信阳市新县2024年一级造价工程师《造价管理》考前冲刺试卷含解析

信阳市新县2024年一级造价工程师《造价管理》考前冲刺试卷第1题：单选题(本题1分)为了实现工程造价的模拟计算和动态控制，可应用建筑信息建模（BIM）技术，在包含进度数据的建筑模型上加载费用数据而形成（）模型。A.6DB.5DC.4DD.3D第2题：单选题(本题1分)如果投标单位在某一个标段已中标，则在其他标段的评标中（）。A.按照招标文件规定的百分比乘以总报价后，在评标价中扣减此值B.按照招标文件规定的百分比乘以总报价后，在评标价中增加此值C.以不得对多个标段同时投标为由拒绝其投标D.以其投标价作为评标价，不再做修正第3题：单选题(本题1分)某工程按全等节拍流水组织施工，共分4道施工工序，3个施工段，估计工期为72天，则其流水节拍应为（）天。A.6B.9C.12D.18第4题：单选题(本题1分)下列关于建设单位质量责任和义务的表述中，错误的是（）。A.建设单位不得将建设工程肢解发包B.建设工程发包方不得迫使承包方以低于成本的价格竞标C.建设单位不得任意压缩合同工期D.涉及承重结构变动的装修工程施工期前，只能委托原设计单位提交设计方案第5题：单选题(本题1分)下列对于投资方案现金流量表的各构成要素描述不正确的是（）。A.总投资是建设投资、建设期利息和流动资金之和B.流动资金不包括运营中需要的临时性营运资金C.在投资方案寿命期结束时，投入的流动资金不可回收D.修理费允许直接在成本中列支第6题：单选题(本题1分)在建设工程方案一定的前提下，工程费用会因工期的不同而不同，随着工期的缩短，工期费用的变化趋势是（）。A.直接费增加，间接费减少B.直接费和间接费均增加C.直接费减少，间接费增加D.直接费和间接费均减少第7题：单选题(本题1分)根据《合同法》，下列各类合同中，属于可变更或可撤销合同的是（）。A.以合法形式掩盖非法目的的合同B.损害社会公共利益的合同C.一方以胁迫手段订立的合同D.恶意串通损害集体利益的合同第8题：单选题(本题1分)对建筑工程一切险而言，保险人对（）造成的物质损失不承担赔偿责任。A.自然灾害B.意外事故C.突发事件D.自然磨损第9题：单选题(本题1分)在分析工程项目抗风险能力时，应分析工程项目在不同阶段可能遇到的不确定性因素和随机因素对其经济效果的影响，这些阶段包括工程项目的（）。A.策划期和建设期B.建设期和运营期C.运营期和拆除期D.建设期和达产期第10题：单选题(本题1分)在施工合同履行过程中，因下列原因引起的施工期限延长，施工单位不能据以提出工程延期索赔的是（）。A.建设单位未及时交付设计图纸B.因发生地震而无法施工C.施工中发生安全事故D.建设单位指令暂停施工第11题：单选题(本题1分)关于合同争议仲裁的说法，正确的是（）。A.仲裁是诉讼的前置程序B.仲裁裁决在当事人认可后具有法律约束力C.仲裁裁决的强制执行须向人民法院申请D.仲裁协议的效力须由人民法院裁定第12题：单选题(本题1分)基于互联网工程项目信息平台具有基本功能和拓展功能两大类，以下属于拓展功能的有（）。A.视频会议B.工作流管理C.网站管理与报告D.日历和任务管理第13题：单选题(本题1分)关于建设工程等步距异节奏流水施工特点的说法，正确的是（）。A.施工过程数大于施工段数B.流水步距等于流水节拍C.施工段之间可能有空闲时间D.专业工作队数大于施工过程数第14题：单选题(本题1分)对于没有债务资金的非经营性项目，考察项目财务生存能力时，应合理估算（）。A.项目运营期各年所需的政府补贴数额B.短期借款的年份长短和数额大小C.项目计算期内的投资D.短期借款数额，分析其可靠性第15题：单选题(本题1分)同一笔借款，在利率和计息周期均相同的情况下，用复利计算出的利息金额数和用单利计算出的利息金额数比较（）。A.前者比后者小B.前者比后者大C.两者相等D.不能确定第16题：单选题(本题1分)PFI融资方式与BOT融资方式的相同点是（）。A.适用领域B.融资本质C.承担风险D.合同类型第17题：单选题(本题1分)根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，下列工程中，属于分项工程的是（）。A.通风与空调工程B.电梯工程C.土方开挖工程D.土建工程第18题：单选题(本题1分)企业通过发行债券进行筹资的特点是（）。A.增强企业经营灵活性B.产生财务杠杆正效应C.降低企业总资金成本D.企业筹资成本较低第19题：单选题(本题1分)将初步设计中确定的建设内容，按照单位工程归类并编号，明确其建设内容和投资额，以便各部门按统一的口径确定工程项目投资额，并以此为依据对其进行管理。这是指（）。A.工程项目一览表B.工程项目总进度计划C.投资计划年度分配表D.工程项目进度平衡表第20题：单选题(本题1分)某工程组织固定节拍流水施工，施工过程数目为3，施工段数目为4，流水步距为2d，其中提前插入时间为4d，组织间歇时间之和为2d，故计划工期为（）。A.10dB.12dC.14dD.16d第21题：单选题(本题1分)某投资方案计算期现金流量表见下表，该投资方案的静态投资回收期为（）年。A.2.143B.3.125C.3.143D.4.125第22题：单选题(本题1分)对于效益基本相同、但效益难以用货币直接计量的互斥投资方案，在进行比选时常用（）替代净现值A.增量投资B.费用现值C.年折算费用D.净现值率第23题：单选题(本题1分)建设工程采用CM承包模式时，CM单位有代理型和非代理型两种。工程分包单位的签约对象是（）。A.代理型为建设单位，非代理型为CM单位B.代理型为CM单位，非代理型为建设单位C.无论代理型或非代理型，均为建设单位D.无论代理型或非代理型，均为CM单位第24题：单选题(本题1分)下面关于工程施工合同法律解释正确的是（）。A.建设工程施工合同无效，承包人请求参照合同约定支付工程价款的不予支持B.当事人对欠付工程价款利息给付按照人民银行贷款利率双倍计算C.合同约定与投标文件等不一致的，以合同约定为准D.修复后的建设工程经竣工验收合格，发包人请求承包人承担修复费用的，应予支持第25题：单选题(本题1分)政府采购程序中，招标文件的提供期限自招标文件开始发出之日起不得少于（）。A.3日B.3个工作日C.5日D.5个工作日第26题：单选题(本题1分)我国工程造价管理组织的三个系统是（）。A.政府行政管理系统、企事业单位管理系统、行业协会管理系统B.国务院建设行政管理系统、省级行政管理系统、行业协会管理系统C.国务院建设行政管理系统、省级行政管理系统、企事业单位管理系统、D.国务院建设行政管理系统、企事业单位管理系统、行业协会管理系统第27题：单选题(本题1分)在价值工程活动中，通过分析求得某评价对象的价值系数V后，对该评价对象可采取的策略是（）。A.V1时，提高成本或剔除过剩功能B.V1时，降低成本或提高功能水平C.V1时，降低成本或提高功能水平D.V1时，提高成本或剔除不必要的功能第28题：单选题(本题1分)下列经济效果评价方法中，属于动态评价方法的是（）。A.净现值法B.增量投资收益率C.增量投资回收期D.年折算费用第29题：单选题(本题1分)在价值工程活动的方案创造阶段，为了激发出有价值的创新方案，会议主持人在开始时并不全部摊开要解决的问题，只是对与会者进行抽象笼统的介绍，要求大家提出各种设想，这种方案创造的方法称为（）。A.德尔菲法B.哥顿法C.头脑风暴法D.强制确定法第30题：单选题(本题1分)下列关于契税计税依据说法中，正确的是（）。A.房屋增与，以房屋评估价为计税依据B.房屋交换，以房屋的原值之和为计税依据C.国有土地使用权出让，以成交价格为计税依据D.划拨取得的土地使用权，以土地评估价为计税依据第31题：单选题(本题1分)下列工程项目投标过程中，不应采用保本竞标法的是（）。A.有可能在中标后，将大部分工程分包给索价较低的一些分包商B.招标单位规定了暂定金额的分项内容和暂定总价款C.对于分期建设的工程项目，先以低价获得首期工程，以便赢得机会后创造在第二期工程中的竞争优势D.较长时间内，投标单位没有在建工程项目第32题：单选题(本题1分)下列施工机械折旧方法中，年折旧率为固定值的是（）。A.平均年限法和年数总和法B.工作量法和加速折旧法C.平均年限法和双倍余额递减法D.工作量法和年数总和法第33题：单选题(本题1分)（）是分析投资方案计算期各年的投资、融资及经营活动的现金流入和现金流出，用于计算累计盈余资金，分析投资方案的财务生存能力。A.投资现金流量表B.资本金现金流量表C.投资各方现金流量表D.财务计划现金流量表第34题：单选题(本题1分)下列项目策划内容中，属于项目实施过程策划内容的是（）。A.工程项目的定义B.项目建设规模策划C.项目合同结构策划D.总体融资方案策划第35题：单选题(本题1分)根据《招标投标法实施条例》，招标人最迟应当在书面合同签订后（）日内向中标和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。A.2B.3C.5D.7第36题：单选题(本题1分)某产品各功能区采用环比评分法得到的暂定重要性系数见下表:功能区F2的功能重要性系数为（）。A.0.27B.0.33C.0.43D.0.50第37题：单选题(本题1分)某工程建设期2年，建设单位在建设期第一年初和第二年初分别从银行借入资金600万元和400万元，年利率8%，按年计息，建设单位在运营期第三年末偿还了贷款500万元后，自运营期第五年末应偿还（）万元，才能还清贷款本息。A.925.78B.956.66C.1079.84D.1163.04第38题：单选题(本题1分)法律、行政法规规定或者当事人约定合同应当采用书面形式订立，当事人未采用书面形式但是一方已经履行主要义务，对方接受的，该合同（）。A.成立B.失效C.可撤回D.可撤销第39题：单选题(本题1分)某企业向银行申请贷款，期限一年，有四家银行可以提供贷款，各自的贷款利率和计息方式见下表。不考虑其他因素，该企业应选择的银行是（））。A.甲B.乙C.丙D.丁第40题：单选题(本题1分)已知某工作最早开始时间为15，最早完成时间为19，最迟完成时间为22，紧后工作的最早开始时间为20。该工作的最迟开始时间和自由时差分别是（）。A.18；1B.18；3C.19；1D.19；3第41题：单选题(本题1分)要有效地控制工程造价，应从组织、技术、经济等多方面采取措施，（）相结合是控制工程造价最有效的手段。A.管理与技术B.组织与经济C.组织与技术D.技术与经济第42题：单选题(本题1分)政府采购工程没有投标人投标的，应采用（）。A.邀请招标B.竞争性谈判C.单一来源D.重新招标第43题：单选题(本题1分)根据《建设工程质量保修条例》，在正常使用条件下，设备安装和装修工程的最低保修期限为（）。A.2年B.5年C.3年D.4年第44题：单选题(本题1分)某项目处于市区，城市维护建设税的税率为（）。A.1%B.3%C.5%D.7%第45题：单选题(本题1分)对于国家需要重点扶持的高新技术企业，减按（）的税率征收企业所得税。A.10%B.12%C.15%D.20%第46题：单选题(本题1分)计算项目资产负债率时，“负债”的范围应当（）。A.只包括短期负债，因为长期负债无偿还压力B.只包括长期负债，因为短期负债不能形成企业资产C.包括短期负债和长期负债，因为短期负债可视为长期性资本来源的一部分D.包括长期负债和偿还期超过1年的短期负债，因为这两部分形成企业资本第47题：单选题(本题1分)根据《建设工程质量保证金管理办法》，由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，在承包人提交竣工验收报告（）天后，工程自动进入缺陷责任期。A.56B.60C.90D.120第48题：单选题(本题1分)优先股最大的一个特点是每年的（）不是固定不变的，当项目运营过程中出现资金紧张时可暂不支付。A.股息率B.股利C.面值D.成本率第49题：单选题(本题1分)对一般工业与民用建筑工程而言，下列工程中属于分项工程的是（）。A.地基与基础B.电气工程C.电梯工程D.钢结构基础第50题：单选题(本题1分)根据《标准施工招标文件》，由施工承包单位提出的索赔按程序得到了处理，且施工单位接受索赔处理结果的，建设单位应在作出索赔处理答复后（）天内完成赔付。A.14B.21C.28D.42第51题：单选题(本题1分)根据《建筑法》，建筑工程由多个承包单位联合共同承包的，关于承包合同履行责任的说法，正确的是（）。A.由牵头承包方承担主要责任B.由资质等级高的承包方承担主要责任C.由承包各方承担连带责任D.按承包各方投入比例承担相应责任第52题：单选题(本题1分)在计算企业所得税应纳税所得额时，可列为免税收入的是（）。A.接受捐赠收入B.特许权使用费收入C.提供劳务收入D.国债利息收入第53题：单选题(本题1分)某企业从银行借入一笔1年期的短期借款，年利率为12%，按月复利计算，则关于该项借款利率的说法，不正确的有（）。A.年有效利率为12%B.月有效利率为1%C.月名义利率为1%D.季度有效利率大于3%第54题：单选题(本题1分)某建设项目以财务净现值为指标进行敏感性分析的有关数据如下表所示（单位万元），则按净现值确定的敏感程度由大到小的顺序为（）。A.营业收入.经营成本和建设投资B.营业收入.建设投资和经营成本C.建设投资.经营成本和营业收入D.经营成本.营业收入和建设投资第55题：单选题(本题1分)工程经竣工验收合格的，除专用合同条款另有约定外，实际竣工日期为（）。A.发包人验收合格之日B.承包人提交竣工验收申请之日C.履约证书签发之日D.政府质量监督机构认可意见之日第56题：单选题(本题1分)下列费用中，属于建设工程静态投资的是（）。A.基本预备费B.涨价预备费C.建设期贷款利息D.建设工程有关税费第57题：单选题(本题1分)工程网络计划工期优化的目标是（）。A.计划工期满足合同工期B.计算工期满足计划工期C.要求工期满足合同工期D.计算工期满足要求工期第58题：单选题(本题1分)下列工程项目经济评价标准或参数中，用于项目财务分析的是（）。A.市场利率B.社会折现率C.经济净现值D.净收益第59题：单选题(本题1分)在公司融资和项目融资中，所占比重最大的债务融资方式时（）。A.发行股票B.信贷融资C.发行债券D.融资租赁第60题：单选题(本题1分)某项借款，年名义利率10%，按季复利计息，则季有效利率为（）。A.2.41%B.2.50%C.2.52%D.3.23%第61题：多选题(本题2分)根据《建筑法》的规定，下列关于建筑安全生产管理制度的说法中，正确的有（）。A.建筑施工企业在编制施工组织设计时，应当根据建筑工程的特点制定相应的安全技术措施B.施工现场对毗邻的建筑物.构筑物和特殊作业环境可能造成损害的，建筑施工企业应当采取安全防护措施C.鼓励建筑施工企业依法为职工参加工伤保险缴纳工伤保险费D.施工现场安全由建筑施工企业负责；实行施工总承包的，由总承包单位负责E.涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，建设单位应当在施工前委托原设计单位或者具有相应资质条件的设计单位提出设计方案第62题：多选题(本题2分)合同当事人承担违约责任的形式有（）。A.支付违约金B.支付赔偿金C.采取补救措施D.追缴财产E.继续履行第63题：多选题(本题2分)分析项目能否采用PPP模式代替传统的政府投资运营方式提供公共服务项目，应采用的评价方法（）。A.宏观经济与区域经济评价B.技术经济评价C.物有所值评价D.项目财务评价E.财政承受能力评价第64题：多选题(本题2分)关于排列图的说法，正确的有（）。A.排列图左边的纵坐标表示影响因素发生的频数B.排列图中直方图形的高度表示影响因素造成损失的大小C.排列图右边的纵坐标表示影响因素累计发生的频率D.累计频率在90%～100%范围内的因素是影响工程质量的主要因素E.排列图可用判定工程质量主要影响因素造成的费用增加值第65题：多选题(本题2分)价值工程应用中方案创造可采用的方法有（）。A.头脑风暴法B.专家意见法C.强制打分法D.哥顿法E.功能成本法第66题：多选题(本题2分)依据我国建筑法规定．勘察、设计文件应当符合（）。A.建筑工程质量标准B.合同的约定C.建筑工程安全标准D.建筑工程施工技术标准E.勘察、设计技术规范第67题：多选题(本题2分)项目资本金的筹措方式有（）。A.发行股票B.发行债券C.设备融资租赁D.吸收国外资本直接投资E.申请国际金融组织优惠贷款第68题：多选题(本题2分)根据我国《价格法》规定，应当建立听证会制度，以便在制定价格时征求消费者、经营者和有关方面意见的情形有（）。A.关系到群众切身利益的公用事业价格B.关系到群众切身利益的基本农产品价格C.关系到群众切身利益的自然垄断经营的产品价格D.关系到群众切身利益的重要的工业原材料价格E.关系到群众切身利益的公益性服务价格第69题：多选题(本题2分)既有法人作为项目法人进行项目资本金筹措的资金来源方式有（）A.企业资产变现B.未来生产经营中获得的可用于项目的资金C.企业增资扩股D.融资租赁E.国家预算内投资第70题：多选题(本题2分)根据《标准施工招标文件》中的合同条款，签约合同价包含的内容有（）。A.变更价款B.暂列金额C.索赔费用D.结算价款E.暂估价第71题：多选题(本题2分)美国工程新闻记录（ENR）发布的工程造价指数由（）个体指数组成。A.构件刚材B.波特水泥C.木材D.普通劳动力E.通用施工机械第72题：多选题(本题2分)根据《建设项目工程总承包合同（示范文本）》，在合同专用条款中应约定预付款的（）。A.抵扣保证B.抵扣方式C.抵扣比例D.抵扣时间安排E.抵扣币种第73题：多选题(本题2分)与BOT融资方式相比，TOT融资方式的特点是（）。A.信用保证结构简单B.既能回避建设过程风险，又能尽快取得收益C.不需要设立具有特许权的专门机构D.为筹建中的项目进行融资E.通过已建成项目为其他新项目进行融资第74题：多选题(本题2分)缔约过失责任的构成应具备（）等条件。A.一方有损失B.当事人有过错C.合同尚未成立D.合同已经成立E.当事人未按合同约定履行义务第75题：多选题(本题2分)根据《政府采购法实施条例》，政府采购招标评标方法分为（）。A.最低评标价法B.综合评分法C.性价比法D.最优评标价法E.加分评分法第76题：多选题(本题2分)组织流水施工时，确定流水步距应满足基本要求是（）。A.各专业队投入施工后尽可能保持连续作业B.相邻专业队投入施工应最大限度地实现合理搭接C.流水步距的数目应等于施工过程数D.流水步距的值应等于流水节拍值中的最大值E.各施工过程按各自流水速度施工，始终保持工艺先后顺序第77题：多选题(本题2分)根据《标准施工招标文件》，工程变更的情形有（）。A.改变合同中某项工作的质量B.改变合同工程原定的位置C.改变合同中已批准的施工顺序D.为完成工程需要追加的额外工作E.取消某项工作改由建设单位自行完成第78题：多选题(本题2分)对工程项目设计概算审查的内容，包括（）。A.概算编制依据的审查B.概算编制单位的审查C.概算编制程序的审查D.概算编制深度的审查E.概算内容的审查第79题：多选题(本题2分)下列工程项目中，不宜采用固定总价合同的有（）。A.建设规模大且技术复杂的工程项目B.施工图纸和工程量清单详细而明确的项目C.施工中有较大部分采用新技术，且施工单位缺乏经验的项目D.施工工期紧的紧急工程项目E.承包风险不大，各项费用易于准确估算的项目第80题：多选题(本题2分)下列关于利息估算的说法正确的是（）。A.建设投资贷款在生产期间的利息支出计入建设期利息B.流动资金借款利息按照每年年初借款余额和预计的年利率计算C.在生产运营期利息可以进入总成本D.在生产运营期每年计算的利息不再参与以后各年利息的计算E.在生产运营期利息应进入经营成本

参考答案1、【正确答案】：B【试题解析】：2021教材P69本题考查的是工程项目管理的类型和任务。应用BIM技术，可根据施工组织设计在3D建筑模型的基础上加施工进度形成4D模型模拟实际施工，从而通过确定合理的施工方案指导实际施工。此外，还可进一步加载费用数据，形成5D模型，从而实现工程造价的模拟计算。2、【正确答案】：A【试题解析】：2021教材P337知识点：施工评标与授标。对同时投多个标段的评标修正，一般的做法是，如果投标单位在某一个标段已中标，则在其他标段的评标中按照招标文件规定的百分比（通常为4%）乘以总报价后，在评标价中扣减此值。3、【正确答案】：C【试题解析】：2021教材P110施工过程N=4个，施工段M=3个，工期T=72天。全等节拍流水施工组织中，流水节拍t=72/（4+3-1）=12天。4、【正确答案】：D【试题解析】：知识点：建设工程质量管理条例。选项D除了可以委托原设计单位提交设计方案，还可以委托具有相应资质的设计单位来提出设计方案。5、【正确答案】：C【试题解析】：2021教材P303知识点：投资方案现金流量表。选项C错误，在投资方案寿命期结束时，投入的流动资金应予以回收。6、【正确答案】：A【试题解析】：如果施工方案一定，工期不同，直接费也不同。直接费会随着工期的缩短而增加。间接费包括企业经营管理的全部费用，它一般会随着工期的缩短而减少7、【正确答案】：C【试题解析】：当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销的合同有：（1）因重大误解订立的；（2）在订立合同时显失公平的。一方以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同，受损害方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销。当事人请求变更的，人民法院或者仲裁机构不得撤销。8、【正确答案】：D【试题解析】：2021教材P276本题考查的是建筑工程一切险。除外责任。保险人对以下情况不承担赔偿责任：（1）设计错误引起的损失和费用；（2）自然磨损、内在或潜在缺陷、物质本身变化、自燃、自热、氧化、锈蚀、渗漏、鼠咬、虫蛀、大气（气候或气温）变化、正常水位变化或其他渐变原因造成的被保险财产自身的损失和费用；（3）因原材料缺陷或工艺不善引起的被保险财产本身的损失以及为置换、修理或矫正这些缺点错误所支付的费用；（4）非外力引起的机械或电气装置的本身损失，或施工用机具、设备、机械装置失灵造成的本身损失；（5）维修保养或正常检修的费用。9、【正确答案】：B【试题解析】：2021教材P176抗风险能力分析。分析投资方案在建设期和运营期可能遇到的不确定性因素和随机因素对项目经济效果的影响程度，考察项目承受各种投资风险的能力。10、【正确答案】：C【试题解析】：本题考查的是工程变更与索赔管理。由于非施工承包单位的原因导致施工进度拖延，要求批准延长合同工期的索赔，称为工期索赔。11、【正确答案】：C【试题解析】：仲裁裁决具有法律约束力。合同当事人应当自觉执行裁决，不执行的，另一方当事人可以申请有管辖权的人民法院强制执行。12、【正确答案】：A【试题解析】：本题考查的是工程项目信息管理。基于互联网的工程项目信息平台的功能分为基本功能和拓展功能两个层次。基本功能包括：通知与桌面管理、日历和任务管理、文档管理、项目通信与协同工作、工作流管理、网站管理与报告。拓展功能包括：多媒体的信息交互、在线项目管理集成电子商务等功能，如视频会议、进度计划和投资计划的网上发布、电子采购、电子招标等功能。13、【正确答案】：D【试题解析】：本题考查的是等步距异节奏流水施工，也称为成倍节拍流水施工，其特点为：(1)同一施工过程在各个施工阶段上流水节拍均相等；不同施工过程的流水节拍不等但其值为倍数关系；(2)相邻施工过程的流水步距相等，且等于流水节拍的最大公约数；(3)专业工作队数大于施工过程数；(4)各个专业工作队在各施工段上能连续作业，施工段之间没有空闲时间。14、【正确答案】：A【试题解析】：2021教材P293非经营性项目财务分析。对于非经营性项目，财务分析可按下列要求进行：①对没有营业收入的项目，不进行盈利能力分析，主要考察项目财务生存能力。此类项目通常需要政府长期补贴才能维持运营，应合理估算项目运营期各年所需的政府补贴数额，并分析政府补贴的可能性与支付能力。对有债务资金的项目，还应结合借款偿还要求进行财务生存能力分析。15、【正确答案】：B【试题解析】：本题考查的是利息计算方法。同一笔借款，在利率和计息周期均相同的情况下，用复利计算出的利息金额比用单利计算出的利息金额大。16、【正确答案】：B【试题解析】：PFI与BOT方式在本质上没有太大区别，但在一些细节上仍存在不同，主要表现在适用领域、合同类型、承担风险、合同期满处理方式等方面。17、【正确答案】：C【试题解析】：分项工程是指将分部工程按主要工种、材料、施工工艺、设备类别等划分的工程。例如，土方开挖、土方回填、钢筋、模板、混凝土、砖砌体、木门窗制作与安装、钢结构基础等工程。A.选项属于分部工程。D.选项属于单位工程。18、【正确答案】：D【试题解析】：2021教材P236本题考查的是债券方式融资。债券筹资的优点包括：（1）筹资成本较低；（2）保障股东控制权；（3）发挥财务杠杆作用；（4）便于调整资本结构。缺点包括：（1）可能产生财务杠杆负效应；（2）可能使企业总资金成本增大；（3）经营灵活性降低。19、【正确答案】：A【试题解析】：本题考查的是建设单位的计划体系。工程项目一览表。将初步设计中确定的建设内容，按照单项工程或单位工程归类并编号，明确其建设内容和投资额，以便各部门按统一的口径确定工程项目投资额，并以此为依据对其进行管理。20、【正确答案】：A【试题解析】：2021教材P110知识点：等节奏流水施工。T=（3+4-1）×2-4+2=10（d）。21、【正确答案】：B【试题解析】：Pt=4-1+100/800=3.12522、【正确答案】：B【试题解析】：在工程经济分析中，对效益相同（或基本相同），但效益无法或很难用货币直接计量的互斥方案进行比较，常用费用现值(PW)比较替代净现值进行评价。为此，首先计算各备选方案的费用现值PW，然后进行对比，以费用现值最低的方案为最佳。23、【正确答案】：A【试题解析】：知识点：CM承包模式。采用CM承包模式时，代理型为建设单位，非代理型为CM单位。24、【正确答案】：D【试题解析】：建设工程施工合同无效，但建设工程经验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持，A项错误；当事人对欠付工程价款利息给付标准有约定的，按照约定处理，否则按照人民银行发布的同期同类贷款利率计息，B项错误；当事人签订的建设工程施工合同与招标文件、投标文件、中标通知书载明的工程范围、建设工期、工程质量、工程价款不一致，一方当事人请求将招标文件、投标文件、中标通知书作为结算工程价款的依据的，人民法院应予支持，C项错误。25、【正确答案】：D【试题解析】：本题考查的是政府采购法实施条例。招标文件的提供期限自招标文件开始发出之日起不得少于5个工作日。26、【正确答案】：A【试题解析】：工程造价管理组织系统包括政府行政管理系统、企事业单位管理系统、行业协会管理系统。27、【正确答案】：D【试题解析】：第z个平价对象的价值系数根据上述计算公式，功能的价值系数计算结果有以下三种情况(1)V=I0即功能评价值等于功能现实成本。此时，评价对象的价值最佳，无需改进。(2)Vic即功能现实成本大于功能评价值，表明评价对象的现实成本偏高，而功能要求不高。应以剔除过剩功能及降低现实成本为改进方向。(3)vi0即功能现实成本低于功能评价值，表明该部件功能比较重要，但分配的成本较少。应提高成本或剔除不必要的功能。见教材第二章第四节P105。【考核要点】功能价值系数的计算。@##28、【正确答案】：A【试题解析】：静态评价方法有增量投资收益率、增量投资回收期、年折算费用、综合总费用。29、【正确答案】：B【试题解析】：知识点：方案创造及评价。哥顿法是在会议上提方案，但究竟研究什么问题，目的是什么，只有会议的主持人知道，以免其他人受约束。在研究新方案时，会议主持人开始并不全部摊开要解决的问题，而是只对大家做一番抽象笼统的介绍，要求大家提出各种设想，以激发出有价值的创新方案。30、【正确答案】：C【试题解析】：契税的计税依据是不动产的价格。依不动产的转移方式、定价方法不同，契税计税依据有以下几种情况：（1）国有土地使用权出让、土地使用权出售、房屋买卖，以成交价格为计税依据；（2）土地使用权赠与、房屋赠与，由征收机关参照土地使用权出售、房屋买卖的市场价格核定；（3）土地使用权交换、房屋交换，以所交换的土地使用权、房屋的价格差额为计税依据；（4）以划拨方式取得土地使用权，经批准转让房地产时，由房地产转让者补交契税，计税依据为补交的土地使用权出让费用或者土地收益。31、【正确答案】：B【试题解析】：2021教材P332保本竞标法通常在下列情形时采用：（1）有可能在中标后，将大部分工程分包给索价较低的一些分包商；（2）对于分期建设的工程项目，先以低价获得首期工程，而后赢得机会创造第二期工程中的竞争优势，并在以后的工程实施中获得盈利；（3）较长时期内，投标单位没有在建工程项目，如果再不中标，就难以维持生存。32、【正确答案】：C【试题解析】：33、【正确答案】：D【试题解析】：本题考查的是工程项目经济评价报表的编制。财务计划现金流量表是分析投资方案计算期各年的投资、融资及经营活动的现金流入和现金流出，用于计算累计盈余资金，分析投资方案的财务生存能力。34、【正确答案】：C【试题解析】：2021教材P286～287本题考查的是工程项目策划。工程项目实施过程策划是对工程项目实施的任务分解和组织工作策划，包括设计、施工、采购任务的招投标，合同结构，项目管理机构设置、工作程序、制度及运行机制，项目管理组织协调，管理信息收集、加工处理和应用等。35、【正确答案】：C【试题解析】：本题考查的是招标投标法实施条例。招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向中标和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。招标文件要求中标人提交履约保证金的，中标人应当按照招标文件的要求提交。履约保证金不得超过中标合同金额的10%。36、【正确答案】：A【试题解析】：2021教材P210知识点：功能的系统分析。修正重要性系数F1、F2、F3分别为：3、1.5、1.0，F2的功能重要性系数为1.5/（3+1.5+1.0）=0.2737、【正确答案】：C【试题解析】：本题等值计算。将第一年初和第二年初借款用已知现值求终值的公式F=P×(1+i)n折算到运营期第三年末，然后减去第三年末偿还的贷款500万元得到未偿还的金额；然后用已知现值求终值的公式F=P×(1+i)n将运营期第三年末未偿还的借款折算到运营期第五年末，公式如下：运营期第五年末应偿还=[600×（1+8%）5+400×（1+8%）4-500]×（1+8%）2=1079.84万元。38、【正确答案】：A【试题解析】：2021教材P46知识点：合同订立。法律、行政法规规定或者当事人约定合同应当采用书面形式订立，当事人未采用书面形式但是一方已经履行主要义务，对方接受的，该合同成立。39、【正确答案】：B【试题解析】：教材P160-161B正确。40、【正确答案】：A【试题解析】：2021教材P122本题考查的是网络计划时间参数计算。该工作的持续时间=19-15-4；最迟开始时间=22-4=18；自由时差=20-19=141、【正确答案】：D【试题解析】：2021教材P6知识点：工程造价管理的基本原则。技术与经济相结合是控制工程造价最有效的手段。42、【正确答案】：B【试题解析】：2021教材P42本题考查的是政府采购法。符合下列情形之一的货物或服务，可采用竞争性谈判方式采购：（1）招标后没有供应商投标或没有合格标的或重新招标未能成立的；（2）技术复杂或性质特殊，不能确定详细规格或具体要求的；（3）采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的；（4）不能事先计算出价格总额的。43、【正确答案】：A【试题解析】：2021教材P27本题考查的是建设工程质量管理条例。在正常使用条件下，建设工程最低保修期限为：（1）基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程合理使用年限。（2）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年。（3）供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期。（4）电气管道、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。44、【正确答案】：D【试题解析】：2021教材P266本题考查的是与工程项目有关的税收规定。城市维护建设税实行差别比例税率。按照纳税人所在地区的不同，设置了三档比例税率:（1）纳税人所在地区为市区的，税率为7%；（2）纳税人所在地区为县城、镇的，税率为5%；（3）纳税人所在地区不在市区、县城或镇的，税率为1%。45、【正确答案】：C【试题解析】：国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税。46、【正确答案】：C【试题解析】：资产负债率是负债总额除以资产总额的百分比，即负债总额与资产总额的比例关系。负债总额不仅包括长期负债，还包括短期负债。这是因为，短期负债作为一个整体，企业总是长期占有，可以视为长期性资本来源的一部分。47、【正确答案】：C【试题解析】：由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，在承包人提交竣工验收报告90天后，工程自动进入缺陷责任期。48、【正确答案】：B【试题解析】：本题考查的是资金成本的计算。优先股最大的一个特点是每年的股利不是固定不变的，当项目运营过程中出现资金紧张时可暂不支付。49、【正确答案】：D【试题解析】：分项工程是指将分部工程按主要工种、材料、施工工艺、设备类别等划分的工程。例如，土方开挖、土方回填、钢筋、模板、混凝土、砖砌体、木门窗制作与安装、钢结构基础等工程。50、【正确答案】：C【试题解析】：工承包单位接受索赔处理结果的，建设单位应在作出索赔处理结果答复后理结果的，按合同中争议解决条款的约定处理。28天内完成赔付。施工承包单位不接受索赔处51、【正确答案】：C【试题解析】：本题考查的是建筑工程承包。共同承包的各方对承包合同的履行承担连带责任。52、【正确答案】：D【试题解析】：本题考查的是所得税。企业的下列收入为免税收入：国债利息收入；符合条件的居民企业之间的股息、红利等权益性投资收益；在中国境内设立机构、场所的非居民企业从居民企业取得与该机构、场所有实际联系的股息、红利等权益性投资收益；符合条件的非营利组织的收入。53、【正确答案】：A【试题解析】：年利率为12%是指名义利率，年有效利率大于12%；按月计息说明月名义利率与月有效利率相等，都是1%；月名义利率1%,季度有效利率大于3%。54、【正确答案】：B【试题解析】：本题考查的是敏感性分析。对于相同的变化幅度，如果使得净现值的变化量的绝对值越大，则表示越敏感。以变动+10%为例：建设投资使得净现值的变动为：807.94-861.44=-53.5营业收入使得净现值的变动为：1019.80-861.44=158.36经营成本使得净现值的变动为：847.47-861.44=-13.97所以敏感度从高到低依次为：营业收入、建设投资和经营成本。55、【正确答案】：B【试题解析】：2021教材P321本题考查的是施工合同示范文本。除专用合同条款另有约定外，经验收合格工程的实际竣工日期，以提交竣工验收申请报告的日期为准，并在工程接收证书中写明。发包人在收到承包人竣工验收申请报告56天后未进行验收的，视为验收合格，实际竣工日期以提交竣工验收申请报告的日期为准，但发包人由于不可抗力不能进行验收的除外。56、【正确答案】：A【试题解析】：静态投资包括：建筑安装工程费、设备和工器具购置费、工程建设其他费用、基本预备费，以及因工程量误差而引起的工程造价的增减等。动态投资除包括静态投资外，还包括建设期贷款利息、涨价预备费等。57、【正确答案】：D【试题解析】：所谓工期优化，是指网络计划的计算工期不满足要求工期时，通过压缩关键工作的持续时间以满足要求工期目标的过程。58、【正确答案】：A【试题解析】：2021教材P289本题考查的是决策阶段造价管理。项目财务分析的主要标准和参数是净利润、财务净现值、市场利率等，而项目经济分析的主要标准和参数是净收益、经济净现值、社会折现率等。59、【正确答案】：B【试题解析】：信贷方式融资是项目负债融资的重要组成部分，是公司融资和项目融资中最基本和最简单，也是比重最大的债务融资形式。60、【正确答案】：B【试题解析】：2021教材P161本题考查的是名义利率和有效利率。10%/4=2.5%。61、【正确答案】：ABDE【试题解析】：本题考查的是建筑法。建筑施工企业应当依法为职工参加工伤保险缴纳工伤保险费。鼓励企业为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，支付保险费。62、【正确答案】：ABCE【试题解析】：知识点：违约责任。承担违约责任的形式有继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任63、【正确答案】：CE【试题解析】：物有所值评价是判断是否采用PPP模式代替政府传统投资运营方式提供公共服务项目的一种评价方法。之后进行财政承受能力评价。64、【正确答案】：ABC【试题解析】：知识点：工程项目目标控制的方法。排列图由两个纵坐标、一个横坐标、若干个直方图形和一条曲线组成。其中左边的纵坐标表示频数，右边的纵坐标表示频率，横坐标表示影响质量的各种因素。选项D错误，累计频率在0～80%范围的因素，称为A类因素，是主要因素。选项E错误，排列图又叫主次因素分析图或帕累托（Pareto）图，是用来寻找影响工程（产品）质量主要因素的一种有效工具。65、【正确答案】：ABD【试题解析】：2021教材P217方案创造的方法包括：（1）头脑风暴；（2）哥顿法；（3）专家意见法；（4）专家检查法。66、【正确答案】：ABCE【试题解析】：依据建筑法规定，勘察、设计文件应当符合建筑工程质量标准、建筑工程安全标准、勘察、设计技术规范、合同的约定。67、【正确答案】：AD【试题解析】：2021教材P231知识点：资金筹措的渠道与方式。选项BCE筹集的均为债务资金。68、【正确答案】：ACE【试题解析】：本题考查的是政府的定价行为。制定关系群众切身利益的公用事业价格、公益性服务价格、自然垄断经营的商品价格时，应当建立听证会制度。69、【正确答案】：ABCE【试题解析】：既有法人作为项目法人进行项目资本金筹措，不组建新的独立法人，筹资方案应与既有法人公司（包括企业、事业单位等）的总体财务安排相协调。既有法人可用于项目资本金的资金来源分为内、外两个方面。内部资金来源包括：企业的现金