工程建设招标设标合同合同条件（第2部分）

工程建设招标设标合同合同条件（第2部分）劳务34.1职员与劳务的雇用除非合同中有明确的另行规定，承包人应全面承担起地方及其他方面劳务与职员的雇佣工作，包括工资支付、住宿安排、膳食供应以及交通协调等事宜。承包人严禁从为业主或监理工程师提供服务的人员中招募劳务或职员。同时，承包人还需负责将因履行合同而招募的人员安全送回原籍，并妥善安排那些尚未返回原籍但即将被送回的人员的生活起居，直至他们离开工地为止。对于非中国籍人员以及在国外招募的人员，应在施工任务圆满完成后离开中国。34.2承包商的外警劳务及职员除通过自有劳务渠道以及依据第16.2款和第34.3款的规定进行操作外，承包人应严格遵循下述（a）至（d）款的详细规定，全面负责本工程所需外籍劳力和外籍职员的招募、交通和食宿安排，以及与此相关的各项人员费用的支付工作。（a）承包人需确保其所聘用的外籍人员及其家庭成员的出入境签证、中转签证及居住许可证等证件的办理符合中国的相关法律规定。承包人应承担起为进入中国境内的外籍人员办理所有必需签证或许可证的责任。（b）当承包人认为有必要为工程的顺利推进而聘用外籍专业人员和监理人员时，承包人应事先向业主提交申请并获取其批准。（c）在承包人雇用的外籍人员的家属申请来华之前，必须事先取得业主的书面批准。（d）承包人及其分包人在与临时雇用的或与工程相关的外籍人员交往过程中，应充分尊重和关心所有公认的节日、假日、宗教习惯及其他风俗传统，确保相互之间的和谐与尊重。34.3当地劳务的获得承包人只能与中国境内被允许提供劳力的部门（见条款16.2）签订劳务供应协议，协议副本及其附件的副本应提交监理工程师。34.4当地劳务的工资承包人在合同有效期内应根据中国及工程所在地省级政府的法律与规章的更改，调整其当地雇员的工资。34.5工地规则业主与承包人将制定工地规则并在其中订立在工程实施过程中应遵守的规章制度。这类工地规则应包括但不限于下列方面的内容：（a）安全防卫；（b）工程安全；（c）工地出人管理制度；（d）环境卫生；（e）防火措施；（f）周围及近邻环境保护的附加规则。34.6防止不法行为承包人应始终采取一切合理的预防措施，以确保其雇员遵守法律法规，避免任何违法乱纪、扰乱公共秩序的行为发生，并积极维护社会治安，保障工程周边个人财产不受破坏。34.7供水承包人应依据当地实际情况，在符合实际可行的范畴内，确保在现场为其职员及劳务人员提供充足的饮用水及其他用水需求，以确保其日常生活和工作得以顺利进行。34.8酒精饮料或D品承包人应严格遵守现行法令、法规及政府规章或命令，并郑重承诺不得擅自进口、出售、赠送、易货或以其他任何形式转让任何酒精饮料或D品。同时，承包人应严格监督其分包人、代理人及雇员，确保他们不得从事任何形式的酒精饮料或毒品进口、出售、赠送、易货或转让行为。34.9武器弹药承包人应严格禁止将任何种类的武器弹药通过给予、易货或以其他任何形式转让给任何第三方，亦不得允许或容忍任何此类行为的发生。35.1劳力及承包人设备的报表若监理工程师提出明确要求，承包人需遵循监理工程师预先设定的格式以及规定的时间间隔，按时向监理工程师递交详尽且全面的书面报表。该报表应详尽列明承包人在工地上实时雇佣的各类人员及工人数量。同时，在监理工程师提出额外需求时，承包人还应提供关于其所使用设备的详细报表，以满足监理工程师的审查与监督需求。35.2安全员在工地现场，承包人必须配备一名具备相应资质的安全员，其主要职责为全面负责处理全体工作人员及劳务人员的安全保护工作，并有效预防和应对各类事故风险。该安全员拥有发布指令并采取必要保护性措施的权力，以确保工地安全无虞，有效防范和减少事故的发生。35.3健康和安全及其记录承包人应自行承担费用，采取必要的措施，以确保其工作人员及劳务人员的安全得到充分保障。同时，承包人有责任妥善保留与财产损失、人员福利、健康和安全相关的记录，并在监理工程师提出要求时，及时呈递相关报告。35.4事故报告承包人应当在事故发生后，以尽可能短的时间将详细情况报告给监理工程师。若发生人员死亡或其他严重事故，承包人应迅速以最快的方式通知监理工程师。材料、工程设备及工艺36.1材料、工程设备和工艺的质量除合同中有其他明文规定之外，承包方务必以迅捷且有条不紊的方式，将所采购的本地及进口材料运送至工地现场。在符合实际情况且切实可行的范围内，我们鼓励承包方优先使用中华人民共和国境内的材料和设备。所有材料、工程设备及工艺均须符合相关规定。（a）符合合同规定的相应品级并符合监理工程师的指令要求，及（b）接监理工程师要来随时在制造加工或准备地点，或在工地或在其他本合同可能规定的其他地点或任何此类地点进行试验。承包人应提供检验、测试及试验任何材料或设备通常所需要的协助、劳力、电力、燃料、储藏室、仪器及仪表，并应在这些材料用于工程之前，接监理工程师的选择和要求，提供样品以供试验。36.2样品费用在合同中，若已明确指明或规定需由承包人负责提供试样，则承包人应自行承担费用，确保提供完整且符合要求的试样。36.3检验费用若检验涉及以下情形，承包人须承担其产生的任何检验费用：（a）在合同中已有明确指明或规定的相关内容，或（b）合同中已对相关事项作出足够详尽的说明（仅当通过实施荷载试验或其他试验方能确认已竣工或部分竣工工程的设计是否符合预期目标时），以便承包人能够据此进行定价或在投标书中进行标价。36.4未规定检验的费用如果监理工程师要求的任何检验：（a）对于未规定及未明确指明的情况，或（b）在如上所述的情况下，若未进行详细说明，或（c）尽管已有规定或指明，但监理工程师要求不在现场或在制造加工或准备这些材料或设备的地点以外的场所进行试验时。若这些试验结果表明，材料、设备及操作工艺未能按照合同规定满足监理工程师的要求，则由此产生的相关费用应由承包人承担。在其他情况下，应依据第36.5款的规定进行处理。36.5监理工程师决定中未规定的检验根据36.4款规定，本款规定，监理工程师应在与业主和承包人认真协商之后，确定：（a）按第44款规定，承包人有权获得任何工期延长；以及（b）应追加到合同价中的这笔费用，并相应通知承包人，抄报业主。36.6业主可提供的材料或设备业主可向承包人提供货物和材料（包括工程机械）：招标文件中如附有“业主可供材料一览表”时，承包人可按所定的价格选择使用或者可选用自有来源的材料。如果承包人选用业主提供的材料：（1）业主郑重承诺，在合同有效期限内，将严格按照合同中所列明的价格，并在指定的地点，准时供应上述所需材料，以确保项目顺利进行。（2）关于上述材料，应视为已由承包人审慎选定并决定使用。承包人需确保所使用的材料完全符合相关标准与要求，以确保项目的质量与安全。37.1操作的检查监理工程师及其授权人员，在必要的时间范围内，拥有进入工地、车间以及涉及工程材料、设备生产、加工和准备的相关区域的权限。承包人应当为监理工程师及其授权人员的进入提供全面的便利条件，并积极协助他们获取进入上述场所的合法权利。37.2检查和试验在生产、加工或准备阶段，监理工程师具备对按照合同约定所提供的材料及设备进行检查与试验的法定权利。若涉及的材料及设备生产、加工和准备的车间、地点并非由承包人直接管理，则承包人需积极协助，确保监理工程师在这些车间、地点进行必要的监督与检验工作，并获取相应的许可。此类检查与试验的实施，并不构成对合同中规定的承包人应履行义务的豁免。37.3检查和试验日期承包人应无条件接受监理工程师所安排的各项检查、试验工作，并严格按照合同规定提供所需的材料、设备，同时遵守约定的时间和地点。监理工程师需提前24小时向承包人发出通知，告知其将参与的试验项目以及即将进行的检查工作。若监理工程师或其授权代表未能按照约定的时间参与相关工作，除非监理工程师另有明确指示，承包人有权自主进行检验，并视为在监理工程师在场的情况下完成。承包人应随后向监理工程师提交经过适当证明的检验结果副本。如监理工程师未能参与检验，应认可该资料所表明的结果为准确无误。37.4拒收根据37.3款之规定，若材料、设备未按照约定时间和地点准备妥当以供检查和试验，或监理工程师认为材料、设备的检验结果存在问题或不符合合同规定，监理工程师有权拒绝接收该等材料、设备，并应立即向承包人发出通知。该通知应详细阐述监理工程师拒绝接收的具体理由。承包人应立即采取有效措施解决存在的问题，或确保被拒绝的材料、设备达到合同要求。若监理工程师要求在相同条款或条件下对拒绝接收的材料、设备进行重复试验，承包人应积极配合进行重复检验。对于由此产生的业主费用，监理工程师应在与业主及承包人充分协商后，确定所需费用的具体数额。业主将向承包人追偿该费用，或从应支付给承包人的款项中予以扣除。监理工程师应就相关事宜及时通知承包人，并抄报业主。37.5独立检验监理工程师可将材料或工程设备的检查与试验任务委派给一名独立的检验员执行。任何此类委派行为均须严格遵守第2.4款的相关规定。为实现此目的，该独立工作的检验员应被视为监理工程师的得力助手，监理工程师需在（至少提前14天）向承包人发出相关委派通知。38.1覆盖你的工程检查未经监理工程师的明确批准，严禁对工程的任何部分进行覆盖或掩蔽。承包方必须确保监理工程师拥有充足的机会，以便对即将进行覆盖或掩蔽的工程部分进行详尽的检查与测量，同时亦需对将承载各工程部分的基础结构进行全面检查。无论何时，一旦任何工程部分或基础结构已准备妥当或即将准备完毕以供查验，承包方须立即通知监理工程师。除非监理工程师通知承包方认为无需进行查验，否则监理工程师将参与此类工程部分及基础结构的查验工作，并须保证不无故延误查验进度。35.2剥露和开孔若监理工程师在任何时候要求对工程的部分或若干部分进行揭露或在其中或贯穿其中开设孔洞，承包人应遵照执行，并在完成上述操作后负责重新覆盖和妥善整理相关部分。若工程的部分或若干部分已按照本合同第38.1款的规定进行覆盖或遮蔽，且施工符合合同条款，监理工程师在与业主及承包人协商后，应确定承包人为揭露、开设孔洞、穿洞、恢复及整理工程所支出的费用，并将该笔费用计入合同总价，同时通知承包人并抄送业主。在其它任何情况下，所有相关费用应由承包商自行承担。39.1不合格工程、材料或设备的拆运监理工程师有权随时发出下述指令：（a）在指令规定的时间内一次或分几次从现场搬走监理工程师认为不符合合同规定的任何材料或设备；（b）用适用、合格的材料或设备取代原来的材料或设备；（c）对尽管先前已进行检验或中间交付但监理工程师认为由于：（1）材料、设备或操作工艺，或（2）由承包人本身进行的或由其负责的设计，仍不符合合同规定时，均要将工程拆除并重新建造。39.2承包人未遵守指令的违约若承包人在指令规定的期限内或在未规定期限时于合理时间内未能按指令执行，业主则有权选择其他人员代为执行，并支付相应费用。涉及由此产生或伴随产生的所有费用，监理工程师应在与承包人和业主充分协商后，做出合理决定。业主有权向承包人追回此笔费用，或从应支付给承包人的任何款项中直接扣除。监理工程师需及时通知承包人并抄送业主。暂时停工40.1工程的暂时停工根据监理工程师的明确指示，承包人必须在规定的时间范围内，按照监理工程师认为适当的方式暂停工程的全部或部分施工。在暂停施工期间，承包人应负责对工程或其任何部分进行必要的妥善保护，以确保其安全，具体保护措施需经监理工程师认可。但下述暂时停工除外：（a）若合同中另有明确规定；或（b）因承包人违约或毁约行为导致的，或应由其承担责任的必要停工；或（c）因工地气候状况而引发的必要停工；（d）为确保工程合理施工以及工程或其任何部分的安全所需停工（其必要性并非源于监理工程师或业主的任何行为或过失，亦非源于本合同第20.4款所述的任何风险），应依据第40.2款的规定进行处理。40.2暂时停工后监理工程师的决定根据40.1款规定在适用于本条款的情况下，监理工程师在与承包人及业主协商后，可以决定：（a）根据44款规定承包人有权得到的工程延期；及（b）由于此类暂时停工导致合同费用的增加；并相应通知承包人及抄报业主。40.3暂时停工持续120天以上若工程或其任一部分因监理工程师的书面指令而暂时停工，且自停工之日起120天内，监理工程师未发出复工许可，除非停工情形符合本合同第40.1款的（a）、（b）、（c）或（d）项所述情况，承包人有权向监理工程师发送通知，要求在接到通知后的28天内批准已停工工程或其部分恢复施工。若在此期限内未获批准，承包人可采取如下措施：若停工仅影响工程的部分内容，承包人可将该部分视为第51款规定的可省略工程，并就此再次通知监理工程师，但此举并非强制；若停工影响整个工程施工，则视为业主违约，承包人有权依据第69.1款终止合同。在此类情况下，相关事宜应依照第69.2款及第69.3款的规定处理。开工及误期42.l工程开工在收到监理工程师发出的开工通知后，承包人应迅速且在合理的时间范围内展开施工作业。该开工通知应在承包人收到中标通知书后，依据标书附录中明确规定的期限及时发出。在此规定期限内，承包人必须迅速组织开工，并严格遵守，不得有任何拖延或延误的行为。42.1现场的占用权和出入权除了合同中可能规定的以外：（a）承包人可以随时占用的工地部分的范围，及（b）可供承包人占用的顺序，业主应在监理工程师下达开工通知的同时，让承包人占用，但此顺序服从合同要求的工程施工的顺序。（C）相应的工地范围，及（d）根据合同应由业主提供所需的进入工地通道，以便使承包人可以按14款规定的计划，或按承包人在给监理工程师并抄报业主的通知书中提出的合理建议开工及进行施工。业主应随工程的进展，使承包人进一步占用工地，以便使承包人能在不同的情况下，按计划或建议尽快进行工程施工。（e）除非另有批准承包人不得将工地使用于工程施工之外的目的。42.2未能给出占用权如果业主未按42.1款规定让承包人占用工地，使承包人延误工期或支付了费用，监理工程师应与业主和承包人协商后，决定：（a）承包人按44款规定有权得到的延期，及（b）应增加到合同价中的费用额，并相应通知承包人及按报业主。42.3道路通行权及设施承包人应负责承担进出工地所需的专用临时道路通行权相关的全部费用与捐税支出。同时，承包人需自行承担费用，提供工程所需且位于工地以外的任何附加设施。42.4临时工程用地若承包人有需求附加临时工程用地，应将其详细列明于辅助资料表中的临时工程附加用地需求部分，以供业主审核批准。临时工程用地范畴涵盖工程实施所需的各项设施，包括但不限于工程活动区域、办公场所、食宿设施、临时通道及其他相关临时性用地。上述用地应由业主负责向承包人提供，对于未经业主批准而擅自增加的额外用地，承包人需自行安排并确保相关费用自行承担。43.1竣工期限所有按照投标书附录中明确规定的竣工时间节点完成的工程项目，或需按照要求完成的部分工程，均须严格遵循第48款的相关规定，确保在自开工日期起算的投标书附录所规定的时间范围内圆满完成。若存在依据第44款规定所批准的工期延期情况，则相关工程的完成时间应相应顺延至延期后的对应时间节点。44.1竣工期限的延长如果由于：（a）对于额外或附加工程的数量或性质；（b）由于本合同条件中规定的任何原因导致的延误；（c）遭遇异常恶劣的气候条件；（d）业主造成的任何延误、妨碍或阻碍；（e）其他非因承包人违约或毁约或应由其负责的特殊情况，承包人有权申请延长全部或部分工程的竣工期限。监理工程师在与承包人和业主充分协商后，应作出决策，确定可延长的合理时间，并及时将相关决定通知承包人，同时抄报业主。此外，承包人应按照规定提交相关通知及详细情况说明。监理工程师可以不作任何决定，除非承包人已经：（a）在首次出现这种情况后28天内通知了监理工程师并抄报业主，及（b）在提交给监理工程师的通知后28天内或其他经监理工程师同意的合理时间内向监理工程师提交了有关承包人有权延期的详细申述，以便可以及时对他的上述意见进行研究。44.3临时延期决定若某一事件具有持续的影响效应，导致承包人无法在规定的28天期限内按照第44.2款（b）项提交详细情况报告，则承包人有权要求延长工期。在此情况下，承包人应每隔不超过28天的间隔向监理工程师提交临时情况报告，并在相关事件影响完全结束后的28天内，提交最终情况报告。监理工程师在收到承包人提交的临时情况报告后，应及时对临时延期作出决策。在收到最终情况报告后，监理工程师应全面考虑所有相关情况，以确定总延期时长。在这两个环节中，监理工程师均应根据实际情况及时通知承包人，并将相关情况抄报业主。对于最终审查，不应减少监理工程师已经确定的延期时间。45.1工作时间的限制根据合同规定及下述情况，除非合同另有明确说明，否则任何工程均不得在夜间或当地公认的休息日时间内进行，除非获得监理工程师的明确同意。然而，在抢救生命或财产、确保工程安全等紧急情况下，若施工不可避免或绝对必要，承包人应立即向监理工程师提出相关建议。值得注意的是，本规定并不涵盖那些习惯上采用多班制进行的作业。46.1施工进度在承包人无正当理由提出延长工期请求的前提下，若监理工程师判断工程或其部分在任意时间节点的施工进度滞后，恐难以按既定工程竣工期限完成，则监理工程师应即时向承包人通报此情况。承包人应依据监理工程师的指示，采取经其同意的必要措施，以提升施工效率，确保工程在预定的工期内顺利完工。承包人无权因采取此类措施而要求支付任何额外费用。若执行监理工程师依本条款发出的指示，需承包人在夜间或当地公认的休息日进行施工作业，须事先征得监理工程师的同意。若承包人为履行本条款规定的义务所采取的措施导致业主产生额外的监理费用，监理工程师应在与承包人和业主充分协商后，确定相应费用。业主将根据协商结果，向承包人报销该部分费用，或从应支付或将支付给承包人的费用中予以扣除，并就此事宜及时通知承包人，并抄送业主。47.1误或赔偿费若承包人未能依照第48款所规定的工期完成全部工程，或未能在第43款所规定的相应时间内完成任何部分工程，则承包人须依据投标书附录中所列明的金额，向业主支付赔偿费，以弥补因此项违约行为所引发的损失。此项赔偿费系承包人因违约而应支付的唯一款项，并非罚款性质。赔偿费的计算起始日期，应自相应完工期起算，直至全部工程或相应部分工程获得移交证书之日止，以每日或不足一日的日数累计。需注意的是，赔偿金额不应超出投标书附录中所规定的最高限额。在不损害其他赔偿方式的前提下，业主有权从应支付给承包人或即将支付给承包人的款项中扣除此项赔偿费。然而，此项支付或扣除行为并不免除承包人完成该工程的义务，亦不影响承包人依据合同规定所承担的其他义务与责任。47.2赔偿费的减少在工程项目或特定区段全面竣工之前，若其中任何部分已获取移交证书，且合同内未涉及相关替代条款，则自该移交证书签发之日起，针对剩余工程所产生的延期赔偿费用应予以相应调整。具体调整幅度将依据已签发移交证书的工程部分或区段的价值，与整个工程项目总价值之间的比例进行计算。本条款仅适用于赔偿费用的比例调整，并不影响其既定的赔偿限额。47.3竣工奖金根据相关规定，若承包方能在第43款所规定的期限前完成工程，则业主须依据第48款所颁发的竣工移交证书及其签署日期与第43款规定的完工时间之间的天数，依据投标书附录中明确的数额，向承包方支付每日的奖金。为确保业主能在工程全面竣工前，占有并启用工程的特定区段，投标书附录中应明确该区段的完工日期。为确保承包方有权获得奖金，须在规范中详细列明待执行工作的具体细节及奖金总额。为便于计算奖金金额，投标书附录中规定的区段完工日期应保持固定，除非双方另有约定，否则不得以第44款或本条件中其他任何允许延期的条款为依据，对竣工日期进行调整。若监理工程师出具证书，证明至证书注明日期为止，该区段已合格完工，则承包方有权依据第60款规定，获得按照技术规范计算的奖金支付。48.1移交证书在工程项目已全面完成，且顺利通过合同约定的所有竣工验收环节之际，承包方需按照既定流程，及时向监理工程师发出正式通知，并抄送业主单位。通知内容应包含一份书面保证，承诺在保修期内完成所有遗留工作。此项通知及书面保证，应视作承包方提请监理工程师签发工程移交证书之正式申请。监理工程师在收到该通知之日起的21个自然日内，需对承包方作出回应。若工程符合合同约定的完工标准，监理工程师应出具移交证书，并注明其认为工程已按合同要求基本完工的具体日期，同时向业主提供证书副本。若工程尚存未完工作，监理工程师应以书面形式向承包方说明需完成的具体事项。在监理工程师发出书面指示后至移交证书颁发前，若发现可能影响工程基本完工的任何工程缺陷，监理工程师应及时将相关情况通知承包方。承包方在收到通知后，需及时完成所有工作，并修复指出的工程缺陷，直至监理工程师满意。待所有工作完成并达到监理工程师要求后，承包方有权在之后的21个自然日内收到工程移交证书。48.2分段或分部移交同样，按第48.1款规定的程序，承包人可提出要求，监理工程师就下列工程发给移交证书：（a）在投标书附录中规定的有单独完工工期的任何部分工程，或（b）监理工程师表示满意认为已基本完成，且除合同另有规定外，被业主占有使用的永久性工程的任何部分，或（c）业主选择占有或使用的永久性工程的任何部分（对这种先行占用合同中的未作规定或作为临时措施未被承包人同意）。48.3部分工程基本竣工若永久工程的任何部分已近乎完工且顺利通过了合同规定的各项竣工检验，监理工程师可在整体工程竣工之前，针对该部分工程颁发移交证书。一旦颁发此类证书，承包人即应被视作承诺在保修期内按照预定进度完成该部分永久工程的剩余工作。48.4要求修复地表关于永久工程任何区段或部分的移交证书，若在工程整体竣工之前发放，均不得视为证实已完成任何涉及恢复原有状态的地面或地表面的工作，除非该证书中明确包含对此类工作完成的说明。保修49.1保修期在本合同条款中，“保修期”一词应指投标书附件中所明确规定的保修期限，其起算时间应依据以下情况确定：（a）自监理工程师根据本合同第48款之规定签发工程基本竣工证书之日起开始计算；或（b）在监理工程师依据本合同第48款规定签发多份证书的情况下，应自各证书签发之日分别起算保修期限。对于与保修期相关的“工程”一词的理解，应据此进行相应的阐释。49.2完成遗留工作及修复缺陷为了确保在保修期届满时或在保修期届满后的最短时间内，将工程以符合合同要求（合理磨损和消耗除外）的状态并令监理工程师满意地移交给业主，双方约定如下：（a）若在颁发工程移交证书之日尚存未完成的工作，承包人应在竣工日期之后尽快完成。（b）承包人应根据监理工程师在保修期内或保修期满后14天内，根据监理工程师或其代表在保修期结束前的检查结果发出的指示，负责修复、整改及维修存在的缺陷、裂缝及其他不合格项。49.3修复缺陷的费用若监理工程师认为进行以下工作属必要之举，原因在于：（a）使用的材料、设备或施工工艺不符合合同规定；（b）承包人设计的部分永久性工程存在错误；（c）承包人一方忽视或未履行合同中对其明确或隐含规定的任何义务。则所有依据49.2（b）款规定进行的工作，应由承包人自行承担费用。若监理工程师认为进行上述工作的必要性源自其他任何原因，则应根据第52款之规定，在合同价款中增加相应金额，并通知承包人同时抄报业主。49.4承包人未执行指令若承包人未在合理时间内执行监理工程师的上述指令，业主有权雇佣他人完成此类工作并支付报酬。若监理工程师认为此类工作根据合同规定应由承包人自费完成，则由此产生和伴随的所有费用，应由监理工程师与业主及承包人协商后确定，由业主向承包人追偿或从应支付给承包人的款项中扣除。相关决定应通知承包人并抄报业主。49.5保修期延长该条款的规定适用于承包人为修复缺陷和损坏而对工程设备进行的更换或修复而这种更换和修复在完成之日已经移交。工程保修期延长的时间等于由于缺陷或损坏而引起的工程不能使用的时间。如果只是工程的部分，则保修期的延长只适用于那一部分。（a）在上述两种情况下，保修期均不应超过从移交之日算起投标书附录中规定的年数。（b）当发生第40款所述的工程设备方面的进度暂时中断时，本款规定的承包人义务将不适用于任何发生于竣工时间（中标函签发之日确定）后投标书附录规定的年数以上时间发生的缺陷。50.1承包人的调查在保修期届满之前，若工程项目出现任何形式的瑕疵、裂缝或不符合规范的情况，监理工程师有权指示承包人展开调查，并及时将相关情况通报业主。监理工程师将负责指导承包人进行详细的调查，以查明原因。若经过调查确认，上述的瑕疵、裂缝或不符合规范的情况并非承包人的责任所致，监理工程师将与业主及承包人共同协商，确定承包人进行此次调查所需的费用，并将该费用合理纳入合同价款中，同时将相关决定及时通知承包人并抄报业主。然而，若调查发现上述的瑕疵、裂缝或不符合规范的情况确属承包人责任范围内，则所有与调查相关的费用应由承包人自行承担。在此情况下，承包人需按照本文第49款的规定，自费负责修复这些瑕疵、裂缝或不符合规范之处，以确保工程质量的达标。变更、增加及省略51.1变更监理工程师在其认为有必要时，可以对工程或其任何部分的形成、质量或数量任何变更，并为此目的或他认为适当的任何其它理由，适宜做出变更时，他有权命令承包人执行，而承包人应进行下述任何工作；（a）增加或减少合同中所包括的任何工作的数量；（b）省略任何这类工作（不包括被省略的工作由业主或其他承包人实施）；（C）改变任何这类工作的性质或质量或种类；（d）改变工程任何部分的标高、基线、位置和尺寸；（e）实施工程完工所必要的任何附加工作；（f）改变工程任何部分的任何规定的施工次序或时间。任何此类变更均不应以任何方式使合同作废或无效，但有效变更应按第52款规定估价。如果变更指令是由于承包人违约或毁约引起的或应由其负责的，则变更的费用由承包人承担。51.2变更指令在无任何监理工程师的明确指令的情况下，承包人严禁擅自进行任何形式的变更。若工程量的增减并非源于执行本条规定所发出的指令，而是因实际工程数量超出或不足工程量清单中明确规定的范围，则该部分工程量的增加或减少无需再行下达指令。变更的估价52.1估价的基本原则所有有关51款规定的变更及据52款（为此条起见定义为“变更工作”）规定对合同价的增加，如监理工程师认为适当，应以合同规定的单价和费用予以估价。若合同内未载明适用于工作变更的单价或费用，则合同中已有的单价及费用，在合理范围内，可作为估价依据。若前述条件均不满足，则需在监理工程师与承包人及业主协商的基础上，共同商定一个适宜的单价或费用。若协商未能达成一致，监理工程师应基于其专业判断，决定一个认为合适的单价或费用，并及时通知承包人并抄报业主。在单价或费用达成一致意见或作出决定之前，监理工程师有权暂定一个单价或费用，以便依据第60款的规定，出具支付证书。上述任何有关确定或决定单价或费用的协议，应包括外币及其所占比例。52.2监理工程师确定单价的权力若工作性质或数量发生任何变更，且该变更影响整体工作或其任意部分的性质或数量，当监理工程师认为合同中规定的任何工作项目的单价或费用因上述变更而变得不恰当或不适用时，监理工程师将在与业主和承包人协商的基础上，与承包人共同商定一个合理的单价和费用。若双方未能达成一致意见，监理工程师将依据实际情况，自行确定其认为合理的单价或费用，并及时通知承包人，同时将相关信息抄送业主。在双方就单价或费用未达成共识或最终确定之前，监理工程师有权暂定一个单价或费用，以便按照第60款的规定，出具相应的支付证书。然而，对于计日工费率表中列明的单价或费用，不论相关工程是否已实施，均不得进行任何形式的调整。同样地，工程量清单中其他项目的单价或费用亦应保持不变，除非某类项目的独立计算价值超过中标通知书载明的合同价的5%，且该类项目实际完成的工程量较原已报价的工程量清单中相应工程量增减幅度超过25%。此外，在缺乏监理工程师按照第51款规定发布的工程变更指令的情况下，不应根据第52.1款或本条款的规定进行估价工作。除非在监理工程师发出此类指令后的14天内（且不属于工程省略情况），且在该变更工程正式启动之前。（a）由承包人将其要求追加付款或调整单价或费用的意向通知监理工程师，或（b）由监理工程师把其改变单价或费用的意向通知承包人。上述任何有关确定或决定单价或费用的协议，应包括外币及其所占比例。52.3超过15％的变更如果在签发整个工程移交证书时，发现由于：（a）所有按52.1和52.2规定定价的变更工程；及（b）对工程量清单中开列的概算量进行计量所做的全部调整费用，不包括所有暂定金额，计算工作费用及按第7O款规定所作的价格调整。在不存在其他任何因素导致合同价发生变动的情况下，若合同价的增减总额已超出“有效合同价”（此处所指的有效合同价不包括暂定金额和计日工的合同价）的15%界限，监理工程师需与承包人及业主进行充分协商。在充分考虑依据本款所采取的任何措施后，监理工程师将依据与承包人协商的结果，对合同价进行相应减少或增加的调整。若协商过程中未能达成共识，监理工程师将结合承包人的工地费用及总管理费开支情况，合理确定该笔金额。最终，监理工程师应就依据本条款所作出的决定，及时通知承包人并抄报业主。该调整金额应仅基于超过有效合同价15%部分的增减数额进行计算。上述任何金额的调整或确定，均应适当考虑有效合同价中的任何外币及其所占比例。52.4计日工如果监理工程师认为有必要，可指令变更工程按计日工作进行施工。按合同规定的计日工作表支付承包人费用，承包人需提交收据或凭证证实已付款项，并在订购材料前提交订货报价单供批准。对于按计日工作制施工的工程，承包人应每天向监理工程师提交工人的姓名、工种及工时清单，以及材料、设备种类和数量的报表。清单和报表经监理工程师签字后退还承包人。每月末，承包人需提交劳务、材料、设备标价的报表。如未按时提交完整清单和报表，则无权获得付款。但如因特殊原因无法提交，监理工程师仍有权核准付款，按计日工或公平合理的价值计算。索赔程序53.1索赔通知尽管合同另有规定，如果承包人根据合同条件或其他文件索取任何追加付款时，应在索赔事件首次发生后的28天内将其索赔意向通知监理工程师并抄报业主。53.2同期记录若发生符合53.1款规定之情形，承包人应妥善保存与该事件相关的同期记录，此举对于其日后可能提出的索赔请求及其理由之支撑具有至关重要的意义。在不预设业主责任的前提下，监理工程师在收到符合53.1款规定的通知后，应核查这些同期记录，并指示承包人继续保留相关记录，鉴于其合理性及对已提出索赔请求的重要性。承包人应配合监理工程师，允许其查阅依据本条规定承包人所保留的所有相关资料，并依据监理工程师的指示提供所需复印件。53.3索赔的证明在遵循第53.1款规定发出通知后的28天内，或经监理工程师同意的适宜期限内，承包人须向监理工程师提交一份详尽的索赔账单，其中应包含对索赔金额的明细说明及相关证实材料。若影响索赔的因素持续发生，则该账单应视作临时性账单。承包人应依据监理工程师的合理要求，在规定的时间间隔内，以临时账单的形式，向监理工程师提交上述相关证实材料以及累加索赔金额。待所有影响因素全部消除后的28天内，承包人应再次提交内容相同的最终索赔账单。此外，根据监理工程师的要求，承包人还需向业主提供所有按本条规定提交给监理工程师的账单的复制件。53.4未能遵守若承包人未能依据本条规定提出索赔要求，则其所能获得的最高款额将仅限于监理工程师或依据第67.3款规定委任的仲裁人员，依据同期记录（无论这些记录是否包含监理工程师根据第53.2和53.3款规定所做的注释）所确定的金额。53.5索赔的支付在承包人已提交充足证据的前提下，经监理工程师与承包人及业主协商达成一致，若能够明确界定该索赔款项的数额，则承包人有权获得依据第60款规定，经监理工程师核实的任何临时付款，其中包括该索赔款项。若承包人提交的材料仅能满足部分索赔要求，监理工程师将仅针对相关部分进行索赔核实。监理工程师就本条款作出的任何决定，应正式通知承包人，并同时抄送业主。承包人的设备、临时工程与材料54.1工程专用的承包人设备、临时工程及材料所有承包人所提供的设备、临时工程及材料，一旦运抵工地，均视为专门服务于该工程施工之目的。承包人除因工程需要而在工地内部进行转移外，未经监理工程师的明确许可，不得擅自将上述物品或其任何部分移至其他地点。需要注意的是，此规定并不涉及运输人员、劳务、承包人设备、临时工程、工程设备及材料进出工地的车辆。54.2业主不对损坏负责除第20款和65款所明确提及的情况外，业主在任何时候均不承担任何针对上述承包人设备、临时工程或材料的损失或损坏的责任。54.3结关在承包人提出相关要求时，业主应竭尽全力协助承包人办理工程所需的设备、材料及其他物品的海关结关手续，确保流程顺利进行。54.4承包人设备的再出口在承包人根据合同规定，将其为工程施工所进口的任何承包人设备搬离并再出口时，若承包人提出相关要求，业主应积极配合承包人，协助其获取任何必需的政府许可。54.5承包人设备的租用条件根据第63条规定，在合同终止的情况下，为确保工程施工所需租赁的承包人设备能够持续得到利用，承包人不得将任何租用的承包人设备带入现场，除非存在一份针对此类设备的租赁协议（此协议不视为租购协议）。该租赁协议需包含如下条款：在合同终止生效后的七天内，若业主以书面形式通知设备所有人，除非业主根据第63条规定有权授权其他承包人完成剩余工程施工及维修缺陷工作，否则设备所有人应依据与承包人签订的协议条件，将这些设备继续租赁给业主，以供工程施工使用，并由业主承担相应费用。54.6用于第63款的费用若业主依据第54.5款之规定与设备所有者签署租赁协议，则业主依此协议所支付之全部费用（含印花税在内），应视作按照第63款规定，为完成工程项目及维修工程缺陷所承担的部分费用。54.7编入分包合同的条款在承包人决定将工程的任何部分进行分包施工时，必须确保在分包合同中（可借助相关参考材料或采用其他合适的方式）明确纳入与本条款内容相一致的条款，以规范分包人带入施工现场的承包人设备、临时工程及材料等相关事宜。54.8不意味对材料批准本款的执行旨在明确，监理工程师对于其中所涉及的材料或其他事宜的执行，并不构成对其的正式批准。同时，监理工程师在任何时候均有权拒绝采用任何此类材料，此举并不受本款执行的限制或影响。计量55.1工程量在工程量清单中所列出的工程量，仅为该工程的初步估算值，并不能视为承包人在履行合同所规定义务时应完成的实际且精确的工程量。56.1计量工程的准则除非另有明确规定，监理工程师应根据合同条款，通过计量手段核实并确定工程的实际价值，并依据第60款的相关规定，向承包人支付相应款项。当监理工程师要求对工程的某一部分或若干部分进行计量时，应提前向承包人指定的代理人发出合理通知。该代理人应负责配合完成计量工作。（a）立即参加或派出合格的代表前往协助监理工程师从事上述计量工作，并（b）提供监理工程师所需的一切详细资料。如承包人不参加或未派代理人前往，监理工程师的计量应视为正确。对于需用记录和图纸计量的永久性工程，监理工程师应准备相关记录和图纸。承包人应在接到书面通知后14天内参与审查，达成一致后签字。若承包人不出席审查，则视为记录和图纸无误。若承包人对记录和图纸有异议，应在审查后14天内书面提出，请求监理工程师决定。监理工程师应审核并确认或变更相关记录和图纸。57.1计量方法无论一般当地的习惯如何，工程的计量应以净值为准，除非合同中另有规定。57.2包干项目明细表根据第60.1款之规定，承包人需在收到中标通知书后的28日内，向监理工程师提交一份详尽的报表。该报表应全面列举标书中涉及的所