建设工程施工合同补充协议

建设工程施工合同补充协议甲方（业主方）：_______地址：_______法定代表人：_______联系电话：_______乙方（承包方）：_______地址：_______法定代表人：_______联系电话：_______鉴于甲乙双方已就_______项目签订了《建设工程施工合同》（以下简称“原合同”），为确保项目的顺利进行，现双方经友好协商，就原合同未尽事宜达成如下补充协议：一、工程范围及内容1.双方同意在原合同约定的工程范围基础上，增加调整以下工程内容：_______。2.上述增加调整的工程内容应严格按照施工图纸、技术规范及双方协商确定的其他要求进行施工。二、工期及进度1.鉴于增加调整的工程内容，双方同意将原合同约定的工期延长_______止。2.乙方应严格按照新工期要求组织施工，确保工程按时完工。如遇不可抗力因素导致工期延误，双方应协商确定合理的工期调整方案。三、合同价款及支付方式1.双方同意在原合同约定的合同价款基础上，增加调整以下费用：_______。2.调整后的合同总价款为人民币_______）。3.支付方式：双方同意按照原合同约定的支付方式进行支付，并根据本补充协议约定的调整费用进行相应的调整。四、质量保证及验收1.乙方应确保增加调整的工程内容符合原合同及本补充协议约定的质量标准，并承担相应的质量保证责任。2.工程完工后，甲方应组织验收，并按照原合同约定的验收标准进行验收。验收合格后，双方应签署验收合格证书。五、违约责任1.若乙方未按照本补充协议约定的工期、质量标准等要求完成工程，应承担相应的违约责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。2.若甲方未按照本补充协议约定的支付方式进行支付，乙方有权要求甲方支付逾期付款利息，并有权暂停施工直至甲方支付完毕。六、其他约定1.本补充协议与原合同具有同等法律效力，原合同与本补充协议不一致之处，以本补充协议为准。2.本补充协议未尽事宜，双方可另行协商并签订补充协议。补充协议与本协议具有同等法律效力。3.本补充协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（业主方）：_______（盖章）法定代表人：_______签订日期：_______乙方（承包方）：_______（盖章）法定代表人：_______签订日期：_______建设工程施工合同补充协议（1）甲方：_______地址：_______法定代表人：_______乙方：_______地址：_______法定代表人：_______鉴于甲、乙双方于_______签订了《建设工程施工合同》（以下简称“原合同”），现根据工程实际情况及双方协商，对原合同部分条款进行补充和修改，以兹共同遵守。一、工程概况1.工程名称：_______2.工程地点：_______3.工程内容：_______二、工期调整1.根据实际情况，双方同意将原合同约定的工期延长至_______。2.工期延误原因：_______三、合同价款及支付方式1.根据工程量变更，双方确认合同价款调整为人民币_______）。2.支付方式：按照调整后的工程进度节点进行支付，具体支付比例和时间节点如下：_______四、材料设备供应1.甲方提供的材料设备：_______2.乙方自行采购的材料设备：_______3.材料设备质量标准：_______五、质量标准及验收1.乙方应确保工程质量符合_______。2.工程完工后，甲方应及时组织验收，验收合格后办理工程结算手续。六、违约责任1.甲乙双方应严格遵守本补充协议及原合同的各项条款，任何一方违反协议约定，应承担违约责任。2.若因甲方原因导致工期延误或付款延迟，甲方应承担相应的违约责任；若因乙方原因导致工期延误或工程质量不符合要求，乙方应承担相应的违约责任。七、争议解决本补充协议在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，任何一方均有权向工程所在地人民法院提起诉讼。八、其他事项1.本补充协议与原合同具有同等法律效力，原合同与本补充协议不一致的，以本补充协议为准。2.本补充协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。甲方（盖章）：_______法定代表人（签字）：_______签订日期：XXXX年XX月XX日乙方（盖章）：_______法定代表人（签字）：_______签订日期：XXXX年XX月XX日建设工程施工合同补充协议（2）甲方（发包方）：_______地址：_______法定代表人：_______乙方（承包方）：_______地址：_______法定代表人：_______鉴于甲、乙双方已就_______，经双方友好协商，达成如下补充协议：一、合同内容变更1.1原合同中关于_______。1.2原合同中的_______。二、工期调整2.1根据实际情况，双方同意将原合同约定的工期从_______。2.2工期调整的原因包括但不限于：_______。三、价款调整3.1根据工程量变更及市场行情，双方同意在原合同价款基础上进行调整，调整后的合同价款为：_______。3.2价款调整的详细计算方法及依据为：_______。四、质量保证及验收4.1乙方应确保调整后的工程内容仍符合原合同约定的质量标准。4.2双方应按照调整后的工期及合同价款，共同组织工程验收工作。五、其他约定5.1本补充协议与原合同具有同等法律效力，原合同中未涉及事项仍按原合同执行。5.2本补充协议一式两份，甲、乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。甲方（发包方）：_______法定代表人：_______签订日期：XXXX年XX月XX日乙方（承包方）：_______法定代表人：_______签订日期：XXXX年XX月XX日建设工程施工合同补充协议（3）甲方（业主建设单位）：_______地址：_______法定代表人：_______乙方（承包商施工单位）：_______地址：_______法定代表人：_______鉴于甲、乙双方已于_______签署了《建设工程施工合同》（以下简称“原合同”），现双方根据工程实际情况及双方协商，达成如下补充协议：一、工程变更1.1根据甲方需求及现场实际情况，对原合同中的_______。1.2双方同意，上述工程变更不影响原合同约定的工期、质量标准及双方权利义务。二、工期调整2.1鉴于工程变更及其他因素影响，双方同意将原合同约定的工期延长_______。2.2乙方应严格按照新工期进行施工，确保按时完工。三、价款调整3.1根据工程变更及市场行情，双方同意对原合同约定的工程价款进行如下调整：_______。3.2调整后的工程价款总额为人民币_______）。四、其他条款4.1本补充协议与原合同具有同等法律效力，如有冲突，以本补充协议为准。4.2本补充协议未尽事宜，双方可另行协商签订补充协议。4.3本补充协议一式两份，甲、乙双方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（业主建设单位）：_______法定代表人或授权代表签字：_______签订日期：XXXX年XX月XX日乙方（承包商施工单位）：_______法定代表人或授权代表签字：_______签订日期：XXXX年XX月XX日建设工程施工合同补充协议（4）甲方（业主）：____________________乙方（承包商）：___________________鉴于甲乙双方已于____年__月__日签署了《建设工程施工合同》（以下简称“原合同”），现根据工程实际情况，双方经友好协商，就原合同的未尽事宜达成如下补充协议：一、工程变更1.1双方同意在原合同约定的工程范围内进行以下变更：（详细列明变更内容）1.2工程变更所涉及的费用、工期等事项，双方应根据实际情况另行协商确定，并签署书面协议作为本协议的附件。二、工期调整2.1根据工程变更情况，双方同意对原合同约定的工期进行相应调整。具体调整后的工期为：（明确调整后的工期）2.2若因甲方原因导致工期延误，甲方应承担相应的违约责任；若因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。三、费用调整3.1根据工程变更及工期调整情况，双方同意对原合同约定的工程价款进行相应调整。具体调整后的工程价款为：（明确调整后的工程价款）3.2工程价款的支付方式、支付时间等事项，双方应根据实际情况另行协商确定，并签署书面协议作为本协议的附件。四、其他事项4.1本协议未尽事宜，双方应依据原合同及国家相关法律法规的规定协商解决。4.2本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，并作为原合同的组成部分，与原合同具有同等法律效力。4.3本协议一式两份，甲乙双方各执一份。甲方（业主）：法定代表人授权代表：签字盖章：日期：XXXX年XX月XX日乙方（承包商）：法定代表人授权代表：签字盖章：日期：XXXX年XX月XX日建设工程施工合同补充协议（5）建设工程施工合同补充协议本协议由以下两方于_______签订：甲方（业主发包人）：_______地址：_______法定代表人：_______乙方（承包商承包人）：_______地址：_______法定代表人：_______鉴于甲乙双方已于_______，经双方友好协商，就原合同的有关条款达成如下补充协议：一、补充内容1.1_______1.2_______二、价款调整2.1根据本补充协议的内容，双方同意对原合同的总价款进行调整，调整后的总价款为_______）。2.2双方应按照调整后的总价款进行结算和支付。三、工期调整3.1根据本补充协议的内容，双方同意对原合同的工期进行调整，调整后的工期为_______。3.2双方应确保按照调整后的工期进行施工和验收。四、其他4.1本补充协议自双方签字盖章之日起生效，并成为原合同的不可分割的组成部分。4.2本补充协议与原合同有冲突的，以本补充协议为准。4.3本补充协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（业主发包人）：法定代表人（或授权代表）：_______（盖章）乙方（承包商承包人）：法定代表人（或授权代表）：_______（盖章）建设工程施工合同补充协议（6）本协议由以下双方于_______签订：甲方（发包方）：_______乙方（承包方）：_______鉴于甲、乙双方已于_______签订了《建设工程施工合同》（以下简称“原合同”），现双方经友好协商，就原合同未尽事宜达成如下补充协议：一、工程变更1.双方同意，根据甲方要求，对原合同约定的工程范围、设计、规格等进行如下变更：_______。2.乙方应根据上述变更内容，对原合同中的施工进度计划、工程价款等进行相应调整，并提交甲方审核。二、工期调整1.鉴于工程变更的影响，双方同意将原合同约定的工期延长_______。2.乙方应确保在调整后的工期内完成全部工程，并承担因工期延误而产生的违约责任。三、价款调整1.根据工程变更和工期调整，双方同意对原合同约