2024版装饰工程劳务分包合同

编号：__________2024版装饰工程劳务分包合同甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日

2024版装饰工程劳务分包合同合同目录第一章：总则1.1定义与解释1.2适用法律1.3合同文件的优先顺序1.4合同的生效与终止第二章：合同主体2.1分包商的基本情况2.2承包商的基本情况第三章：工程范围与内容3.1工程概述3.2分包工程范围3.3分包工程量清单第四章：合同价格与支付4.1合同价格4.2预付款4.3进度付款4.4竣工结算4.5支付方式与时间第五章：工程质量与标准5.1工程质量要求5.2工程标准5.3质量检验与验收第六章：工期与进度6.1合同工期6.2进度计划与调整6.3工期延误第七章：材料与设备7.1分包商提供的材料与设备7.2承包商提供的材料与设备7.3材料与设备的管理与使用第八章：施工安全管理8.1安全生产要求8.2安全事故的处理8.3环境保护与文明施工第九章：变更与调整9.1合同变更的条件9.2合同变更的程序9.3变更导致的费用调整第十章：违约责任10.1分包商的违约责任10.2承包商的违约责任10.3违约赔偿方式第十一章：争议解决11.1争议解决方式11.2仲裁或诉讼地点与适用法律第十二章：其他条款12.1保密条款12.2广告与宣传12.3不可抗力12.4合同的转让12.5合同的补充与修改第十三章：附件13.1分包工程详细设计图纸13.2分包工程量清单13.3相关标准与规范第十四章：附则14.1合同的生效、修改与解除14.2合同的保管与复印件14.3分包商对承包商的承诺合同编号_________第一章：总则1.1定义与解释1.1.4本合同中的其他术语和简称应具有本合同上下文中的相同含义。1.2适用法律本合同的订立、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。1.3合同文件的优先顺序本合同的文件优先顺序如下：(i)合同协议书；(ii)合同条件；(iii)投标文件；(iv)合同图纸；(v)技术规范；(vi)其他构成合同组成部分的文件。1.4合同的生效与终止本合同自双方签字盖章之日起生效，至合同约定的工程竣工并经验收合格，且承包商支付完毕所有应付款项之日终止。第二章：合同主体2.1分包商的基本情况分包商依法成立，具有_________资质，其法定代表人为_________，地址为_________。2.2承包商的基本情况承包商依法成立，具有_________资质，其法定代表人为_________，地址为_________。第三章：工程范围与内容3.1工程概述工程是一项装饰工程，位于_________，工程内容包括但不限于_________。3.2分包工程范围分包商应按照合同约定的范围完成包括但不限于_________的工作。3.3分包工程量清单分包工程量清单详见附件_________。第四章：合同价格与支付4.1合同价格合同价格为人民币_________元（大写：_________元整），币种为人民币。4.2预付款承包商应在合同签订后_________日内向分包商支付预付款人民币_________元。4.3进度付款分包商完成合同约定的阶段性工作后，承包商应按照实际完成的工作量和合同约定的单价进行支付。4.4竣工结算工程竣工后，分包商应按照合同约定的方式提交竣工结算报告，承包商应在收到报告后_________日内进行审核并支付剩余款项。4.5支付方式与时间支付方式为银行转账，支付时间按照合同约定的付款节点进行。第五章：工程质量与标准5.1工程质量要求分包商应保证工程的施工质量符合_________标准。5.2工程标准工程标准详见附件_________。5.3质量检验与验收工程质量的检验和验收按照合同约定的程序和标准进行。第六章：工期与进度6.1合同工期合同工期为_________日。6.2进度计划与调整分包商应按照合同约定的时间节点提交进度计划，如有调整应提前_________日通知承包商。6.3工期延误如分包商原因导致工期延误，应按照合同约定承担相应的违约责任。第七章：材料与设备7.1分包商提供的材料与设备分包商应按照合同约定的规格、数量和质量提供材料与设备。7.2承包商提供的材料与设备承包商应按照合同约定的规格、数量和质量提供材料与设备。7.3材料与设备的管理与使用材料与设备的管理与使用应按照合同约定的规定进行。第八章：施工安全管理8.1安全生产要求分包商应遵守国家和地方的安全生产法律法规，确保工程施工安全。8.2安全事故的处理如发生安全事故，分包商应立即报告承包商，并按照事故处理程序进行处理。8.3环境保护与文明施工分包商应按照相关法律法规和合同约定，做好施工现场的环境保护和文明施工工作。第九章：变更与调整9.1合同变更的条件合同变更的条件包括但不限于工程设计变更、工程量增减等。9.2合同变更的程序合同变更应通过书面形式提出，并由双方协商一致后签署变更协议。9.3变更导致的费用调整合同变更导致的费用调整应按照合同约定的方式进行。第十章：违约责任10.1分包商的违约责任分包商如违反合同约定，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。10.2承包商的违约责任承包商如违反合同约定，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。10.3违约赔偿方式违约赔偿的具体方式应按照合同约定的条款执行。第十一章：争议解决11.1争议解决方式双方发生的争议应通过协商解决，协商不成的，可以选择仲裁或诉讼。11.2仲裁或诉讼地点与适用法律争议的仲裁或诉讼地点为_________，适用法律为中华人民共和国法律。第十二章：其他条款12.1保密条款双方应对合同内容和双方之间的商业秘密予以保密，未经对方同意不得泄露。12.2广告与宣传未经对方同意，任何一方不得使用对方的名称、标志等进行广告或宣传。12.3不可抗力不可抗力事件发生后，双方应立即采取措施减少损失，并按照合同约定的方式处理。12.4合同的转让未经对方同意，任何一方不得将合同全部或部分转让给第三方。12.5合同的补充与修改合同的补充和修改应采用书面形式，并由双方签署。第十三章：附件附件内容包括但不限于分包工程详细设计图纸、分包工程量清单、相关标准与规范等。第十四章：附则14.1合同的生效、修改与解除合同的生效、修改和解除应符合合同约定的条件和程序。14.2合同的保管与复印件双方均应妥善保管合同正本，并互换合同复印件。14.3分包商对承包商的承诺分包商承诺按照合同约定完成工程，并保证工程质量、安全、进度等方面的要求。合同编号：_________承包商（盖章）：_________法定代表人（或授权代表）：_________日期：_________分包商（盖章）：_________法定代表人（或授权代表）：_________日期：_________多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.1甲方指令甲方有权根据工程进度和质量要求，向乙方发出指令。乙方应无条件服从甲方的指令，并按照甲方的要求完成工作。1.2甲方监督甲方有权对乙方的施工过程进行监督，以确保工程质量、安全和管理符合甲方的要求。1.3甲方变更权甲方有权根据工程实际情况，对工程范围、设计、施工方法等进行变更。乙方应按照甲方的变更要求，及时调整施工计划和人员配置。1.4甲方验收权甲方有权对工程质量进行验收，并对不符合合同约定的工程部分要求乙方进行整改或重新施工。1.5甲方索赔权如乙方未能按照合同约定完成工作，甲方有权向乙方提出索赔，要求乙方承担相应的违约责任。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明2.1乙方自主施工乙方应按照合同约定的工程范围和内容，自主完成施工任务，并保证工程质量、安全、进度等方面的要求。2.2乙方报价义务乙方应按照合同约定的计价方式，如实报价，不得高于市场价格或采取不正当手段获取利益。2.3乙方保密义务乙方应对甲方提供的技术资料、商业秘密等予以保密，不得泄露给第三方，也不得用于其他项目。2.4乙方安全责任乙方应负责施工现场的安全管理，确保工程施工过程中的安全，防止安全事故的发生。2.5乙方维修责任工程竣工后，乙方应按照合同约定承担一定期限的维修责任，确保工程质量在使用过程中得到保障。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明3.1第三方中介职责第三方中介应负责协调甲乙双方的关系，协助解决合同履行过程中的问题，确保合同的顺利实施。3.2第三方中介费用第三方中介的费用由甲乙双方协商确定，并按照合同约定的方式进行支付。3.3第三方中介的公正性第三方中介应保持公正、中立的态度，不得偏袒任何一方，确保合同的公平性和正义性。3.4第三方中介的调解权第三方中介有权对甲乙双方发生的争议进行调解，提出解决方案，甲乙双方应给予尊重和配合。3.5第三方中介的终止权如第三方中介未能履行其职责，甲乙双方均有权要求终止中介服务，并有权要求中介承担相应的违约责任。附件及其他补充说明一、附件列表：1.分包工程详细设计图纸2.分包工程量清单3.相关标准与规范4.安全生产管理制度5.工程质量检验标准6.施工进度计划表7.材料与设备清单8.保密协议9.广告与宣传协议10.不可抗力证明文件11.合同变更协议12.争议解决仲裁协议13.合同履行保证金协议14.工程验收报告二、违约行为及认定：1.乙方未按合同约定完成工作，或工程质量不符合约定的，视为违约。2.乙方未按约定的时间节点完成工作，导致工期延误的，视为违约。3.乙方提供的材料与设备不符合合同约定的规格、数量和质量的，视为违约。4.乙方未按照相关法律法规和合同约定进行安全生产、环境保护和文明施工的，视为违约。5.乙方未履行保密义务，泄露甲方商业秘密的，视为违约。6.乙方未按照合同约定进行广告宣传，或使用甲方名称、标志等进行未经授权的宣传的，视为违约。7.不可抗力事件发生后，乙方未及时通知甲方，或未采取措施减少损失的，视为违约。8.乙方未按照合同约定处理争议，或拒绝履行仲裁裁决、法院判决的，视为违约。三、法律名词及解释：1.合同：指本合同协议书、条件、图纸、规范等构成的一部分。2.分包商：指本合同中承担分包工程的乙方。3.承包商：指本合同中发包工程的甲方。4.工程：指本合同约定的装饰工程。5.工期：指合同约定的工程完成时间。6.违约：指未履行合同约定的义务或违反合同条款的行为。7.违约金：指违约方按照合同约定向守约方支付的赔偿金。8.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。9.仲裁：指合同双方约定的争议解决方式之一，通过仲裁机构进行争议解决。10.法院：指合同双方约定的争议解决方式之一，通过法院进行争议解决。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：提前制定应急预案，必要时调整人员、材料和设备，确保工程进度。2.工程质量问题：严格按照合同约定的质量标准进行施工，发现问题及时整改，重新验收。3.安全事故发生：立即启动应急预案，及时报告甲方，按程序处理事故，减少损失。4.合同变更：双方协商一致后，签署