四川省建设工程施工合同书

四川省建设工程施工合同书合同编号：__________甲方（发包方）：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________乙方（承包方）：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________鉴于甲方为建设工程项目业主，具备项目建设的相关手续和资质，并拟将该项目建设过程中的施工任务委托给乙方；乙方具备相应的施工资质和能力，愿意承担该施工任务，双方经协商一致，自愿签订本合同，共同遵照执行。第一条工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：__________1.5工程质量标准：__________第二条合同价款2.1合同总价：__________元（大写：__________元整）。2.2付款方式：__________2.3付款条件：__________2.4工程进度款支付比例：__________2.5质量保证金：__________第三条合同工期3.1开工日期：__________3.2竣工日期：__________3.3工期延误：__________第四条合同的履行4.1甲方义务：（1）负责办理工程建设的相关手续，取得施工许可等相关证件；（2）向乙方提供施工场地的地形、地貌、地下管线等资料；（3）负责协调解决乙方的施工场地、交通、水电等施工条件；（4）按合同约定支付合同价款；（5）协助乙方办理工程验收、竣工备案等相关手续。4.2乙方义务：（1）严格按照国家法律法规、行业标准、施工图纸、施工方案等进行施工；（2）严格按照合同约定的工期完成施工任务；（3）确保工程质量达到约定的质量标准；（4）确保工程安全，遵守施工现场的安全规定；（5）按合同约定支付各项费用。第五条合同的变更和解除5.1合同变更：（1）合同一方提出变更要求，应提前书面通知对方；（2）双方就变更内容达成一致，签订书面变更协议；（3）变更协议作为本合同的附件，具有同等法律效力。5.2合同解除：（1）因不可抗力导致合同无法履行，双方协商一致解除合同；（2）一方违反合同规定，严重违约，对方有权解除合同；（3）合同解除后，双方按照本合同约定处理后续事项。第六条违约责任6.1甲方违约：（1）未按约定支付合同价款，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付违约金；（2）未按约定提供施工条件，导致乙方无法按期完成施工任务，甲方应承担相应责任；（3）其他违反合同约定的行为。6.2乙方违约：（1）未按约定完成施工任务，甲方有权要求乙方支付违约金；（2）工程质量未达到约定标准，甲方有权要求乙方返工、修复，并支付相应费用；（3）其他违反合同约定的行为。第七条争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；7.2协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同一式两份，甲、乙双方各执一份；8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且乙方向甲方支付完毕合同价款之日起终止；8.3本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________授权代表（签名）：__________授权代表（签名）：__________签订日期：__________年__________月__________日一、附件列表：1.工程图纸2.施工方案3.施工进度计划4.工程量清单5.材料及设备明细表6.质量标准及验收规范7.安全防护措施方案8.环境保护措施方案9.变更协议10.补充协议二、违约行为及认定：1.甲方违约行为：未按约定支付合同价款未按约定提供施工条件其他违反合同约定的行为2.乙方违约行为：未按约定完成施工任务工程质量未达到约定标准其他违反合同约定的行为三、法律名词及解释：1.发包方：指承担工程建设项目的投资、组织、管理和监督工作的主体。2.承包方：指承担工程建设项目的施工任务，并按照合同约定向发包方交付工程的主体。3.合同价款：指双方约定的工程总价款，包括工程量清单中列明的全部工程量和价格。4.工期延误：指工程实际竣工日期超过合同约定的竣工日期。5.违约金：指一方违反合同约定，应向对方支付的赔偿金。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工过程中遇到设计变更：及时与甲方沟通，确定变更内容签订变更协议，明确变更价款和工期调整2.甲方延迟支付工程进度款：书面催告甲方支付根据合同约定，依法暂停施工或解除合同3.乙方施工进度滞后：分析原因，制定整改措施按照合同约定，向甲方支付违约金4.工程质量问题：立即整改，确保达到约定质量标准对质量问题进行原因分析，采取预防措施五、所有应用场