建设工程劳务施工合同范本

建设工程劳务施工合同范本合同编号：__________合同各方当事人：甲方：（全称名称）地址：法定代表人：联系电话：乙方：（全称名称）地址：法定代表人：联系电话：鉴于甲方为建设工程项目的业主，乙方为具有相应资质的劳务施工单位，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定，双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就乙方向甲方提供劳务施工服务事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：____________________1.2工程地点：____________________1.3工程内容：____________________1.4工程规模：____________________1.5工程投资估算：__________________1.6工程质量标准：__________________1.7工程进度要求：__________________二、劳务施工内容2.1乙方承担本合同工程所需的全部劳务施工任务，包括但不限于：（1）____________________（2）____________________（3）____________________（4）____________________2.2乙方应按照甲方的要求和技术标准，完成劳务施工任务，并保证工程质量符合相关法律法规和工程合同要求。三、劳务施工费用3.1乙方向甲方提供的劳务施工费用为人民币（大写）：____元整（小写）：￥_____元。3.2乙方应在合同签订后____个工作日内，向甲方提交详细的劳务施工费用明细，包括但不限于人工费、材料费、设备费、管理费等。3.3甲方应在收到乙方提交的劳务施工费用明细后____个工作日内，对明细进行审核，并向乙方支付合同约定的劳务施工费用。四、劳务施工期限4.1乙方应按照甲方要求，在____年____月____日前完成本合同工程的劳务施工任务。4.2乙方如因特殊原因不能按照约定时间完成劳务施工任务的，应提前____个工作日向甲方提出延期申请，并说明延期理由。甲方有权根据实际情况决定是否同意延期。五、劳务施工质量及验收5.1乙方应严格按照甲方提供的技术要求和标准，进行劳务施工，确保工程质量。5.2工程完成后，乙方应按照甲方的要求进行自检、互检和验收。验收不合格的，乙方应按照甲方的要求及时整改，直至达到验收标准。5.3甲方应在工程验收合格后____个工作日内，向乙方支付劳务施工尾款。六、违约责任6.1乙方如未按照约定时间完成劳务施工任务的，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：逾期付款金额×逾期天数×逾期付款违约金率（%））。6.2甲方如未按照约定时间支付劳务施工费用的，应按照逾期天数向乙方支付违约金，违约金计算方式为：应付劳务施工金额×逾期天数×逾期付款违约金率（%））。6.3双方如因履行合同发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至合同约定的劳务施工任务完成之日止。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：____年____月____日（此页无）一、附件列表：1.工程设计图纸和技术要求2.工程量清单3.乙方资质证明文件4.劳务施工方案和安全措施5.材料和设备采购合同6.工程验收标准和程序7.付款凭证和报销单据8.变更协议和补充协议二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定时间完成劳务施工任务的，属于违约行为。2.甲方未按照约定时间支付劳务施工费用的，属于违约行为。3.乙方未按照甲方要求和技术标准进行劳务施工，导致工程质量不合格的，属于违约行为。4.甲方未按照约定提供施工条件或材料，导致乙方无法正常施工的，属于违约行为。三、法律名词及解释：1.建设工程：指土木工程、建筑工程、线路管道工程、设备安装工程等固定资产投资项目。2.劳务施工：指在建设工程项目中，由施工单位提供的劳动力、施工机具和施工工艺。3.违约金：指当事人不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，按照合同约定向对方支付的金钱。4.验收合格：指工程质量、安全、进度等方面达到合同约定要求，并通过甲方验收。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.乙方施工进度延误：乙方应提前与甲方沟通，说明原因，争取甲方同意延期。如甲方不同意延期，乙方应按照约定支付违约金。2.甲方支付劳务施工费用延误：甲方应及时支付劳务施工费用，如因特殊情况无法按时支付，应与乙方协商解决。3.工程质量问题：乙方应按照甲方要求和技术标准进行施工，如出现质量问题，乙方应立即整改，直至达到验收标准。4.合