大棚建设工程合同

大棚建设工程合同合同编号：______甲方（发包方）：______乙方（承包方）：______根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就大棚建设工程项目达成如下协议，以资共同遵守。一、工程概况1.工程名称：______大棚建设工程2.工程地点：______3.工程内容：包括但不限于大棚基础施工、大棚骨架安装、覆盖材料铺设等。二、工期1.开工日期：______年______月______日2.竣工日期：______年______月______日3.合同工期总日历天数：______天。三、质量标准1.工程质量符合国家标准及行业规范。2.乙方应保证大棚结构安全、稳固，满足甲方种植需求。四、合同价款及支付方式1.合同总价款：人民币______元（大写：______圆整）。2.支付方式：（1）合同签订后，甲方支付乙方合同总价款的______作为预付款。（2）工程竣工验收合格后，甲方支付乙方合同总价款的______。（3）剩余______作为质保金，待工程质保期（一年）满后，无质量问题无息退还。五、双方权利与义务（一）甲方权利与义务1.甲方有权对乙方施工过程进行监督，确保工程质量符合约定。2.甲方应为乙方提供必要的施工条件，如场地、水电等。3.甲方应按合同约定支付工程价款。（二）乙方权利与义务1.乙方应按照合同约定的工期和质量标准完成工程。2.乙方应保证施工现场的安全，并遵守相关安全规定。3.乙方应提供完整的施工资料，并配合甲方进行竣工验收。六、违约责任1.甲方未按合同约定支付工程价款的，每逾期一天，按应付金额的万分之______支付违约金。2.乙方未按合同约定的工期和质量标准完成工程的，每逾期一天，按合同总价款的万分之______支付违约金；如工程质量不符合约定，乙方应负责无偿修理或返工。七、争议解决本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。八、其他约定1.本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。甲方（盖章）：______法定代表人或授权代表：______签字日期：______年______月______日乙方（盖章）：______法定代表人或授权代表：______签字日期：______年______月______日注：本合同仅为示范文本，具体条款应根据实际情况进行调整和完善。在签订合同时，双方应认真阅读并理解合同条款，确保合同内容真实、合法、有效。大棚建设工程合同（1）合同编号：__________甲方（发包方）：___________乙方（承包方）：___________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就大棚建设工程项目达成如下协议，以共同遵守。一、工程概况1.工程名称：大棚建设工程2.工程地点：___________3.工程内容：大棚建设、安装及相关配套设施二、工程承包范围及方式1.承包范围：包括大棚结构设计、材料采购、施工安装、调试及验收等全部工作。2.承包方式：乙方采取包工包料的方式，负责完成本工程的所有施工任务。三、合同工期1.开工日期：___________2.竣工日期：___________3.合同工期总日历天数：___________天。四、质量标准本工程质量标准应符合国家及行业相关标准和规范，达到合格标准。五、合同价款及支付方式1.合同总价款：人民币（大写）___________元整，（小写）___________元。2.支付方式：（1）合同签订后，甲方支付乙方合同总价款的30作为预付款；（2）工程进度达到50时，甲方支付乙方合同总价款的40；（3）工程竣工验收合格后，甲方支付乙方合同总价款的25；（4）剩余5作为质保金，待质保期满后一次性付清。六、双方权利和义务1.甲方权利和义务（1）甲方应按约定支付乙方工程款；（2）甲方有权对乙方施工过程进行监督，确保工程质量；（3）甲方应提供施工所需的场地和条件。2.乙方权利和义务（1）乙方应按约定完成工程施工任务；（2）乙方应保证工程质量符合合同约定；（3）乙方应遵守安全生产规定，确保施工安全。七、违约责任1.甲方未按约定支付工程款的，应承担违约责任，并支付乙方因此造成的损失。2.乙方未按约定完成工程施工任务或工程质量不符合合同约定的，应承担违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。八、争议解决方式本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成的，可以依法向合同签订地人民法院起诉。九、其他1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。2.本合同自双方签字（盖章）之日起生效。甲方（盖章）：___________法定代表人（签字）：___________联系电话：___________签订日期：___________乙方（盖章）：___________法定代表人（签字）：___________联系电话：___________签订日期：___________大棚建设工程合同（2）甲方（发包方）：_______地址：_______法定代表人：_______联系电话：_______乙方（承包方）：_______地址：_______法定代表人：_______联系电话：_______鉴于甲方需要建设大棚工程，乙方具备相应的施工资质和经验，经双方友好协商，达成如下合同：一、工程概况1.工程名称：_______2.工程地点：_______3.工程内容：包括但不限于大棚基础施工、钢结构安装、覆盖材料铺设、排水系统建设等。二、承包方式乙方采取包工包料的方式承包本工程，并负责工程所需全部材料、设备的采购和运输。三、工程期限1.开工日期：自本合同签订之日起XX日内开始施工。2.竣工日期：自开工之日起计算，总工期为XX日历天。四、合同价款及支付方式1.合同总价款为人民币_______）。2.支付方式：（1）合同签订后，甲方支付乙方合同总价款的XX作为预付款，即人民币_______）。（2）工程进度达到XX时，甲方支付乙方合同总价款的XX，即人民币_______）。（3）工程竣工验收合格后，甲方支付乙方剩余合同价款，即人民币_______）。五、工程质量及验收1.乙方应确保所建大棚符合国家相关标准和规范，并按照甲方的要求进行施工。2.工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。验收合格后，双方签署竣工验收报告，工程正式交付使用。六、违约责任1.若乙方未按期开工或竣工，每逾期一天，应向甲方支付合同总价款XX的违约金。2.若乙方所建大棚存在质量问题，乙方应负责修复或重建，并承担由此产生的全部费用。七、争议解决本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。八、其他1.本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。2.本合同自双方签字盖章之日起生效。甲方（发包方）：_______法定代表人（或授权代表）：_______签订日期：XXXX年XX月XX日乙方（承包方）：_______法定代表人（或授权代表）：_______签订日期：XXXX年XX月XX日大棚建设工程合同（3）甲方（发包方）：_______乙方（承包方）：_______根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就甲方委托乙方进行大棚建设事宜，经友好协商，达成如下合同：一、工程概况1.工程名称：_______2.工程地点：_______3.工程内容：_______4.工程总造价：_______元）。二、工期1.工程开工日期：自本合同签订之日起计算，开工日期为_______。2.工程竣工日期：乙方应确保工程在_______前竣工并通过验收。三、质量标准及验收1.乙方应按照甲方的要求和国家相关标准进行施工，确保工程质量合格。2.工程竣工后，乙方应向甲方提出书面验收申请，甲方应及时组织验收。验收合格的，办理结算手续；验收不合格的，乙方负责无偿修复。四、付款方式1.合同签订后，甲方支付乙方工程总造价的_______元）。2.工程进度达到_______元）。3.工程竣工验收合格后，甲方支付乙方剩余款项，即人民币大写_______元）。五、双方权利义务（一）甲方权利义务1.提供乙方施工所需的场地及必要的施工条件。2.及时支付合同约定的款项。3.对乙方施工进行监督，确保工程质量。（二）乙方权利义务1.按照合同约定的标准和期限完成工程。2.遵守施工规范和安全规定，确保施工安全。3.提供必要的施工资料和竣工图纸。六、违约责任1.若甲方未按合同约定支付款项，每逾期一日，按应付款项的_______支付违约金。2.若乙方未按合同约定完成工程或工程质量不合格，应承担相应的违约责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。七、争议解决本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。八、其他1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。2.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（发包方）：_______日期：_______乙方（承包方）：_______日期：_______大棚建设工程合同（4）甲方（业主）：地址：电话：法定代表人：乙方（承包商）：地址：电话：法定代表人：鉴于甲方拟进行大棚建设，并同意委托乙方承担该工程的建设任务，双方根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，经友好协商，达成如下合同：第一条工程概况1.1工程名称：大棚建设工程1.2工程地点：1.3工程内容：包括但不限于大棚主体结构、配套设施、排水系统、电气系统等的建设。第二条工程期限2.1工程开工日期：2.2工程竣工日期：第三条工程价款及支付方式3.1工程总价款为人民币（大写）____元整（____元）。3.2支付方式：甲方按照工程进度分期支付乙方工程款，具体支付时间和金额如下：（1）合同签订后，甲方支付乙方预付款____元；（2）工程基础部分完成后，甲方支付乙方进度款____元；（3）工程主体结构完成后，甲方支付乙方进度款____元；（4）工程全部竣工并验收合格后，甲方支付乙方尾款____元。第四条工程质量及验收4.1乙方应确保工程质量符合国家相关标准和规定，并应按照甲方的要求进行施工。4.2工程竣工后，甲方应组织相关部门进行验收，验收合格后方可视为工程竣工。第五条违约责任5.1若乙方未能按照合同约定的期限完成工程，每逾期一天，乙方应向甲方支付违约金____元。5.2若乙方在施工过程中出现质量问题，乙方应及时进行整改，并承担由此产生的费用。第六条争议解决因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。第七条附则7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（盖章）：法定代表人（签字）：乙方（盖章）：法定代表人（签字）：签订日期：____年____月____日请务必注意，这只是一个非常基础的合同模板，实际的合同可能需要涵盖更多细节，包括但不限于工程的具体要求、质量标准、保修条款、违约责任、不可抗力条款等。此外，每个地区的法律规定可能不同，因此，最好请专业的法律顾问根据具体情况来起草和审核合同。大棚建设工程合同（5）合同编号：_______甲方（发包方）：_______乙方（承包方）：_______鉴于甲方有建设大棚的需求，乙方具备相应的施工能力和资质，经双方友好协商，就大棚建设工程达成如下合同：一、工程概况1.工程名称：_______2.工程地点：_______3.工程内容：_______4.工程期限：自合同签订之日起至_______止。二、工程价款及支付方式1.工程总价款为人民币_______）。2.支付方式：_______。三、双方权利义务（一）甲方权利义务1.甲方负责提供施工所需场地及必要的施工条件。2.甲方有权对乙方的施工进度、质量进行监督，并提出合理建议。3.甲方应按照约定支付工程价款。（二）乙方权利义务1.乙方应按照合同约定完成工程建设任务，确保工程质量。2.乙方应遵守施工规范和安全操作规程，确保施工安全。3.乙方应对施工过程中的质量问题负责，并及时进行整改。四、违约责任1.如甲方未按照约定支