约定提供施工条件7.第三方中介未能履行协调职责8.第三方中介未解决双方争议9.双方未按约定配合监督和检查10.双方未按约定履行保密义务三、法律名词及解释：1.劳务分包：指分包单位按照总包单位的要求，完成分包工程内的全部或部分施工任务，并按照约定质量、安全、进度等要求，向总包单位提供相应的劳务服务的行为。2.违约金：指违约方按照约定向守约方支付的赔偿金。3.仲裁：指合同双方按照约定将争议提交仲裁机构进行裁决的一种争议解决方式。4.诉讼：指合同双方将争议提交法院进行审理的一种争议解决方式。5.保密信息：指合同双方在合同履行过程中涉及的技术、商业等不应泄露的信息。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：提前制定备用方案，调整人员和工作时间，确保工程按期完成。2.工程质量问题：及时整改，重新