2024年设备监理师考试题库【研优卷】

2024年设备监理师考试题库第一部分单选题(500题)1、()是大中型项目竣工财务决算报表中所包括的而小型项目竣工财务决算报表中所没有的。

A.交付使用资产明细表

B.项目竣工财务决算审批表

C.项目概况表

D.交付使用资产总表

【答案】：D2、关于控制计划的以下表述，错误的有()。

A.控制计划不能代替作业指导书

B.控制计划是一反应文件，不随测量系统和控制方法的改进而更新

C.控制计划是控制设备工艺过程的书面描述，其目的是确保设备工艺过程处于受控状态

D.一个单一的控制计划可以适用于使用相同的原材料.以相同的过程制造出来的同一系列的设备

【答案】：B3、某建设工程施工总承包单位经建设单位认可，将电气线路安装进行了分包。工程竣工验收中，发现电气线路安装质量不符合工程设计要求，存在安全隐患，导致工程未能通过竣工验收。对此，下列说法正确的是()。

A.建设单位认可了总承包单位的分包，总承包单位对电气线路安装质量不承担责任

B.电气线路安装不符合工程设计要求导致工程竣工延误，应由分包人向建设单位承担工程竣工延误的责任

C.分包人应当向建设单位承担电气线路安装的返修、保修责任

D.总承包单位不仅对电气线路承担维修责任，还应承担由此导致的工期延误的责任

【答案】：D4、某设备安装工程9月份拟完工程计划支出8万元，已完工程计划支出5万元，已完工程实际支出10万元，则该设备安装工程9月份的费用绝对偏差和相对偏差分别为()。

A.2万元；40％

B.3万元：60％

C.5万元；100％

D.-3万元；-37.5％

【答案】：C5、根据《设备监理单位资格管理办法》，乙级设备监理单位的监理范围是《设备监理单位资格证书》规定的工程专业中的()。

A.一类设备工程中的专项设备工程

B.二类设备工程的所有设备工程

C.一类设备工程的所有设备工程

D.二类设备工程的所有设备工程，或一类设备工程中的专项设备工程

【答案】：D6、根据FIDIC《设计采购施工(EPC)／交钥匙工程合同条件》的规定，承包商应在()仔细审查雇主要求。

A.基准日期前

B.基准日期后

C.开工日期前

D.开工日期后

【答案】：A7、采用数据电文形式订立合同的，合同成立的地点是()。

A.发件人的主营业地

B.发件人的经常居住地

C.收件人的主营业地

D.收件人的经常居住地

【答案】：C8、投资项目经济评价中，影响资金等值的因素不包括()。

A.资金额的大小

B.资金额的方向

C.计息期数

D.利率大小

【答案】：B9、根据《建筑法》，除国务院建设行政主管部门确定的限额以下的小型工程外，建筑工程开工前，建设单位应当依法向()申请领取施工许可证。

A.建设单位所在地县级以上人民政府建设行政主管部门

B.工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门

C.建设单位所在地省级以上人民政府建设行政主管部门

D.工程所在地省级以上人民政府建设行政主管部门

【答案】：B10、无权代理属于()行为。

A.无效

B.可变更的

C.可撤销的

D.效力待定的

【答案】：D11、由设备监理工程师见证并签认后才可转入下一个过程、工序或节点而预先设定的监理控制点是()。

A.E点

B.R点

C.W点

D.H点

【答案】：D12、职能制企业组织结构的长处是()。

A.机构简单、组织稳定、专业化程度高

B.防止产生多源指令、组织稳定、专业化程度高

C.机构简单、有利于实施团队建设、专业化程度高

D.机构稳定、专业化程度高、防止产生多源指令

【答案】：A13、风险识别过程的输出应该是()。

A.风险权重

B.风险清单

C.风险概率

D.风险影响

【答案】：B14、现有甲乙两家银行可向借款人提供一年期贷款，均采用到期一次性偿还本息的还款方式。甲银行贷款年利率11％，每季度计息一次；乙银行贷款年利率12％，每半年计息一次。借款人按利率高低作出正确选择后，其借款年实际利率为()。

A.11.00％

B.11.46％

C.12.00%

D.12.36％

【答案】：B15、()组织形式通常适宜于规模较小的.以技术为核心的项目，对重复性管理工作非常有效，不适合时间限制性强或要求对变化快速响应的项目。

A.职能制企业

B.项目制企业

C.矩阵制企业

D.线性职能制企业

【答案】：A16、为了解组织的职业健康安全和环境的管理现状，在贯标培训后应进行的基础工作是()

A.领导决策

B.成立工作组

C.初始状态评审

D.系统策划与设计

【答案】：C17、进口非标准机械设备的结算一般分为预付款、阶段付款和()等三个阶段。

A.投料款

B.到货付款

C.安装调试后付款

D.最终付款

【答案】：D18、设备监理工程师属于从事设备工程监理工作的()工程师。

A.高级

B.专业

C.咨询

D.助理

【答案】：C19、下列选项中，不属于检验基本职能的是()。

A.鉴别

B.把关

C.报告

D.调查

【答案】：D20、工程项目质量保修是()的组成内容。

A.工程项目实体质量

B.工程项目使用功能

C.工程项目使用价格

D.工程项目工作质量

【答案】：D21、在某工程单代号搭接网络计划中，关键线路是指()的线路。

A.相邻两项工作之间的时距之和最大

B.相邻两项工作之间时间间隔全部为零

C.工作的持续时间总和最大

D.相邻两项工作之间的时距全部为零

【答案】：B22、工程质量监督管理的主体是()。

A.政府主管部门

B.施工单位

C.建设单位

D.监理单位

【答案】：A23、监理服务内容包括核心服务内容和与监理有关的服务内容。与监理有关的服务内容一般包括()。

A.合同管理、技术咨询

B.采购咨询、合同管理

C.采购咨询、技术咨询

D.采购咨询、检查工程

【答案】：C24、有一个或一个以上不合格的单位产品称为()。不合格品

A.A类不合格品

B.B类不合格品

C.C类不合格品

D.不合格品

【答案】：D25、一般情况下，设备采购合同中设备毁损、灭失风险的承担原则是()。

A.由出卖人负责

B.由买受人承担

C.约定不明确时，由出卖人与买受人共同承担

D.设备交付之前由出卖人承担，交付之后由买受人承担

【答案】：D26、SIPOC模式把客户包括进了生产过程，提出了要不断改进知识、设计和输入，以便不断改进客户满意度。其中，S是指()。

A.供应商

B.输入

C.输出

D.客户

【答案】：A27、下列关于合同变更的说法，正确的是()。

A.合同变更无须当事人协商一致

B.签订时显失公平的合同可以变更

C.存在误解订立的合同可以变更

D.变更后的合同对已履行和未履行的合同部分均有效

【答案】：B28、()用于确定符合质量管理体系要求的程度。

A.质量管理体系审核

B.质量管理体系评审

C.自我评定

D.质量管理体系评价

【答案】：A29、某承包商从一生产厂家购买了相同规格的大批预制构件，进场后码放整齐。对其进行进场检验时，为了使样本更有代表性宜采用()的方法。

A.全数检验

B.分层抽样

C.简单随机抽样

D.等距抽样

【答案】：B30、由于出现了性能更优越的设备，使现有设备过时、经济效益相对降低，这种情况属于()。

A.有形磨损

B.外力磨损

C.无形磨损

D.物质磨损

【答案】：C31、工程师对承包商按照合同中承包商文件的送审程序提交的样品和资料进行审核的期限是：从工程师收到承包商样品和资料起，一般不应超过()天。

A.7

B.14

C.21

D.28

【答案】：C32、在某设备安装工程网络计划中，已知某工作的自由时差为2天，总时差为5天，设备监理工程师在检查进度时发现该工作总时差变为-1天，则说明该工作实际进度比计划进度拖后()天。

A.1

B.3

C.6

D.8

【答案】：C33、根据组织设计的基本程序，在确定了组织目标后和进行组织的结构设计前应进行的工作是()。

A.确定组织设计方案

B.确定组织总体框架

C.制定管理规范

D.完成资源规划

【答案】：B34、在雇用了总承包商的情况下，设备监理工程师需对设备工程总进度计划进行()。

A.编制

B.审核

C.编制或审核

D.修改

【答案】：B35、网络计划的工期优化是指()。

A.寻求网络计划的最短工期

B.当计算工期大于要求工期时，通过压缩关键工作的持续时间，寻求满足工期要求的网络计划

C.寻求网络计划最短工期的资源均衡

D.寻求网络计划最短工期下的费用最低

【答案】：B36、设备设计过程中，对设计输出的控制必须达到()要求。

A.必要时编制工程设计统一规定

B.设计各阶段设计评审和验证的安排

C.顾客(业主)对设计工作的特殊要求

D.确保设计文件符合有关标准要求和法规要求

【答案】：D37、按照《招标投标法实施条例》的规定，投标人撤回投标文件的，招标人退还其已收取的投标保证金的期限是()。

A.投标截止时间前

B.收到投标人书面撤回通知时

C.收到投标人书面撤回通知之日起5日内

D.开标之日起15日内

【答案】：C38、签发工程开工／复工报审表、设备工程竣工报验单是()的职责。

A.设备监理单位法定代表人

B.总监理工程师

C.总监理工程师代表

D.专业监理工程师

【答案】：B39、下列关于设备工程监理单位义务的说法，正确的是()。

A.对设备工程设计资料提出合理建议

B.参与设备工程形成过程的管理

C.按合同约定获得合理的监理报酬

D.为委托方和被监理单位保守商业秘密和技术秘密

【答案】：D40、()是指根据被检验样本中的产品包含不合格数的多少来推断是否要接收整批产品的活动。

A.计件抽样检验

B.计点抽样检验

C.计数抽样检验

D.计量抽样检验

【答案】：B41、挣值(EV)-计划价值(PV)＞0，表明()。

A.成本节约

B.成本超支

C.进度提前

D.进度延误

【答案】：C42、总监理工程师应由具有()年以上设备监理工作经验的注册设备监理师担任。

A.1

B.2

C.3

D.5

【答案】：C43、在买卖合同中，当事人约定检验期间的，买方应当在检验期间内将标的物不符合约定的情形通知卖方。买方怠于通知的，()。

A.视为数量和质量符合约定

B.视为数量和质量不符合约定

C.卖方可以行使催告权

D.视为卖方违约，追究违约责任

【答案】：A44、根据《招标投标法》，投标人少于()个时，招标人应当依法重新招标。

A.2

B.3

C.4

D.5

【答案】：B45、根据组织设计的程序，确定组织总体框架前，应该首先()。

A.确定组织目标

B.设计组织结构

C.设计管理规范

D.确定组织方案

【答案】：A46、工程量清单中的其它项目清单列项不包括()。

A.预留金

B.材料购置费

C.总承包服务费

D.环境保护费

【答案】：D47、关于设备工程监理管理体制的表述中，不正确的是()。

A.由国家质检总局和国家发改委共同负责推进设备工程监理工作的发展

B.由国家发改委组织制定有关法规和制度，并实施行政监督

C.由设备工程监理行业自律组织负责设备工程监理活动的管理

D.由国家人事部门会同国家质检总局负责建立注册设备监理师制度

【答案】：C48、不属于服务质量特性的是()。

A.服务的性能

B.服务的舒适性

C.服务的文明性

D.服务的经济性

【答案】：A49、当工程总报价确定后，通过调整工程量清单内某些项目的单价，使其不影响中标，但又能在结算时获得较好的经济效益的投标报价技巧称为()。

A.多方案报价法

B.不平衡报价法

C.先亏后盈法

D.内部协调法

【答案】：B50、对不合格品的让步接收，只适合于()。

A.出厂检验

B.进货检验

C.过程检验

D.最终检验

【答案】：C51、项目总体计划是以项目()计划为龙头的项目计划。

A.范围

B.风险

C.总工期

D.总投资

【答案】：C52、设备工程监理资料是界定监理()的凭据。

A.范围

B.责任

C.任务

D.大纲

【答案】：B53、根据委托，()负责组织评审组对申请甲级和乙级资格的设备监理单位进行评审。

A.国家发展和改革委员会

B.设备嘛理行业自律组织

C.政府质最监督部门

D.省、自治区、直辖市质量监督部门与发展和改革部门

【答案】：B54、某工程施工合同争议经一审人民法院审理作出判决后，建设单位不服，提起上诉，二审人民法院经审理，认为一审判决认定事实清楚，适用法律错误，应作出的判决为()。

A.驳回上诉，维持原判决

B.撤销原判决，发回重审

C.裁定一审人民法院再审

D.依法改判

【答案】：A55、设备监理单位在开展监理活动时应当是经济上自负盈亏、自担风险的法人单位，在经济和行政上不依赖于业主和承包商，在监理业务上有其行业规则，在监理执业上有其职业道德，这体现了设备工程监理的()性质。

A.规范性

B.专业性

C.独立性

D.公正性

【答案】：C56、若拟建项目或装置与类似项目或装置的规模相差不大，生产规模比值在0.5-2之间，则指数n的取值近似为()。

A.1.0

B.0.9

C.0.8

D.0.7

【答案】：A57、承包商应当在()之前，任命承包商代表。

A.基准日期

B.开始现场工作

C.提交履约担保

D.开工日期

【答案】：D58、设备工程监理服务提供过程中合同监督检查过程的输出是()。

A.监理记录

B.质量计划

C.监理细则

D.监理大纲

【答案】：A59、由于设计人员错误造成设备质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应()。

A.免收直接受损失部分的设计费，并支付赔偿金

B.重新设计、并支付赔偿金

C.赔偿委托人的实际损失

D.支付违约金并赔偿损失

【答案】：A60、对于周期性重复更换设备的企业来讲，一般根据设备的()来确定设备更新的最佳时机。

A.技术寿命

B.经济寿命

C.物理寿命

D.市场寿命

【答案】：B61、“当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。”该规定属于承担违约责任形式中的()。

A.采取补救措施

B.赔偿损失

C.继续履行

D.违约金规则

【答案】：C62、《设备工程监理导论》将设备工程定义为设备的规划、设计、采购、制造、安装、调试等设备形成的全过程和／或()。

A.设备的使用和维修过程

B.最终形成的结果

C.设备的没置阶段

D.设备的全寿命周期

【答案】：B63、根据我国《合同法》，合同解除的方式包括()。

A.法定解除和约定解除

B.违法解除和合法解除

C.不安抗辩解除和同时履行抗辩解除

D.行政解除和司法解除

【答案】：A64、关于设备监理与项目承包商的项目管理之间的关系，表述不正确的是()。

A.设备监理单位与承包商之间是合同关系，必须接受监理单位的监督

B.设备监理单位与承包商之间是监理与被监理的关系

C.设备监理工程师根据监理合同的约定，对承包商的履约行为进行监督和管理

D.设备监理单位还要坚持公正立场，不损害承包商的正当权益

【答案】：A65、在设备工程监理单位资格管理的审批程序中，下列关于专家评审的描述，正确的是()。

A.国家质检总局委托中国设备监理协会组织专家对申请单位进行专家评审

B.国家发改委委托国家质检总局组织专家对申请单位进行专家评审

C.国家发改委委托中国设备监理协会组织专家对申请单位进行专家评审

D.国家质检总局委托国家发改委组织专家对申请单位进行专家评审

【答案】：A66、一般情况下，设备监理实施细则确定的内容包括()。

A.项目监理组织的分工表

B.监理工作制度

C.检查控制点及目标值

D.项目总进度规划

【答案】：C67、组织中一个管理部门最合理的能够管理与控制的下一级部门以及部门之间相互关系的数目体现了组织设计的()原则。

A.最佳跨度

B.统一指挥

C.组织优化

D.责任至上

【答案】：A68、取得注册设备监理师资格，是担任设备工程监理机构技术负责人和承担其他关键岗位工作、代表设备工程监理机构()的人员的必备条件。

A.独立执行监理业务

B.与业主和承包商进行沟通

C.参与监理项目管理

D.进行市场开发业务

【答案】：A69、某工程单代号网络计划的计算工期为130天。如果计划工期为135天，则关键线路上()。

A.相邻工作之间时间间隔最小

B.工作的自由时差为零

C.工作的总时差为零

D.节点最早时间等于最迟时间

【答案】：A70、设备工程完工后，()应组织对设备工程项目进行验收。

A.业主

B.设备监理工程师

C.设计人

D.承包人

【答案】：A71、某建设项目有四个方案，甲功能评价总分为12.0，成本系数为0.22；乙功能评价总分为9.0，成本系数为0.18；丙功能评价总分为14.0，成本系数为0.35；丁功能评价总分为13.0，成本系数为0.25；根据价值工程原理，最好的方案是()。

A.甲

B.乙

C.丙

D.丁

【答案】：A72、根据质量数据的正态分布规律，在正常生产情况下，产品质量特征落在(μ-3σ)～(μ+3σ)区间的概率是()。

A.68.25%

B.85.45%

C.99.73%

D.97.93%

【答案】：C73、承包商向工程师提交承包商在履行合同过程中的各类人员的数量以及每类施工设备的数量的时间周期是()。

A.1周

B.2周

C.1个月

D.2个月

【答案】：C74、主持整理监理资料属于()的职责。

A.专业监理工程师

B.总监理工程师

C.专业监理工程师助理

D.总监理工程师代表

【答案】：B75、建设单位因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期，经延期，建筑工程施工许可证的有效期限最长可达到()。

A.三个月

B.六个月

C.九个月

D.一年

【答案】：C76、监理质量计划调整时，应由()组织修改调整并形成书面文件，按规定的程序完成批准、确认等手续后方可调整。

A.监理单位技术负责人

B.总监理工程师

C.专业监理工程师

D.委托人

【答案】：B77、我国已颁布的常用抽样检验标准中，计量抽样方案包括()。

A.序贯型

B.挑选型

C.连续型

D.周期型

【答案】：A78、下列关于质量计划的说法，错误的是()。

A.质量计划是界定监理责任依据

B.质量计划是制定监理细则的主要依据

C.质量计划是对监理服务工作的开展起指导作用的文件

D.质量计划是完成委托人委托事务的具体承诺

【答案】：A79、按照《建设工程安全生产管理条例》，由施工单位进行安全生产教育培训的人员是()。

A.安装拆卸工

B.钢筋工

C.专职安全生产管理人员

D.项目负责人

【答案】：B80、在网络计划中，若某工作的()最小，则该工作必为关键工作。

A.自由时差

B.总时差

C.持续时间

D.时间间隔

【答案】：B81、失效模式及影响分析的流程步骤中，首要步骤是()。

A.描述产品或过程

B.定义功能

C.识别潜在失效

D.确定原因并归类

【答案】：A82、处在“职务设计和资源规划”与“评估组织设计方案”之间的组织设计程序是()。

A.确定组织总体框架

B.管理规范设计

C.规划组织所需的资源

D.运行制度设计

【答案】：D83、发包方在与承包方结算工程款时，发包方的财务人员误将核定的工程结算额190.5万元看成196.5万元，因此多付6万元。后来，在复核中发现该错误，发包方随后向承包方索要6万元。该债务关系属于()之债。

A.合同

B.侵权行为

C.不当得利

D.无因管理

【答案】：C84、制定职业健康安全方针是组织在职业健康安全领域的()。

A.最高纲领和行动指南

B.推动力

C.准则

D.前提

【答案】：A85、()方法的特点是：由于通过划类分层，增大了各类型中单位间的共同性，容易抽出具有代表性的调查样本。

A.简单随机抽样

B.分层随机抽样

C.周期系统抽样

D.随机抽样

【答案】：B86、下列不属于对设备工程监理人员的基本要求的是()。

A.过硬的心理素质

B.广博的知识背景

C.丰富的工作经历

D.较高的专业学历

【答案】：D87、公民、法人或者其他组织对下列()事项不服的，可以依照《行政复议法》申请复议。

A.行政立法行为

B.国防、外交等国家行为

C.对民事纠纷的仲裁、调解或处理

D.行政机关就土地、矿产等资源的所有权或者使用权归属所做的行政裁决

【答案】：D88、过程能力的高低可用过程数据的()来衡量。

A.平均值

B.极差

C.标准差

D.期望值

【答案】：C89、设备工程质量具有其内在规律性，其形成包括了设备工程的设计过程、()、制造过程以及安装调试过程等。

A.运营过程

B.知识创新过程

C.采购过程

D.风险分析过程

【答案】：C90、在进度调整过程中，要想缩短总工期，则()。

A.可以不压缩关键工作的持续时间

B.必须压缩关键工作的持续时间

C.必须调整工作间的逻辑关系

D.应该压缩所有工作的持续时间

【答案】：B91、在设备工程进度管理的动态循环过程中，设备监理工程师通常通过()方法决定是否更新进度计划。

A.逻辑关系分析

B.三时估计

C.偏差分析

D.因果关系分析

【答案】：C92、国内设备工程合同的生效时间是()。

A.经公证

B.经批准

C.双方对合同条款取得一致意见

D.双方签署

【答案】：D93、组织通常由三个基本层次构成，它们是()。

A.经理层、协调层、操作层

B.决策层、协调层、操作层

C.决策层、部门层、操作层

D.决策层、协调层、班组层

【答案】：B94、FIDIC“新黄皮书”规定，承包商应提前()天，通知工程师可以开始竣工试验的日期。

A.7

B.14

C.21

D.28

【答案】：C95、产品质量责任虽然属于综合法律责任，但不包括()。

A.民事责任

B.行政责任

C.经济责任

D.刑事责任

【答案】：C96、设计验证工作包括()。

A.变换计算方法、类比设计、试验验证

B.变换计算方法、不同输入核算、试验验证

C.变换计算方法、类比设计、调整核实

D.类比设计、调整

【答案】：A97、根据FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》，工程的照管责任由承包商转移至业主的时间是()之日。

A.进行工程竣工试验

B.签发接收证书

C.接收工程

D.工程竣工

【答案】：B98、在设计策划过程中，评审后的初步方案应提交()审核并作为设计计划的基础。

A.业主

B.设计承包商

C.总监理工程师

D.设备监理工程师

【答案】：D99、设备工程的竣工试验，通常包括启动前试验、启动试验和()。

A.混凝土试块检验

B.钢筋强度检验

C.工程材料试验

D.试运行

【答案】：D100、根据世界银行的《生产设备设计、供应和安装采购标准招标文件》(2008年版，2010年修订)，设备工程的招标文件包括()。

A.投标邀请函、业主要求以及合同条件和合同格式

B.招标程序、业主要求以及合同条件和合同格式

C.招标程序、设备工程要求以及合同条件和合同格式

D.投标人须知、设备工程要求以及合同条件和合同格式

【答案】：B101、设备安装合同应约定具体的设备保证期限。保证期从()之日起开始计算。

A.签发初步验收证书

B.启动试车

C.性能验收试验

D.签发最终验收证书

【答案】：A102、下列文件如果出现矛盾，应当优先适用的是()。

A.合同条件

B.承包商建议书

C.业主要求

D.投标函

【答案】：D103、如果承包商因工程师未能及时签发付款证书而终止合同，则应提前()天通知业主终止合同。

A.7

B.14

C.21

D.28

【答案】：B104、()工作贯穿于合同签订后直到设备、散材制造完工，并具备进行出厂检验条件的全过程。

A.运输

B.采买

C.催交

D.检验

【答案】：C105、FIDIC新黄皮书对扣除保留金的规定是()。

A.保留金的限额为中标合同金额的10%，每次支付时应扣除的保留金为当期支付金额的5%

B.保留金的限额为中标合同金额的5%，每次支付时应扣除的保留金为当期支付金额的10%

C.保留金的限额为中标合同金额的10%，每次支付时应扣除的保留金为当期支付金额的10c%

D.保留金的限额为中标合同金额的5%，每次支付时应扣除的保留金为当期支付金额的5%

【答案】：B106、监理工程师责任风险的具体对策不包括()。

A.提高委托方履约意识

B.提高专业技能

C.提高管理水平

D.严格履行合同

【答案】：A107、在设备工程监理服务提供的过程中，合同监督检查的内容包括预防性检查、见证性检查和()。

A.科学性检查

B.合法性检查

C.结果检查

D.质量检查

【答案】：C108、()是指虽然会造成损失，但也可能有潜在收益的风险。

A.纯风险

B.投机风险

C.基本风险

D.特殊风险

【答案】：B109、地处北京的甲公司就购买某一专用设备于2010年4月1日向地处广州的乙公司发出要求，要约书规定乙公司承诺的截止日期为4月30日，22日乙公司发出承诺书，通常可以于4月27日前到达甲公司，但4月23日京广线突遇洪水，承诺于5月5日到达，甲公司也未通知乙公司该承诺因迟到无效。乙公司于6月15日将该设备托运给甲公司，甲拒收，为此给乙造成损失，诉至法院，法院判决应由()承担该损失。

A.乙公司

B.甲公司

C.邮电部门

D.双方各一半

【答案】：B110、在工程网络计划执行过程中，监理工程师检查实际进度时发现某工作进度拖延，已超过该工作的自由时差，则()。

A.不影响其后续工作和工程总工期

B.不影响其后续工作，但影响工程总工期

C.影响其后续工作，且可能影响工程总工期

D.影响其后续工作和工程总工期

【答案】：C111、下列关于设备工程监理资料管理职责的说法，正确的是()。

A.监理单位负责人领导监理资料的管理工作

B.总监理工程师负责监理资料的收集、汇总

C.专业监理工程师负责监理资料的收、发、传阅的登记和保管

D.资料管理员负责监理资料的归档、分类整理

【答案】：D112、工程师管理合同过程中，无权处理的事项是()。

A.指示承包商调查引发工程质量缺陷的原因

B.撤销对承包商任命的承包商代表的同意

C.修改合同中业主的职责

D.为了检验承包商的工作是否符合合同要求，查看承包商的保密文件

【答案】：C113、依法必须进行招标的项目，招标人公示中标候选人的公示期不得少于()日。

A.l

B.2

C.3

D.5

【答案】：C114、项目开始时，项目成功完成的可能性()。

A.较低

B.最低

C.较高

D.最高

【答案】：B115、下列选项中，不属于项目目标管理工作程序的是()。

A.评估目标

B.信息反馈及处理

C.检查实施结果及奖惩

D.制定目标

【答案】：A116、在工程网络计划中，某工作的最迟完成时间与其最早完成时间的差值是()。

A.该工作的总时差

B.该工作的自由时差

C.该工作与其紧后工作之间的时间间隔

D.该工作的持续时间

【答案】：A117、国际货物运输保险是一种()。

A.规避风险的保险

B.强制性保险

C.自愿性保险

D.缓解风险的保险

【答案】：C118、某公司拟投资一项目，希望在4年内(含建设期)收回全部贷款的本金与利息。预计项目从第1年开始每年末能获得60万元，银行贷款年利率为6％。则项目总投资的现值应控制在()万元以下。

A.262.48

B.207.91

C.75.75

D.240.00

【答案】：B119、在监理项目实施中，沟通的中心是()。

A.监理单位负责人

B.信息管理人员

C.专业监理工程师

D.总监理工程师

【答案】：D120、在监理计划编写完成后，需要进行的下一步工作是()。

A.评审

B.签字批准

C.调整修改

D.执行

【答案】：A121、9月10日，甲公司与乙公司签订一份货物买卖合同。合同约定，乙公司于9月20日到甲公司的库房提取所购全部货物。乙公司由于自身原因至9月30日才去提取该批货物，但9月25日甲公司的库房因洪水致使乙公司应提取的部分货物毁损。根据《合同法》的规定，乙公司承担该批货物毁损、灭失风险的起始时间是()。

A.9月10日

B.9月20日

C.9月25日

D.9月30日

【答案】：B122、下列风险分析方法中，属于定量方法的是()。

A.层次分析法

B.专家打分法

C.专家会议法

D.随机网络法

【答案】：D123、()是设备监理人员对文件、记录、实体、过程等实物、活动进行观察、审查、记录、确认等的作证活动。

A.旁站

B.巡视

C.见证

D.平行检验

【答案】：C124、在进度计划执行过程中，若某工作的实际进度比计划进度拖后3天，并且影响工期1天，则该工作原有的总时差应为()天。

A.1

B.2

C.3

D.4

【答案】：B125、HSE管理中的H、S、E分别是指()。

A.健康、安全、环境

B.卫生、安全、环境

C.健康、安全、科学

D.健康、卫生、环境

【答案】：A126、设备监理工程师所从事的设备工程监理工作实质上属于()的范畴。

A.施工管理

B.项目管理

C.决策管理

D.技术支持

【答案】：B127、监理计划的内容包括()。

A.检查见证点设置、监理记录表式选用

B.监理服务的依据、内容、组织、制度

C.检查见证点设置、监理服务的内容

D.监理记录表式选用、监理服务配合

【答案】：B128、设备监理机构的组织没计一般有两个需要解决的问题，一是在设备监理任务基本确定之后如何从监理单位原有组织结构中形成设备监理机构和人员；二是这个设备监理机构()。

A.总监理工程师和监理工程师的搭配

B.内部工作分配

C.本身的组成和人员搭配

D.人员的分配

【答案】：C129、某厂开发出一种新型炉具，先后制造出10件样品，后有1件被盗。2011年，一居民家炉具因缺陷导致爆炸。经查，爆炸炉具是该厂丢失的炉具样品。居民向该厂提出索赔。该厂拒赔的下列事由中，能得到法院认可的是()。

A.该炉具尚未投入流通

B.该居民获得炉具的途径不清

C.该居民应当向提供炉具的人索赔

D.对该居民的损失，该厂主观上无过错

【答案】：A130、为了使工程所需要的资源按时间的分布符合优化目标，网络计划的资源优化是通过改变()来达到目的的。

A.关键工作的开始时间

B.工作的开始时间和完成时间

C.关键工作的持续时间

D.工作的持续时间

【答案】：B131、()选择价值工程对象时，不仅仅考虑价值系数值大于1或小于1的情况，而且还要考察功能系数和成本系数绝对值的大小，从而对各对象加以区别对待。

A.田中法

B.百分比法

C.ABC分析法

D.经验分析法

【答案】：A132、在因缺陷产品导致人身损害的产品责任法律关系中，权利主体是()。

A.法人

B.自然人

C.销售者

D.仓储者

【答案】：B133、()就是通过规避项目风险因素来规避可能产生的潜在损失或不确定性。

A.风险回避

B.风险转移

C.风险减轻

D.风险接受

【答案】：A134、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，承包商根据价值工程原理，向业主提出变更建议书时，编制建议书的费用由()承担。

A.业主

B.工程师

C.承包商

D.业主和承包商共同

【答案】：C135、当利用S形曲线进行实际进度与计划进度比较时，如果检查日期实际进展点落在计划S形曲线的右侧，则该实际进展点与计划S形曲线的水平跟离表示工程项目()。

A.实际进度超前的时间

B.实际进度拖后的时间

C.实际超额完成的任务量

D.实际拖欠的任务量

【答案】：B136、设计单位提出的某专业工程变更应由()签发工程变更单。

A.业主

B.设计单位

C.总监理工程师

D.专业监理工程师

【答案】：C137、在设备工程项目中实施HSE管理体系可以有效地降低项目的()风险。

A.法律

B.投资

C.实施

D.进度

【答案】：C138、下列关于可靠性的表述，错误的是()。

A.是产品的一种质量指标

B.是一项包括管理和技术的综合技术

C.同一般质量指标的区别在于它是一种空间质量指标

D.基础范围相当广

【答案】：C139、根据我国招标投标法律、行政法规的规定，招标方式不包括()。

A.议标

B.公开招标

C.邀请招标

D.分两阶段进行招标

【答案】：A140、对设备运输过程的监理，包括按照()，拟订运输计划等。

A.设备运输合同

B.设备安装合同

C.设备监理合同

D.项目合同和采购进度计划

【答案】：D141、FNPV=0，表明项目获利程度()。

A.低于基准收益率

B.高于基准收益率

C.等于基准收益率

D.等于零

【答案】：C142、单代号搭接网络的计算工期由()决定。

A.终点虚拟节点的最早完成时间；

B.最后开始的工作的最早完成时间；

C.最后一项工作的持续时间；

D.可能由中间某个工作的最早完成时间。

【答案】：D143、项目计算期内累计净现金流量为A，项目财务净现值为B，固定资产现值为C，流动资金现值为D，则项目净现值率为()。

A.A/C

B.B/

C.B/(C+D)

D.A/(C+D)

【答案】：C144、关键路径是()。

A.是项目中具有最高技术风险的最早的一系列事件和活动

B.是项目中具有最高成本的一系列事件和活动

C.如果按现有网络计划执行的话，是从现在到项目结束过程中具有最长链的一系列事件和活动

D.是一个有趣的概念，对于项目经理来说影响不大

【答案】：C145、职业健康安全和环境管理体系试运行阶段要注意的主要问题是()。

A.保持管理体系

B.初始状态评审

C.体系文件发到位和有针对性宣传贯彻

D.确定组织机构和职责

【答案】：C146、我国首个实行建设项目国际招标的项目是()。

A.京津高速公路工程

B.京津高速公路工程的路基工程

C.西气东输工程

D.鲁布革水电站工程的引水隧洞工程

【答案】：D147、组织设计原则中的职能分工原则是为了提高各管理职能的强度和()。

A.工作效率

B.工作压力

C.保证政令畅通

D.加强管理组织的凝聚力

【答案】：A148、网络计划资源优化中“工期固定一资源均衡优化”的含义是指()。

A.资源有限条件下的最短工期安排

B.工期不变条件下的资源均衡安排

C.工期最短条件下的资源均衡安排

D.工期最优条件下的资源均衡安排

【答案】：B149、对于下列无效的施工合同，人民法院可以收缴当事人已经取得的非法所得的是()。

A.承包人越级承揽工程

B.承包人超越范围承揽工程

C.承包人向评标委员行贿中标

D.承包人将主体结构的施工进行分包

【答案】：D150、下列所有权的取得方式中，属于原始取得的是()。

A.受赠

B.收益

C.继承

D.受让

【答案】：B151、总承包商在和分包商签订分包合同时，可能会另加入误期损害赔偿条款，这是()对策的运用。

A.风险回避

B.风险转移

C.风险减轻

D.风险接受

【答案】：B152、设备工程监理服务设计与开发的输出文件不包括()规范。

A.服务质量控制

B.服务策划

C.服务提供

D.服务

【答案】：B153、承包商编制的质量管理计划，在得到()的批准后，将此类文件提交给工程师参考。

A.业主

B.承包商项目经理

C.承包商

D.工程师代表

【答案】：B154、代理人在代理权限内作出的意思表示应该是()。

A.被代理人的意思表示

B.和第三人协商后的意思表示

C.代理人独立的意思表示

D.代理人和被代理人的共同意思表示

【答案】：C155、下列关于项目计划、实施与控制的说法，正确的是()。

A.项目计划仅发生在项目的初期

B.项目管理过程主要是项目的实施与控制过程

C.项目控制的目的是将项目的主要部分的实施控制在目标下

D.项目计划包括项目总体计划、项目实施子计划等多个计划

【答案】：D156、下列财务评价指标中，反映项目偿债能力的指标是()。

A.利息备付率

B.财务净现值

C.投资回收期

D.总投资收益率

【答案】：A157、.某拟建项目的生产能力比已建的同类项目的生产能力增加3倍。按生产能力指数法计算，拟建项目的投资额将增加()倍。(已知n=0.6，f=1.1)

A.1.13

B.1.53

C.2.13

D.2.53

【答案】：B158、项目风险控制的内容不包括()。

A.风险管理规划

B.风险识别

C.风险消除

D.风险应对措施制定

【答案】：C159、成功的QFD案例可储存在()中。

A.工程知识库

B.档案中心

C.质量控制部

D.任意地点

【答案】：C160、()初步确定了设计方案，其后的研制开发工作就是不断完善、细化各项工作。

A.产品研发质量屋

B.产品策划质量屋

C.产品设计质量屋

D.产品分析质量屋

【答案】：B161、基准点、基准线和基准标高等原始数据使用前，应当采取合理措施验证其准确性的责任方是()。

A.工程师

B.业主

C.承包商

D.分包商

【答案】：C162、()是组织中最低层成员的位置，直接操纵各种资源完成具体工作和任务，从而实现组织的目标。

A.决策层

B.协调层

C.操作层

D.执行层

【答案】：C163、甲厂业务员范某一直负责与乙厂的购销业务，后因故被甲厂开除。此后，范某用盖有甲厂公章的空白合同书与乙厂订立了一份购销合同，乙厂对范某被开除并不知情，按时将货送至甲厂，甲厂拒绝收货而引起纠纷。此案中，范某的行为是()。

A.无权代理

B.表见代理

C.越权代理

D.委托代理

【答案】：B164、与邀请招标相比，公开招标的特有程序有()。

A.资格预审

B.资格后审

C.特别审查

D.现场踏勘

【答案】：A165、()的核心是在多个互相冲突的目标和方案之间做出权衡，以便满足项目有关各方的要求。

A.项目整合管理

B.项目范围管理

C.项目质量管理

D.项目沟通管理

【答案】：A166、《设备监理管理暂行办法》要求对()设备的设计、采购、制造、安装、调试等过程的质量、进度和投资等实施监督。

A.所有

B.重要

C.民用

D.核心

【答案】：B167、某方案现时点投资30万元，1年后开始收益，连续20年，每年将有8万元的净收益，净残值为6万元。若基准收益率为20%，已知(P/A，20%，20)=4.8696，(P/F，20%，20)=0.0261，则该方案的净现值是()万元。

A.2.96

B.8.96

C.9.11

D.14.96

【答案】：C168、现有甲、乙、丙三个互斥的投资方案，三个方案的内部收益率分别为10%、15%和13.5%。若基准收益率为12%，则下列关于方案选择的说法，正确的是()。

A.应选择乙方案和丙方案

B.应只选择乙方案

C.应同时选择甲、乙、丙三个方案

D.依据给定资料无法得出结论

【答案】：D169、质量管理八项原则中，()是质量管理的首要原则。

A.以顾客为关注焦点

B.全员参与

C.持续改进

D.领导作用

【答案】：A170、某设备工程项目的投标人在现场踏勘后以书面形式提出质疑问题，招标人离开标时间还剩10天才作出了书面解答。鉴于解答时间短于《招标投标法》规定的时间，且书面解答与招标文件规定内容不一致，对该问题应以()。

A.招标文件为准，开标时间后延

B.招标文件为准，开标时间不变

C.书面解答为准，开标时间后延

D.书面解答为准，开标时间不变

【答案】：C171、在工程项目实施过程中，设备监理是由具有()代表业主对建设项目实施过程中的没备形成过程和／或最终形成的结果进行监理。

A.管理经验的单位

B.法人资格的单位

C.监理资格的单位

D.监理经验的单位

【答案】：B172、根据美国项目管理协会的《项目管理知识体系指南(第4版)》，“制定项目管理计划”是九大知识领域中()的一个子过程。

A.项目整合管理

B.项目时间管理

C.项目质量管理

D.项目沟通管理

【答案】：A173、缺陷通知期的起始日期是()。

A.工程通过竣工试验的日期

B.工程师颁发接收证书的日期

C.承包商竣工试验申请书中注册的竣工日期

D.接收证书上标明的竣工日期

【答案】：D174、下列关于设备工程监理组织协调对象的表述，正确的是()。

A.业主与政府部门之间的利益冲突

B.业主与金融机构之间的利益冲突

C.业主与承包商之间的利益冲突

D.承包商与保险机构之间的利益冲突

【答案】：C175、某设备工程合同履行期间，业主基于自身利益的考虑而终止合同。业主3月1日发出的终止合同通知于次日到达承包商、业主于3月10日退还履约保证，则该合同终止生效的时间是()。

A.3月2日

B.3月10日

C.3月30日

D.4月7日

【答案】：D176、见证性检查是指对被监理方实施某种行为或完成某项工作的()的符合性、正确性进行的检查。

A.过程和方法

B.措施和方法

C.过程和结果

D.方法和结果

【答案】：C177、设备采购合同，供货方负责代运设备的，交付设备日期以()的日期为准。

A.发运设备时承运部门签发设备单上的戳记

B.采购方收到设备

C.采购方在承运部门签收设备单上签收

D.供货方将设备交到承运部门

【答案】：A178、根据FIDIC《生产设备和设计-施工合同条件》的规定，承包商应为工程、生产设备、材料和承包商文件投保，保险的有效期应从()。

A.开工日期起到颁发工程接收证书止

B.开工日期起到颁发最终付款证书止

C.基准日期起到颁发工程接收证书止

D.基准日期起到颁发最终付款证书止

【答案】：A179、按照我国《合同法》关于合同一般条款的规定，下列不属于合同内容的是()。

A.当事人的名称或者姓名和住所

B.标的、数量、质量、价款或者报酬

C.履行期限、地点和方式

D.”一裁二审“条款

【答案】：D180、设备工程合同管理的根本任务是()。

A.设备工程合同的签订、履行、保修

B.设备工程合同约定的设计、制造、安装

C.设备工程合同质量、进度、投资控制

D.与业主签订委托监理合同

【答案】：C181、如果一方因不可抗力事件将或已经使其履行合同义务受阻，通知另一方其受阻不能履行的具体合同义务的期限是，()。

A.觉察到该不可抗力事件的14天内

B.该不可抗力事件发生的14天内

C.觉察到该不可抗力事件的28天内

D.该不可抗力事件发生的28天内

【答案】：A182、设备工程安装中，如果由采购方负责设备安装调试，则供货方的现场服务内容不应包括()。

A.提供现场的地下管线资料

B.派出必要的现场服务人员

C.重要工序须经供货方现场技术人员签字确定

D.整个安装调试过程应在供货方现场人员指导下进行

【答案】：A183、下列关于应用生产能力指数法估算建设项目投资的说法中，正确的有()。

A.生产能力指数取值应考虑拟建项目与已建同类项目的投资来源差异

B.拟建项目与已建同类项目生产能力之比应限制在50倍以内

C.应考虑拟建项目与已建同类项目因建设时间不同而导致的价格水平差异

D.生产能力指数取值应限制在l～2之间

【答案】：C184、设备项目监理机构组织设计的目的是创造一种()的环境。

A.激发人们自我奋斗

B.引导人们获得利益

C.促使人们完成任务

D.约束人们具体行为

【答案】：C185、在单代号网络计划中，某工作与其仅有的四项紧后工作的时间间隔分别是6天、3天、1天和4天，则该工作的自由时差是()天。

A.1

B.3

C.4

D.6

【答案】：A186、有效沟通的过程分成三个层次：第一层次是信息交流，第二层次是()，第三层次是思想交流。

A.资源交流

B.人员交流

C.数据交流

D.情感交流

【答案】：D187、承担设备工程监理任务时，设备工程监理人员应承诺并书面保证的内容不包括()。

A.与被监理任务无任何商业关系

B.未曾与被监理方发生聘用合同关系或已解除聘用合同关系已连续一段时间

C.与被监理单位的直接责任人无亲属关系

D.服务期后不受聘于被监理方

【答案】：D188、在网络计划中，某项工作M的最短持续时间为6天，直接费为30000元；正常施工持续时间为8天，直接费为25000元；则工作M的直接费率为()元/天。

A.5000

B.3125

C.2500

D.2000

【答案】：C189、设备工程监理资料是没备工程监理单位在()过程中形成的各种记录文件。

A.投标

B.监理机构的设置

C.实施监理

D.内部人员教育

【答案】：C190、根据项目的各个过程的作用，将过程划分为五个过程组。()是确定和细化项目或项目阶段的目标，拟订为实现项目或项目阶段要达到的目标和完成项目要解决问题的各种计划。

A.启动过程组

B.规划过程组

C.执行过程组

D.监控过程组

【答案】：B191、对于一项重大的设备工程，设备工程的操作和维修培训是一个重要环节，下列关于培训的说法，正确的是()。

A.工程师应对业主人员进行操作和维修培训

B.是否需要对业主人员进行培训应在承包商建议书中规定

C.完成培训工作是设备工程满足接收要求而竣工的条件之一

D.合同中如果要求对业主人员进行培训，相关方应在缺陷通知期内完成培训工作

【答案】：C192、在设备工程进度调整的系统过程中，采取措施调整进度计划时，应当以()为依据。

A.本工作及后续工作的总时差

B.本工作及后续工作的自由时差

C.非关键工作所拥有的机动时间

D.总工期和后续工作的限制条件

【答案】：D193、合同当事人约定了违约金，也约定了定金。合同履行过程中发生违约后，()。

A.未违约一方可以选择定金或违约金要求对方赔偿

B.违约一方可以选择定金或违约金承担赔偿责任

C.未违约一方可以同时采用定金和违约金要求对方赔偿

D.违约金和定金的约定同时无效，需采用其他方式追究违约责任

【答案】：A194、用()计算接收概率精确，但当N与n值较大时，计算很繁琐。

A.二项分布

B.正态分布

C.泊松分布

D.超几何分布

【答案】：C195、下列各项中，不属于国家质量监督检验检疫部门的主要职责的是()。

A.组织制定设备工程监理法规及有关的规章制度

B.具体负责设备工程监理活动的管理，并组织实施

C.会同国家人事部门，颁发《注册设备监理单位资格证书》

D.建立设备监理信息系统

【答案】：D196、按照国际惯例，如果承包商没有在合同规定的支付时间内收到付款，有权向业主收取延误期的融资费用，计算融资费用的费率是()。

A.以银行贷款年利率计算

B.以高出银行贷款利率的1个百分点的年利率计算

C.以高出银行贷款利率的2～3个百分点的年利率计算

D.以高出银行贷款利率的5个百分点的年利率计算

【答案】：C197、下列资料中，属于设备工程监理依据类合同文件的是()。

A.设备监理质量计划

B.合同双方会议纪要

C.监理单位的监理报告

D.现场监理的见证记录

【答案】：B198、以下反映投资、进度、质量目标的矛盾关系的有()。

A.进度加快，及早发挥效益

B.进度加快，增大投资

C.提高质量减少返工损失和日常保护费用

D.进度加快，提高质量，减少返工

【答案】：B199、美国项目管理学会的项目管理知识体系将项目管理进程分为5个过程组，其中不包括()。

A.启动

B.交接

C.执行

D.控制

【答案】：B200、在设备工程项目中，除客观因素的意外风险外，引起物流系统冲突的决定性因素是()

A.设备监理单位的监督能力

B.各承包商和业主的行为

C.设备监理单位的协调能力

D.政府部门的监管能力

【答案】：B201、下列选项中，不属于常用的提高产品可靠性技术的是()。

A.冗余技术

B.预应力筛选

C.降负荷使用

D.风险应对措施制定

【答案】：D202、设备监理机构提供的合同管理的对象是监理合同约定的监理范围内的()。

A.委托人和监理单位签订的合同双方当事人

B.委托人和承包人签订的合同双方当事人

C.监理单位和承包人签订的合同双方当事人

D.委托合同的当事人

【答案】：B203、质量展开是将顾客的()转换成质量特性，确定产品的设计质量，经过各功能部件的质量，直到每个零件的质量和工序要素，系统地展开它们之间的关系。

A.质量规范

B.合同规定

C.需求质量

D.潜在需求

【答案】：C204、为了使工程所需要的资源按时间的分布符合优化目标，网络计划的资源优化是通过改变()来达到目的的。

A.关键工作的开始时间

B.工作的开始时间

C.关键工作的持续时间

D.工作的持续时间

【答案】：B205、14000是()管理体系标准。

A.健康

B.安全

C.环境

D.健康、安全、环境

【答案】：C206、没备工程监理资料中的各种原始记录是监理工作中各项控制与管理工作的()。

A.依据和凭证

B.规范和规章

C.约束和制度

D.依据和制度

【答案】：A207、如果设备制造交货期需延期，被监理单位应用()，并详细说明原因和延期的计划。

A.延期申请表

B.进度计划报审表

C.临时延期申请表

D.施工组织设计报审表

【答案】：B208、监理机构的负责人习惯上称为总监理工程师。以下不属于总监理工程师职责的()。

A.管理设备监理机构的日常工作

B.审核并签证承包人交付的工作成果

C.验证生产结果

D.审核签发给承包人的各种监理文件和指令

【答案】：C209、设备监理成果是设备监理单位对设备的质量、进度、投资、()等实施监督的结果。

A.管理与环境

B.安全及环境

C.安全监控

D.风险及环境

【答案】：B210、在设备工程信息管理工作中，应保证最终获得的信息可以用于各种用途，这体现了信息的()的特点。

A.完整性

B.灵活性

C.相关性

D.及时性

【答案】：B211、合同履行是指合同当事人双方依据()的规定，实现各自享有的权利，并承担各自的义务。

A.合同法

B.合同条款

C.招投标法

D.政府采购法

【答案】：B212、组建设备工程项目设备监理机构是()的职责之一。

A.专业监理工程师

B.现场监理人员

C.总监理工程师

D.总监理工程师代表

【答案】：C213、下列关于设备工程设计合同委托人违约责任的叙述，错误的是()。

A.委托人不履行合同，无权请求返还定金

B.因委托人变更制造要求而造成设计修改，应依照设计人实际消耗的工作量增付费用

C.委托人超过合同约定的日期付费时应向设计人偿付逾期违约金

D.政府主管部门对设计文件不审批，委托人也应支付设计费

【答案】：D214、监理例会实际是监理项目情况评审会，一般需要()召开一次。

A.每个月

B.半个月

C.每周

D.每天

【答案】：C215、在工程质量事故处理过程中，可能要进行必要的检测鉴定，可进行检测鉴定的单位是()。

A.总监理工程师指定的检测单位

B.建设单位指定的检测单位

C.政府批准的有资质的法定检测单位

D.监理工程师审查批准的施工单位实验室

【答案】：C216、按照FIDIC新黄皮书的规定，如果在业主接收整个设备工程或单位工程后进行竣工后试验，确定可以开始试验日期的是()。

A.工程师

B.工程师代表

C.承包商

D.业主

【答案】：D217、下列各组被监理单位用表与监理单位用表中，不存在对应关系的是()。

A.方案报审表--方案审批表

B.索赔申请表--索赔审核表

C.进度计划报审请表--进度计划审批表

D.监理工程师通知单--监理工程师通知回复单。

【答案】：A218、下列财务评价指标中，属于分析项目偿债能力的是()。

A.净现值

B.利息备付率

C.总投资收益率

D.投资回收期

【答案】：B219、世达公司投资的某工程项目依法应进行招标投标。世达公司的下列行为中，不符合招标投标法规定的是()。

A.世达公司委托某工程咨询公司编制了标底

B.世达公司自行选择了招标代理机构

C.世达公司的招标文件中写明了评标的标准

D.世达公司的招标文件中写明了评标委员会专家名单

【答案】：D220、下列关于设备工程设计合同中设计人的义务表述，错误的是()。

A.依照合同规定的进度、质量要求提交设计成果

B.对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充

C.提供设计依据资料并对资料的正确性负责

D.参加工程竣工验收

【答案】：C221、项目生命周期的各个阶段中，成本和人力投入水平最高的阶段是()阶段。

A.启动

B.组织与准备

C.执行

D.结束

【答案】：C222、项目时间管理的各个子过程中，在制订项目进度计划前进行的工作不包括()。

A.排列活动顺序

B.估算活动持续时间

C.估算活动资源

D.控制进度

【答案】：D223、在下列内容中，不属于监理工程师控制工程建设进度的合同措施是()。

A.分段发包

B.分解项目并建立编码体系

C.提前施工

D.合同期与进度计划的协调

【答案】：B224、投标邀请书，是指招标人向()个以上具备承担招标项目的能力、资信良好的特定法人或者其他组织发出的投标邀请通知。

A.3

B.5

C.7

D.9

【答案】：A225、设备监理单位在进行设备工程监理活动时，与承包商属于()。

A.合同关系

B.平行主体

C.委托和被委托关系

D.监督和被监督关系

【答案】：B226、设备工程监理是指具有相应资质的设备工程监理单位，接受委托方的委托，按照与委托方签订的设备工程监理合同的约定，遵循设备工程的一般规律，依据国家有关的法律、法规、规章、技术标准和委托方的要求，对设备工程提供的咨询和()服务。

A.策划

B.技术

C.协助

D.管理

【答案】：D227、在设备工程项目实施过程中，对被监理方提交的方案、计划和各种申请或报告，监理方应及时进行检查、验证，并将意见或建议以()形式反馈。

A.电话

B.口头

C.书面

D.会议

【答案】：C228、六个月以上的施工企业病假人员工资属于()。

A.人工费

B.措施费

C.企业管理费

D.建设单位管理费

【答案】：C229、由设备出口国银行把出口信贷直接贷给买方，买卖双方以即期现汇成交，这种出口信贷形式属于()。

A.买方信贷

B.卖方信贷

C.出口国信贷

D.进口国信贷

【答案】：A230、没备质量监理目标是()。

A.确保设备制造工艺、操作规程、检测方法的规范性

B.提高项目参与者的质量意识、技术和文化水平

C.保证设备经济合理、技术先进、操作维护方便

D.提高项目投资、社会和环境效益，使设备质量达到预期水平

【答案】：D231、甲、乙两企业欲进行零配件的交易，为了规避税收，双方将买卖合同签订为加工承揽合同，该加工承揽合同的效力为()。

A.无效

B.可撤销

C.可变更

D.效力待定

【答案】：A232、在网络计划优化中，资源有限一工期最短的优化目的在于()。

A.通过压缩计算工期以达到要求工期目标

B.寻求工程总费用最低的工期安排

C.寻求满足资源限制条件的最短工期安排

D.寻求在计划工期不变的条件下使资源运用最均衡的计划安排

【答案】：C233、施工单位与建材公司订立一份钢材采购合同，履行期限内钢材市场价格发生波动，根据《合同法》的规定，下列关于该钢材采购合同计价的说法，正确的是()。

A.双方按期履行合同的，按照交付时的市场价格计价

B.双方按期履行合同的，按照合同约定的价格计价

C.卖方逾期交付标的物的，遇价格下降时，按新的价格计价

D.买方逾期付款的，遇价格下降时，按新的价格计价

【答案】：B234、双代号和单代号网络计划都属于()网络计划技术。

A.确定型

B.非确定型

C.随机型

D.风险型

【答案】：A235、在市场经济条件下，()是民法的主要调整对象。

A.财产关系

B.人身关系

C.支配关系

D.生产关系

【答案】：A236、当下列因素变动时，不会引起盈亏平衡点发生变动的是()。

A.销售量

B.单位变动成本

C.固定成本

D.产品单位售价

【答案】：A237、在工程网络计划中，工作M的最早开始时间为17天，其持续时间为5天，该工作有3项紧后工作，它们的最早开始时间分别为第25天，第27天和第30天，最迟开始时间分别为第28天，第29天和第30天，则工作M的总时差为()天。

A.6和6

B.3和3

C.6和3

D.11和8

【答案】：C238、根据《侵权责任法》，生产者采取召回措施责任的起始时间为产品“投入流通后”，该时间从()时起算。

A.产品离开生产者的成品仓库

B.发现产品质量问题

C.产品造成人身伤害

D.受害人投诉

【答案】：A239、某拟建项目的生产能力比已建的同类项目生产能力增加了1.5倍。设生产能力指数为0.6，价格调整系数为1，则按生产能力指数法计算拟建项目的投资额将增加()倍。

A.1.733

B.1.275

C.0.733

D.0.275

【答案】：C240、通常，工程担保中担保金额最大的是()担保。

A.投标

B.履约

C.预付款

D.维修

【答案】：B241、依据《建设工程工程量清单计价规范》中的规定，由于设计变更引起新的工程量清单项目，其相应综合单价应()。

A.由承包商自行确定

B.由承包商提出，经发包人确认后，作为结算依据

C.由发包人自行确定

D.由监理工程师提出，经发包人确认后，作为结算依据

【答案】：B242、在工程网络计划中，判别关键工作的条件是()。

A.自由时差最小

B.总时差最小

C.总时差为零

D.持续时间最长

【答案】：B243、代理是指代理人以被代理人的名义在代理的权限内向第三人作出的意思表示，所产生的权利和义务直接由被代理人享有和承担的()行为。

A.法律

B.代理

C.行政

D.执法

【答案】：A244、从整个设备形成过程来说，设备从最初的规划，到制造、安装、调试，处于不同的空间和时间段，具有()的特点。

A.固定性

B.流动性

C.可变性

D.时空性

【答案】：B245、价值工程的核心内容为()。

A.思想方法的更新和技术管理

B.对功能进行系统分析

C.提高产品的价值

D.由多个领域协作而开展的活动

【答案】：B246、对材料.构件进行一般鉴定.检查所发生的费用列入()。

A.研究试验费

B.其他直接费

C.材料费

D.措施费

【答案】：C247、某建筑设计院超越资质等级承揽设计任务，且设计中未按照工程建设强制性标准进行设计，建设行政主管部门查证后对其作出吊销资质证书的处罚，设计院欲对该处罚提起行政诉讼。对此，下列说法正确的是()。

A.作出具体行政处罚的工作人员是本案的被告

B.设计院应在知道处罚之日起2个月内提起诉讼

C.人民法院可就此争议在判决前对原告和被告进行调解

D.人民法院对该案件应当公开宣告判决

【答案】：D248、根据《合同法》规定，甲方违约，乙方采取适当措施减少了损失，为此多支出了合理费用，该费用应当由()承担。

A.乙

B.甲

C.甲、乙共同

D.甲、乙按比例

【答案】：B249、既未排除风险，也不会减少风险的影响程度，只是风险承担者变化的风险管理对策是()。

A.风险回避

B.风险转移

C.风险减轻

D.风险自留

【答案】：B250、对招标文件的响应存在细微偏差的投标书，()。

A.不予淘汰，在订立合同前予以澄清、补正即可

B.不予淘汰，在评标结束前予以澄清、补正即可

C.不予淘汰，允许投标人重新报价

D.初评阶段予以淘汰

【答案】：B251、所谓检查工程，就是对项目任务的承包人履行合同的结果()进行的检查。

A.满足合同规定的符合性

B.满足业主要求的符合性

C.满足国家标准的符合性

D.满足监理要求的符合性

【答案】：A252、根据国家质检总局委托，负责组织评审组对申请甲、乙级资格的设备监理单位进行评审的是()。

A.有关行业管理机构

B.设备监理管理协调办公窜

C.中国设备监理协会

D.省(市)行政主管部门

【答案】：C253、设备工程合同履行期间，承包商要求索赔时，应在()内，及时提交索赔报告。

A.已经察觉索赔事由后28天

B.理应察觉索赔事由后28天

C.取得现场资料后28天

D.发出索赔通知后28天或设备监理工程师指定的期间

【答案】：D254、某设备工程初始投资300万元，第三年年初又追加投资100万元，年利率为10%，则其投资现值为()万元。

A.375

B.383

C.421

D.431

【答案】：B255、组织是指为了完成特定目标而设置的()的群体。

A.人的职务及其关系的体系

B.管理机构

C.社会团体

D.法人机构

【答案】：A256、在设备监理工作程序中，紧接着“根据设备工程进度分专业编制设备监理实施细则”工作的应该是()。

A.建立设备监理机构

B.组织监理交底会，配合业主召开各方协调会

C.组织设备工程初验，参与竣工验收和交付使用，签署监理单位意见

D.整理资料，向业主提交设备监理档案资料

【答案】：B257、确定设备工程各工作前后顺序的依据包括()。

A.组织逻辑

B.有关工艺及组织方面的约束条件

C.工艺逻辑

D.合同及其他相关文件

【答案】：B258、下列关于故障树分析的表述，错误的是()。

A.可透彻了解系统产生故障的原因，找出薄弱环节

B.便于改进系统设计、运行和维修

C.进行危险源辨识的方法

D.提高系统可靠性、维修性和安全性

【答案】：C259、业主有权延长缺陷通知期的最长期限不得超过()。

A.6个月

B.1年

C.2年

D.3年

【答案】：C260、在风险因素中，设备本身的设计缺陷属于()。

A.客观风险因素

B.道德风险因素

C.心理风险因素

D.环境风险因素

【答案】：A261、因业主提前占用部分工程导致承包商增加费用时，承包商根据索赔程序提出了要求，()应对补偿金额作出公正的决定。

A.业主

B.项目经理

C.工程师

D.工程师代表

【答案】：C262、关于设备工程质量的特点，下列表述有误的是()。

A.质量影响因素多

B.质量问题的隐蔽性

C.质量波动小

D.设备类型多、数量大，技术含量高

【答案】：C263、在设计准备阶段监理的工作内容中，不应包括()。

A.编制设计大纲

B.协助建设单位编制设计招标文件

C.组织对设计的咨询

D.编制监理规划

【答案】：C264、按风险影响的范围不同，项目风险可分为()。

A.纯风险和投机风险

B.独立风险和非独立风险

C.基本风险和特殊风险

D.可管理风险和不可管理风险

【答案】：C265、项目开始时，项目的风险和不确定性()。

A.较低

B.最低

C.较高

D.最高

【答案】：C266、甲方向乙方购买10台设备，双方在买卖合同中没有约定履行顺序。乙向甲供应了5台设备，却要求甲支付全部货款。甲依法有权行使的权利是()。

A.同时履行抗辩权

B.先履行抗辩权

C.不安抗辩权

D.合同撤销权

【答案】：A267、下列关于设备承揽合同的说法，正确的是()。

A.设备承揽合同的标的是特定的工作成果

B.设备承揽合同是要式合同

C.一旦承揽人开始工作，定作人不得解除合同

D.共同承揽的，定作人应当分别与各承揽人签订承揽合同

【答案】：A268、承包商支付给员工的工资水平和提供的劳动条件不得()。

A.低于当地同行业的标准

B.高于当地同行业的标准

C.低于本国同行业的标准

D.高于本国同行业的标准

【答案】：A269、在确定设备制造合同价格时，不应考虑的费用是()。

A.废品损失费

B.非标准设备设计费

C.包装费

D.预备费

【答案】：D270、项目风险影响是指风险发生对项目目标实现造成的影响，按我国设备工程管理的惯例，下列有关设备工程风险影响的表述，错误的是()。

A.管理水