2024年建设工程施工合同参考样本（3篇）

第3页共3页2024年建设工程施工合同参考样本发包人_____(以下简称甲方)承包人_____(以下简称乙方)，经双方协商一致制定本条款，双方务必遵照执行。一、承包项目本工程地块土方的开挖、运弃、平整。二、承包方式包挖、包运、平整，不得转包。三、承包价格开挖、运输土方____元/m3(石砂)。四、工期要求按图纸要求尺寸进行开挖，自____月____日开始施工，在____天内完成基地土方的挖、运、填土方均需按图纸要求整平。五、质量与施工要求1、基地的平面位置、底面尺寸、边坡坡度、标高和持力层等应符合设计图纸的`要求，偏差控制在施工规范允许范围内。2、做好水沟和排水设施。达到位置、尺寸和标高符合设计要求。3、回填土时，应清除草皮、杂物和排除积水，并应分层夯实，夯实后的密实度应达到设计要求。4、土方挖完后须经设计、建设(监理)、公司、质监站检查符合要求后，方为合格;否则承担整修、返工费用。六、安全要求1、开工前、乙方应做好本工种工人的安全思想教育和安全注意事项并做好交底记录。2、严格按照土方工程施工技术操作规程中的安全注意事项进行施工。否则出现安全事故，概由乙负责。3、遵守工地规章制度，服从现场管理人员的指挥及上级有关部门的监督管理。4、开挖的土方应按指定的地点堆放。保证施工道路畅通。5、雨季施工应注意边坡稳定，加强检查工作，必要时可适当放缓边坡或设置支撑挡土板。6、发现地下水或预埋管道、电缆线等应及时报告工地负责人并做好排水防水和其他措施。七、结算方式采用现金支付形式，开挖完成经验收合格后的第____天支付清工程款。八、仲裁与调解如若发生劳动争议和经济纠纷，双方同意由劳动仲裁部门或人民法院进行调解。单位工程负责人：_____(甲方)：_____承包班组长(乙方)：_____联系电话：_____联系电话：_________年____月____日____年____月____日2024年建设工程施工合同参考样本（2）[标题]建设工程施工合同[合同编号]【合同编号】[出让方]甲方：【甲方名称】（以下简称“甲方”）地址：【甲方地址】[承接方]乙方：【乙方名称】（以下简称“乙方”）地址：【乙方地址】[签订时间]【签订时间】[背景介绍]鉴于甲方拟在____年进行建设工程项目，欲委托乙方进行施工，双方经友好协商，特签订本合同。[第一条合同范围]1.1本合同的范围包括【详细描述合同工程范围】，具体工程范围详见附件【附件名称】。1.2甲方将按照国家相关法律法规以及合同的约定提供相应的资金、土地使用权等。1.3乙方在乙方已具备施工条件的情况下，将按照本合同的约定负责按时、按质、按量完成工程。[第二条工程价款]2.1工程总价款为人民币【总价款金额】，包括【详细列出工程价款构成】。工程价款将按照工程进度及甲方支付能力进行分期支付。2.2工程价款支付方式为【详细描述工程价款的支付方式】，具体约定详见附件【附件名称】。甲方应按照约定的期限和方式按阶段支付工程价款。[第三条工期]3.1工程总工期为【总工期】天，自【起始日期】开始计算。3.2乙方应在工期内按照施工进度要求，保质保量完成工程。3.3如遇不可抗力因素，影响乙方按期完成工程，双方应友好协商并延长工期。[第四条质量保证]4.1乙方保证工程设计符合标准规范要求，并按照合同约定的标准和质量要求进行施工。4.2乙方保证所用材料和设备符合国家相关标准，并提供合格证明。4.3工程竣工验收合格后，乙方承担质量保修期为【期限】，期间内乙方负责维修、修复由乙方施工引起的质量问题。[第五条违约责任]5.1若乙方未按合同约定的工期完成工程或工程质量出现问题，甲方有权要求乙方进行整改或承担相应的赔偿责任。5.2如甲方未按时支付工程款项，甲方应按照合同约定支付违约金。5.3若一方违约，使得对方无法继续履行合同，对方有权解除合同并要求违约方承担相应损失。[第六条保密条款]6.1双方在合作过程中可能涉及商业秘密，双方应保守对方的商业秘密，禁止向任何第三方透露或泄露。6.2本合同有效期内及合同解除或履行完毕后，双方仍应继续履行保密义务。[第七条争议解决]7.1对于因合同履行发生的争议，双方应友好协商解决；如协商不成，可提交相关方协商解决。7.2对于通过协商解决不了的争议，双方可以选择诉讼解决。[附件]1.【附件名称】2.【附件名称】3.【附件名称】[签署]甲方（盖章/签名）：____________________乙方（盖章/签名）：____________________以上为____年建设工程施工合同的样本，具体合同内容应按照实际情况进行调整和填写。合同签署需双方自愿，并确保对合同内容充分理解和接受。合同签署后双方应按照合同约定履行相应的义务和责任。2024年建设工程施工合同参考样本（3）建设工程施工合同书合同编号：【2024】XXX号甲方：[甲方名称]地址：[甲方地址]法定代表人/负责人姓名：[甲方法定代表人/负责人姓名]联系电话：[甲方联系电话]乙方：[乙方名称]地址：[乙方地址]法定代表人/负责人姓名：[乙方法定代表人/负责人姓名]联系电话：[乙方联系电话]鉴于甲方拟委托乙方承揽【建设工程项目名称】，双方本着平等互利、友好协商的原则，达成如下合同：第一条合同项目1.1项目名称：【建设工程项目名称】1.2项目地点：【项目地点】1.3项目范围/内容：【项目范围/内容】第二条工程价款2.1工程总价款：【工程总价款数字】（大写【工程总价款大写】）2.2工程款支付方式和时间：【支付方式和时间】第三条工期3.1工程开始时间：【工程开始时间】3.2工程竣工时间：【工程竣工时间】3.3延期责任和赔偿：【延期责任和赔偿规定】第四条施工内容和标准4.1施工内容和标准：【施工内容和标准具体描述】第五条质量保证5.1质量保证期限：【质量保证期限】5.2质量保证责任：【质量保证责任规定】第六条工程变更6.1双方可以在施工过程中根据实际需要协商变更工程内容。6.2对于工程变更，双方应另行签订变更合同，并按照变更后的约定履行。第七条安全生产责任7.1甲方和乙方均应遵守安全生产法律法规和相关规定。7.2如因乙方违反安全生产规定导致事故发生，乙方将承担相应责任。第八条违约责任8.1如果任何一方违反合同规定，应承担相应的违约责任。8.2违约方应承担因违约造成的损失，并赔偿守约方的合理损失。第九条保密条款9.1双方在履行合同过程中所涉及的商业、技术、财务等信息应予以保密。9.2未经另一方许可，任何一方不得向第三方披露已知悉的信息。第十条争议解决10.1合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决。10.2协商不能解决的争议，可提交【仲裁委员会或仲裁机构】进行仲裁，仲裁决定是终局性的，对双方均具有约束力。第十一条合同生效与解释11.1合同正