施工合同补充协议范例

施工合同补充协议范例合同编号：__________施工合同补充协议一、合同双方信息甲方全称：____________________甲方地址：____________________甲方联系人：__________________联系电话：____________________电子邮箱：____________________乙方全称：____________________乙方地址：____________________乙方联系人：__________________联系电话：____________________电子邮箱：____________________二、合同项目基本情况2.1项目名称：____________________2.2项目地点：____________________2.3项目规模：____________________2.4项目工期：____________________2.5合同金额：____________________三、补充协议内容3.1工程变更（1）在合同履行过程中，如因设计变更、工程量增减等原因导致工程总价发生变化，甲乙双方应根据实际情况协商调整合同价款。（2）工程变更导致的合同价款调整，双方应签订书面变更协议，作为本合同的附件。3.2工程延期（1）如因甲方原因导致工程延期，乙方有权要求甲方支付延期期间的工程进度款。（2）如因乙方原因导致工程延期，甲方有权要求乙方支付延期期间的违约金，具体金额双方协商确定。3.3工程质量（1）乙方应按照合同约定的质量标准完成施工，并对施工过程中的质量问题负责。（2）甲方有权对施工过程和工程质量进行监督，并提出整改要求。乙方应及时整改，确保工程质量符合约定标准。3.4工程验收（1）工程完成后，乙方应按照合同约定的验收标准进行自检。自检合格后，通知甲方进行验收。（2）甲方应在收到验收通知后__________日内进行验收。验收合格的，支付剩余合同价款。验收不合格的，乙方应按照甲方的要求整改，并重新验收。3.5违约责任（1）一方违反合同约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金。（2）违约金的具体金额，双方协商确定。3.6争议解决（1）本合同履行过程中发生的争议，双方应协商解决。协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。（2）双方同意，争议解决过程中，除争议事项外，其他合同内容继续履行。四、其他约定4.1本补充协议自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。4.2本补充协议与原施工合同具有同等法律效力，如有冲突，以本补充协议为准。4.3本补充协议未尽事宜，双方可签订补充协议，作为本合同的附件。甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________甲方代表（签字）：______________乙方代表（签字）：______________签订日期：____________________一、附件列表：1.施工合同原件2.工程设计图纸及技术规范3.工程量清单4.乙方施工组织设计5.工程验收标准及方法6.违约金计算公式及相关规定7.争议解决协议8.双方签订的补充协议二、违约行为及认定：1.甲方未按约定时间支付工程进度款，视为违约。2.乙方未按约定质量标准完成施工，视为违约。3.乙方未按约定工期完成施工，视为违约。4.甲方未按约定时间进行工程验收，视为违约。5.双方未按约定协商解决争议，视为违约。6.双方未按约定履行合同其他条款，视为违约。三、法律名词及解释：1.发包方：指委托他人完成工程建设的一方。2.承包方：指接受发包方委托完成工程建设的一方。3.合同价款：指双方约定的承包方完成工程所需支付的金额。4.违约金：指一方违反合同约定，向对方支付的赔偿金。5.工程验收：指对承包方完成的工程进行检查，以确认其是否符合合同约定的质量、功能、外观等要求。6.争议解决：指双方在合同履行过程中发生纠纷时，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决纠纷的过程。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程变更导致合同价款变化：双方协商签订书面变更协议，明确价款调整事项。2.工程延期：双方协商确定延期期间的违约金，并签订书面延期协议。3.工程质量问题：乙方及时整改，确保工程质量符合约定标准。甲方有权对施工过程和工程质量进行监督。4.工程验收不合格：乙方按照甲方的要求整改，并重新验收。5.违约行为：违约方支付违约金，具体金额双方协商确定。如违约行为导致合同无法履行，对方有权解除合同，并要求违约方承担相应责任。6.争议解决：双方协商解决争议。协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。五、所有应用场景：1.适用于各类建筑工程项目施工合同的签订。2.