2024版配电房工程施工合同

编号：__________2024版配电房工程施工合同甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日

2024版配电房工程施工合同合同目录第一章：合同主体及定义1.1合同双方1.2合同术语定义第二章：工程概况2.1工程简介2.2工程地点2.3工程规模2.4工程目标第三章：合同价格3.1工程总价3.2价格调整3.3支付方式3.4发票开具第四章：工程进度4.1施工计划4.2开工日期4.3竣工日期4.4延期条款第五章：工程质量5.1质量标准5.2质量保证5.3质量检查5.4质量争议解决第六章：施工材料与设备6.1材料供应6.2设备要求6.3材料检验6.4废料处理第七章：施工安全7.1安全措施7.2安全事故处理7.3环境保护7.4劳动保护第八章：技术支持与服务8.1技术咨询8.2技术培训8.3技术支持电话8.4售后服务第九章：违约责任9.1违约行为9.2违约责任9.3赔偿责任9.4免除责任第十章：争议解决10.1争议方式10.2调解10.3仲裁10.4法律适用第十一章：合同的变更、解除与终止11.1合同变更11.2合同解除11.3合同终止11.4合同终止后的义务第十二章：合同的生效、履行与验收12.1合同生效12.2合同履行12.3工程验收12.4验收后的保修第十三章：其他条款13.1保密条款13.2广告宣传13.3法律变更13.4附件第十四章：合同的附件14.1附件列表14.2附件内容14.3附件的有效性14.4附件的修改与替换合同编号：2024配电房工程施工合同第一章：合同主体及定义1.1合同双方1.2合同术语定义工程：指由乙方按照本合同约定进行的2024版配电房工程施工。第二章：工程概况2.1工程简介工程内容：配电房工程施工，包括但不限于土建、电气设备安装、线路敷设等。2.2工程地点工程位于：（具体地址）2.3工程规模工程面积：（平方米）工程预算：（金额）2.4工程目标工程目标为按照约定时间和质量标准完成施工。第三章：合同价格3.1工程总价工程总价为（金额），具体明细见附件。3.2价格调整价格调整的条件和方式见附件。3.3支付方式甲方按照工程进度分阶段支付工程款项，具体支付方式见附件。3.4发票开具乙方按照税法规定为甲方开具正规发票。第四章：工程进度4.1施工计划乙方向甲方提交详细的施工计划，包括各阶段的开始和结束时间。4.2开工日期双方确认的开工日期见附件。4.3竣工日期双方确认的竣工日期见附件。4.4延期条款工程延期及责任处理见附件。第五章：工程质量5.1质量标准工程质量应符合国家相关标准和规范。5.2质量保证乙方应保证工程质量，并承担相应的质量责任。5.3质量检查甲方有权对工程质量进行监督检查。5.4质量争议解决工程质量争议按照双方约定的方式解决。第六章：施工材料与设备6.1材料供应乙方负责采购施工所需材料，并保证材料质量。6.2设备要求乙方应按照合同约定提供设备，并保证设备性能。6.3材料检验乙方应提交材料合格证明，甲方有权进行抽检。6.4废料处理乙方应按照相关法规和标准处理工程废料。第七章：施工安全7.1安全措施乙方应制定并执行施工安全措施，确保施工安全。7.2安全事故处理安全事故的处理方式见附件。7.3环境保护乙方应遵守环境保护法规，保护施工环境。7.4劳动保护乙方应保障施工人员的劳动保护权益。第八章：技术支持与服务8.1技术咨询乙方应在施工过程中提供技术咨询服务，解答甲方疑问。8.2技术培训乙方应对甲方指定人员进行技术培训，确保甲方人员掌握相关技能。8.3技术支持电话乙方应设立技术支持电话，解答甲方在施工过程中的技术问题。8.4售后服务工程竣工后，乙方应提供一定期限的售后服务，确保工程正常运行。第九章：违约责任9.1违约行为违约行为及责任见附件。9.2违约责任乙方违约时，应承担相应的违约责任。9.3赔偿责任乙方应赔偿因违约给甲方造成的损失。9.4免除责任免除违约责任的情形见附件。第十章：争议解决10.1争议方式争议可通过协商、调解、仲裁或诉讼解决。10.2调解双方可自愿选择调解方式解决争议。10.3仲裁双方同意将争议提交仲裁委员会进行仲裁。10.4法律适用本合同适用中华人民共和国法律。第十一章：合同的变更、解除与终止11.1合同变更合同变更的条件和程序见附件。11.2合同解除合同解除的条件和程序见附件。11.3合同终止合同终止的条件和程序见附件。11.4合同终止后的义务合同终止后，乙方应继续履行合同约定的义务。第十二章：合同的生效、履行与验收12.1合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效。12.2合同履行双方应按照合同约定履行各自的权利和义务。12.3工程验收工程验收标准及程序见附件。12.4验收后的保修工程验收合格后，乙方应提供保修服务。第十三章：其他条款13.1保密条款双方应对合同内容保密，未经对方同意不得泄露。13.2广告宣传乙方不得利用本合同进行广告宣传，损害甲方利益。13.3法律变更如法律、法规发生变化，影响本合同的，双方应协商变更。13.4附件附件为本合同不可分割的一部分，与合同具有同等效力。第十四章：合同的附件14.1附件列表附件包括：工程设计文件、施工图纸、技术规范等。14.2附件内容附件内容见附件。14.3附件的有效性附件自双方签字盖章之日起生效。14.4附件的修改与替换附件的修改和替换应经双方协商一致。合同编号：2024配电房工程施工合同甲方（签字）：_______________________日期：____年__月__日乙方（签字）：_______________________日期：____年__月__日多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.甲方指定材料供应商甲方有权指定乙方使用的材料供应商，乙方应按照甲方的要求采购材料。若乙方未按照甲方要求采购材料，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。2.甲方监督权甲方有权对乙方的施工过程进行监督，以确保工程质量和进度符合合同要求。乙方应积极配合甲方的监督工作，提供必要的信息和资料。3.甲方变更权甲方在本合同履行过程中，有权根据实际情况变更工程内容、规模、设计等。乙方应按照甲方的变更要求进行相应的调整，并承担因变更产生的额外费用。4.甲方终止权甲方在本合同履行过程中，如有合理理由，有权终止合同的履行。在此情况下，乙方应按照甲方的要求停止施工，并按照甲方要求处理工程后续事宜。5.甲方解除权甲方在本合同履行过程中，如有乙方严重违约行为，甲方有权解除合同。在此情况下，乙方应承担相应的违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明1.乙方施工质量保证乙方应对施工过程中的质量问题负责，确保工程质量符合合同约定和国家相关标准。若工程出现质量问题，乙方应承担修复责任，并赔偿甲方因此造成的损失。2.乙方工期保证乙方应确保按照合同约定的工期完成工程施工。若乙方未能按期完成工程，应承担违约责任，向甲方支付违约金。3.乙方材料和设备责任乙方负责采购施工所需材料和设备，并保证其质量。若因乙方提供的材料和设备不合格导致的工程质量问题，乙方应承担相应的责任。4.乙方安全责任乙方应承担施工过程中的安全管理责任，确保工程施工安全。若发生安全事故，乙方应承担相应的赔偿责任。5.乙方保密义务乙方应对本合同涉及的工程技术和管理信息保密，不得泄露给第三方。若乙方违反保密义务，应承担相应的违约责任。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明1.第三方中介职责第三方中介负责协调甲乙双方的关系，协助解决合同履行过程中的问题。中介方应保持中立，公正地处理甲乙双方的诉求。2.第三方中介费用中介方的费用由甲方和乙方协商确定，并按照约定方式支付。若双方未能就中介费用达成一致，可协商解决或提交仲裁机构进行裁决。3.第三方中介违约责任中介方在履行合同过程中，若出现违约行为，应承担相应的违约责任。甲方和乙方有权解除与中介方的合同，并要求赔偿因此造成的损失。4.第三方中介权益保护中介方在合同履行过程中，享有合法权益保护。甲方和乙方不得侵犯中介方的合法权益，包括但不限于知识产权、商业秘密等。5.第三方中介退出机制中介方在合同履行过程中，有权根据实际情况退出合同。甲方和乙方应尊重中介方的决定，并按照约定方式处理后续事宜。附件及其他补充说明一、附件列表：1.工程设计文件2.施工图纸3.技术规范4.材料合格证明5.安全管理制度6.施工组织设计7.施工进度计划8.质量保证措施9.安全防护措施10.环境保护措施11.培训资料12.售后服务承诺13.合同变更协议14.违约金计算公式15.争议解决机构信息二、违约行为及认定：1.甲方未按约定时间支付款项，乙方未按约定时间完成工程。2.甲方提供的材料、设备不符合质量要求，导致工程质量问题。3.乙方未按照设计文件、技术规范施工，导致工程质量问题。4.乙方未按照约定时间完成工程，或因乙方原因导致工程延期。5.乙方在施工过程中，未采取安全防护措施，发生安全事故。6.乙方在施工过程中，未采取环境保护措施，造成环境污染。7.乙方泄露甲方商业秘密、技术秘密等。8.乙方未按照约定提供培训、售后服务。9.任何一方未履行合同约定的义务，导致合同无法履行。三、法律名词及解释：1.合同：双方或多方当事人之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。2.违约行为：当事人不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的行为。3.违约责任：当事人因违约行为应当承担的民事责任。4.违约金：当事人违反合同约定，应支付给对方的一定金额。5.争议解决：通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式，解决合同争议。6.仲裁：由仲裁机构对合同争议进行审理，并作出具有法律约束力的裁决。7.诉讼：通过人民法院对合同争议进行审理，并作出具有法律约束力的判决。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：双方协商调整施工计划，必要时签订进度调整协议。2.工程质量问题：及时停工整改，重新检验，必要时更换不合格材料或设备。3.安全事故发生：立即报告并采取措施防止事故扩大，按约定处理安全事故。4.合同争议：友好协商解决，必