浙江省芜湖市2024年一级造价工程师《造价管理》高分通关卷含解析

浙江省芜湖市2024年一级造价工程师《造价管理》高分通关卷第1题：单选题(本题1分)根据《合同法》，当事人一方违约时，首选的违约责任承担方式为（）。A.赔偿损失B.采取补救措施C.继续履行D.定金赔偿第2题：单选题(本题1分)下列流水施工参数中，属于时间参数的是（）。A.施工过程和流水步距B.流水步距和流水节拍C.施工段和流水强度D.流水强度和工作面第3题：单选题(本题1分)企业从银行借入资金200万元，年利率6%,期限1年，按季复利计息,到期还本付息,该项借款的年有效利率是（）。A.6.00%B.6.09%C.6.121%D.6.136%第4题：单选题(本题1分)某工程施工至2016年12月底，已完工程计划费用2000万元，拟完工程计划费用2500万元，已完工程实际费用为1800万元，则此时该工程的费用绩效指数CPI为（）。A.0.8B.0.9C.1.11D.1.25第5题：单选题(本题1分)ＳＰＣ进行ＡＢＳ方式项目融资时，其融资风险与（）有关。A.项目的原始权益人B.项目资产现金收入和项目的原始权益人C.项目资产未来现金收入D.项目资产未来现金收入和项目的原始权益人第6题：单选题(本题1分)关于中华人民共和国境内用人单位投保工伤保险的说法，正确的是（）。A.需为本单位全部职工缴纳工伤保险费B.只需为与本单位订有书面劳动合同的职工投保C.只需为本单位的长期用工缴纳工伤保险费D.可以只为本单位危险作业岗位人员投保第7题：单选题(本题1分)根据《国务院关于调整和完善固定资产项目资本金制度的通知》，对于保障性住房和普通商品住房项目，项目资本金占项目总投资的最低比例是（）。A.20%B.25%C.30%D.35%第8题：单选题(本题1分)当年名义利率一定时，每年的计算期数越多，则年有效利率（）。A.与年名义利率的差值越大B.与年名义利率的差值越小C.与计息期利率的差值越小D.与计息期利率的差值趋于常数第9题：单选题(本题1分)既有法人筹措新建项目资金时，属于其内部资金来源的有（）。A.企业现金B.企业增资扩股C.优先股D.国家预算内投资第10题：单选题(本题1分)根据《招标投标法实施条例》，某工程招标项目估算价为1000万元，则投标保证金最高不得超过（）万元。A.20B.50C.80D.100第11题：单选题(本题1分)某通过招投标订立的政府采购合同金额为200万元，合同履行过程中需追加与合同标的相同的货物，在其他合同条款不变且追加合同金额最高不超过（）万元时，可以签订补充合同采购。A.10B.20C.40D.50第12题：单选题(本题1分)根据《标准施工招标文件》，合同价格是指（）。A.合同协议书中写明的合同总金额B.合同协议书中写明的不含暂估价的合同总金额C.合同协议书中写明的不含暂列金额的合同总金额D.承包人完成全部承包工作后的工程结算价格第13题：单选题(本题1分)下列造价管理做法中，体现全寿命期造价管理思想的是（）。A.将建造成本、工期成本、质量成本纳入造价管理B.建设单位、施工单位及有关咨询机构协同进行造价管理C.将工程项目建成后的日常使用及拆除成本纳入造价管理D.将工程项目从开工到竣工验收各阶段内均作为造价管理重点第14题：单选题(本题1分)根据《合同法》，下列关于格式合同的说法，正确的是（）。A.采用格式条款订立合同，有利于保证合同双方的公平权利B.《合同法》规定的合同无效的情形适用于格式合同条款C.对格式条款的理解发生争议的，应当做出有利于提供格式条款一方的解释D.格式条款和非格式条款不一致的，应当采用格式条款第15题：单选题(本题1分)对于效益基本相同、但效益难以用货币直接计量的互斥投资方案，在进行比选时常用（）替代净现值A.增量投资B.费用现值C.年折算费用D.净现值率第16题：单选题(本题1分)为了有效地控制建设工程项目目标，可采取的组织措施之一是（）。A.制定工作考核标准B.论证技术方案C.审查工程付款D.选择合同计价方式第17题：单选题(本题1分)某企业发行优先股股票，票面额正常市价计算为500万元，筹资费费率为4%年股息率为10%，企业所得税为25%，则其资金成本率为（）。A.7.81%B.10.42%C.11.50%D.14.00%第18题：单选题(本题1分)工程项目网络计划的费用优化是寻求工程总成本最低时的工期安排或按要求工期寻求最低成本的计划安排的过程，该优化过程通常假定工作的直接费与其持续时间之间的关系可被近似地认为是（）。A.一条平行于横坐标的直线B.一条下降的直线C.一条上升的直线D.一条上凸的曲线第19题：单选题(本题1分)某产品甲，乙，丙，丁4个部件的功能重要性系数分别为0.25，0.30，0.38，0.07，现实成本分别为200元，220元，350元，30元。按照价值工程原理，应优先改进的部件是（）。A.甲B.乙C.丙D.丁第20题：单选题(本题1分)根据《标准施工招标文件》的相关规定，发包人在收到承包人竣工验收申请报告（）日后未进行验收的，视为验收合格。A.14B.28C.30D.56第21题：单选题(本题1分)根据国家发展改革委等九部委联合发布的《标准材料采购招标文件》（2017年版），以下属于买方义务的有（）。A.按约定标的履行B.按合同规定的期限、地点交付货物C.按合同规定的数量和质量交付货物D.按合同规定履行支付义务第22题：单选题(本题1分)采用PFI融资方式，政府部门与私营部门签署的合同类型是（）。A.服务合同B.特许经营合同C.承包合同D.融资租赁合同第23题：单选题(本题1分)采用TOT方式进行项目融资需要设立SPC（或SPV），SPC（或SPV）的性质是（）。A.借款银团设立的项目监督机构B.项目发起人聘请的项目建设顾问机构C.政府设立或参与设立的具有特许权的机构D.社会资本投资人组建的特许经营机构第24题：单选题(本题1分)下列有关工程造价咨询的行为准则，表述错误的是（）。A.应执行国家的宏观经济政策和产业政策B.应接受经济纠纷双方当事人的鉴证咨询业务C.应接受工程造价咨询行业自律组织业务指导D.应杜绝无序和恶性竞争，靠质量、信誉参加市场竞争第25题：单选题(本题1分)根据《标准施工招标文件》，关于缺陷责任期内缺陷责任的表述正确的是（）。A.发包人发现已接收使用的工程存在新的缺陷，发包人应负责修复B.发包人在使用过程中，发现已修复的缺陷部位又遭损坏的，承包人应负责修复C.经查验缺陷属承包人原因造成的，应由承包人承担修复费用，发包人承担查验费用D.经查验缺陷属发包人原因造成的，应由发包人承担修复费用，但不支付承包人相应的合理利润第26题：单选题(本题1分)投资方案资产负债率是指投资方案各期末（）的比率。A.长期负债与长期资产B.长期负债与固定资产总额C.负债总额与资产总额D.固定资产总额与负债总额第27题：单选题(本题1分)对工程量大、结构复杂的工程施工图预算，要求审查时间短、效果好的审查方法是（）。A.重点抽查法B.分组计算审查法C.对比审查法D.分解对比审查法第28题：单选题(本题1分)在建设工程方案一定的前提下，工程费用会因工期的不同而不同，随着工期的缩短，工期费用的变化趋势是（）。A.直接费增加，间接费减少B.直接费和间接费均增加C.直接费减少，间接费增加D.直接费和间接费均减少第29题：单选题(本题1分)偿债备付率是指投资方案在借款偿还期内（）的比值。A.息税前利润与当期应付息金额B.税后利润与上期应还本付息金额C.可用于还本付息的资金与上期应还本付息金额D.可用于还本付息的资金与当期应还本付息金额第30题：单选题(本题1分)某企业向银行借贷一笔资金，按月计息，月利率为1.2%，则年名义利率和年有效利率分别为（）。A.13.53%和14.40%B.13.53%相15.39%C.14.40%和15.39%D.14.40%和15.62%第31题：单选题(本题1分)在控制工程项目目标的措施中，确定对目标控制有利的承发包模式和合同结构，做好防止和处理索赔工作属于（）。A.组织措施B.技术措施C.经济措施D.合同措施第32题：单选题(本题1分)某项固定资产原价为10000元，预计净残值率为5％，预计使用年限5年，按平均年限法计提折旧，则年折旧额为（）元。A.1800B.1900C.2000D.2100第33题：单选题(本题1分)某工程项目建设期为2年，建设期内第1年初和第2年初分别贷款600万元和400万元，年利率为8%.若运营期前3年每年末等额还贷款本息，到第3年末全部还清，则每年末应偿还本息（）万元。A.406.66B.439.19C.587.69D.634.70第34题：单选题(本题1分)计划工期与计算工期相等的双代号网络计划中，某工作的开始节点和完成节点均为关键节点时，说明该工作（）。A.一定是关键工作B.总时差为零C.总时差等于自由时差D.自由时差为零第35题：单选题(本题1分)下列项目融资方式中，通过已建成项目为其他新项目进行融资的是（）。A.TOTB.BTC.BOTD.PFI第36题：单选题(本题1分)下列关于费用偏差和进度偏差的说法，正确的是（）。A.费用偏差为正值表示投资增加B.进度偏差为负值表示工期提前C.费用偏差分析又分为局部偏差和累计偏差D.绝对偏差的数值不能为负第37题：单选题(本题1分)建筑产品的单件性特点决定了每项工程造价都必须（）。A.分步组合B.分层组合C.多次计算D.单独计算第38题：单选题(本题1分)投标单位遇下列情形时，其报价可高一些（）。A.工程量大而其他投标人都可以做的工程B.一般房屋建筑工程C.非急需工程，支付条件好的工程D.总价低的小工程，以及投标单位不愿做而被邀请投标第39题：单选题(本题1分)定金合同从（）之时生效。A.双方当事人签字B.合同备案C.定金实际交付D.主合同成立第40题：单选题(本题1分)施工项目经理部成本核算账务体系应以（）为对象。A.单项工程B.单位工程C.分部工程D.分项工程第41题：单选题(本题1分)某施工企业希望从银行借款500万元，借款期限2年，期满一次还本。经咨询有甲、乙、丙、丁四家银行愿意提供贷款，年利率均为7%。其中，甲要求按月计算并支付利息，乙要求按季度计算并支付利息，丙要求按半年计算并支付利息，丁要求按年计算并支付利息。则对该企业来说，借款实际利率最低的银行是（）。A.甲B.乙C.丙D.丁第42题：单选题(本题1分)关于工程寿命周期社会成本的说法，正确的是（）。A.社会成本是指社会因素对工程建设和使用产生的不利影响B.工程建设引起大规模移民是一种社会成本C.社会成本只发生在工程项目运营期D.社会成本只在项目财务评价中考虑第43题：单选题(本题1分)只有采取适当的（），保证目标控制的组织工作明确、完善，才能使目标控制取得良好效果。A.组织措施B.经济措施C.技术措施D.合同措施第44题：单选题(本题1分)下列项目融资方式中，通过已建成项目为其他新项目进行融资的是（）。A.TOTB.BTC.BOTD.PFI第45题：单选题(本题1分)根据《关于工伤保险费率问题的通知》，建筑业作为风险较大行业，工伤保险的基准费率应控制在用人单位职工工资总额的（）左右。A.0.5%B.1.0%C.1.5%D.2.0%第46题：单选题(本题1分)下列对于虚工作的描述中不正确的是（）。A.虚工作既不消耗时间，也不消耗资源B.虚工作主要用来表示相邻两项工作之间的逻辑关系C.在单代号网络图中，不存在虚工作D.有时进行的工作具有相同的开始节点和完成节点，也需要用虚工作加以区分第47题：单选题(本题1分)根据《关于实行建设项目法人责任制的暂行规定》，项目总经理的职权之一是()。‘A.提出项目开工报告B.审核项目初步设计和概算文件C.组织工程招标工作D.提出项目竣工验收申请报告第48题：单选题(本题1分)某工程划分为3个施工过程、4个施工段组织固定节拍流水施工，流水节拍为5天，累计间歇时间为2天，累计提前插入时间为4天，该工程流水施工工期为（）天。A.29B.30C.34D.28第49题：单选题(本题1分)总投资收益率指标中的收益是指项目建成后（）。A.正常生产年份的年税前利润或运营期年平均税前利润B.正常生产年份的年税后利润或运营期年平均税后利润C.正常生产年份的年息税前利润或运营期内年平均息税前利润D.投产期和达产期的盈利总和第50题：单选题(本题1分)下列选项中必须编制专项施工方案，但是不需要专家论证、审查的分部分项工程是（）。A.深基坑B.脚手架工程C.高大模板工程D.地下暗挖工程第51题：单选题(本题1分)根据《建设工程安全生产管理条例》，下列工程中，需要编制专项施工方案并组织专家进行论证，审查的是（）。A.爆破工程B.起重吊装工程C.脚手架工程D.高大模板工程第52题：单选题(本题1分)某公司2015年3月份新增一项固定资产，4月份安装调试完成，5月份投入使用，11月份停止使用。该项固定资产应从当年（）月份停止计提折旧。A.5B.6C.11D.12第53题：单选题(本题1分)工业项目财务评价中，估算营业收入的一项重要假设是（）。A.当期商品产量等于当期销售量B.当期商品销售量等于上期产量C.当期商品销售量等于上期末库存量D.当期商品销售量等于上期销售量第54题：单选题(本题1分)不同的资金成本形式有不同的作用，可作为追加筹资决策依据的资金成本是（）。A.边际资金成本B.个别资金成本C.综合资金成本D.加权资金成本第55题：单选题(本题1分)根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，下列工程中，属于分项工程的是（）。A.计算机机房工程B.轻钢结构工程C.土方开挖工程D.外墙防水工程第56题：单选题(本题1分)某企业发行普通股正常市价为20元，估计年增长率为10%，第一年预计发放股利1元，筹资费用率为股票市价的12%，则新发行普通股的成本率为（）。A.11.36%B.13.33%C.15.56%D.15.68%第57题：单选题(本题1分)某投资方案建设期为2年，建设期内每年年初投资400万元，运营期每年年未净收益为150万元，若基准收益率为12%，运营期为18年，残值为零，并已知（P/A，12%，18）=7.249，则该投资方案的净现值和静态投资回收期分别为（）。A.213.80万元和7.33年B.213.80万元和6.33年C.109.77万元和7.33年D.109.77万元和6.33年第58题：单选题(本题1分)某工程合同约定以银行保函替代预留工程质量保证金，合同签约价为800万元。工程价款结算总额为780万元。根据《建设工程质量保证金管理办法》该保函金额最大为（）万元。A.15.6B.16.0C.23.4D.24.0第59题：单选题(本题1分)价值工程的目标是（）。A.以最低的寿命周期成本，使产品具备其所必须具备的功能B.以最低的生产成本，使产品具备其所必须具备的功能C.以最低的寿命周期成本，获得最佳经济效果D.以最低的生产成本，获得最佳经济效果第60题：单选题(本题1分)根据《关于调整工伤保险费率政策的通知》，建筑业用人单位缴纳工伤保险费最高可上浮到本行业基准率的（）。A.120%B.150%C.180%D.200%第61题：多选题(本题2分)关于施工投标报价的说法，正确的是（）。A.采用不平衡报价法时，前期措施费可以适当提高报价B.招标文件中的工程范围不很明确时可采用多方案报价法C.投标单位较长时期内没有在建工程项目时可采用无利润报价法D.计日工单价计入总报价中时可适当提高报价E.综合单价分析表中的材料费可以报高一些第62题：多选题(本题2分)关于工程竣工结算的说法，正确的有（）。A.工程竣工结算分为单位工程竣工结算和单项工程竣工结算B.工程竣工结算均由总承包单位编制C.建设单位要审查工程竣工结算的递交程序和资料的完备性D.施工承包单位要审查工程竣工结算的项目内容与合同约定内容的一致性E.建设单位要审查实际施工工期对工程造价的影响程度第63题：多选题(本题2分)当事人对建设工程开工日期有争议的，根据《施工合同法律解释二》，人民法院认定开工日期的正确依据是（）。A.开工日期为发包人或者监理人发出的开工通知载明的开工日期B.开工通知发出后，尚不具备开工条件的，以开工条件具备的时间为开工日期C.因发包人原因导致开工时间推迟的，以开工通知载明的时间为开工日期D.承包人经发包人同意已经实际进场施工的，以实际进场施工时间为开工日期E.承包人未经发包人同意提前进场施工的，以实际进场施工时间为开工日期第64题：多选题(本题2分)下列关于价值工程的说法，正确的有（）。A.价值工程的核心是对产品进行功能分析B.价值工程的应用重点是在产品生产阶段C.价值工程将产品的价值、功能和成本作为一个整体考虑D.价值工程的目标是以最低的寿命周期成本，使产品具备它所必须具备的功能E.价值工程可用来寻找产品价值的提高途径第65题：多选题(本题2分)固定资产双倍余额递减法折旧的特点有（）。A.每年计算折旧的固定资产价值不变B.折旧率逐年降低C.计算年折旧率时不考虑预计净残值率D.折旧年限比平均年限法折旧年限短E.前期折旧额高，后期折旧额低第66题：多选题(本题2分)某工程时标网络图如下图所示。计划执行到第5周末检查实际进度。发现D工作尚需3周完成，E工作尚需1周完成，F工作刚刚开始。由此可以判断出（）。A.A.B.C工作均已完成B.D工程按计划进行C.E工作提前1周D.F工作进度不影响总工期E.总工期将延长1周第67题：多选题(本题2分)对投资方案进行经济效果评价时，下列选项中，不属于动态评价指标的有（）A.净现值B.净现值率C.内部收益率D.偿债备付率E.资本金净利润率第68题：多选题(本题2分)根据《合同法》关于要约和承诺的说法，正确的有（）。A.要约通知发出时间即表明要约生效B.承诺应当在要约确定的期限内到达要约人C.要约一旦发出不得撤销D.承诺通知到达要约人时生效E.承诺的内容应当与要约的内容一致第69题：多选题(本题2分)根据FIDIC《土木工程施工合同条件》，关于争端裁决委员会（DAB）及其解决争端的说法，正确的有（）。A.DAB由1人或3人组成B.DAB在收到书面报告后84天内裁决争端且不需说明理由C.合同一方对DAB裁决不满时，应在收到裁决后14天内发出表示不满的通知D.合同双方在未通过友好协商或仲裁改变DAB裁决之前应当执行DAB裁决E.合同双方没有发出表示不满DAB裁决的通知的，DAB裁决对双方有约束力第70题：多选题(本题2分)根据《标准施工招标文件》中的合同条款，签约合同价包含的内容有（）。A.变更价款B.暂列金额C.索赔费用D.结算价款E.暂估价第71题：多选题(本题2分)项目资本金可以用货币出资，也可以用（）作价出资。A.实物B.工业产权C.非专利技术D.企业商誉E.土地使用权第72题：多选题(本题2分)某工程网络计划执行到第8周末检查进度情况见下表（）A.工作H影响总工期1周B.工作k提前1周C.工作k尚有总时差为零D.工作M按计划进行E.工作H尚有总时差1周第73题：多选题(本题2分)与传统的贷款方式相比，项目融资的优点有（）。A.融资成本较低B.信用结构多样化C.投资风险小D.可利用税务优势E.属于资产负债表外融资第74题：多选题(本题2分)关于可变更或可撤销合同的说法，正确的有（）。A.因重大误解订立的合同属于可变更或可撤销合同B.违反法律、行政法规强制性规定的合同为可撤销合同C.可撤销合同的撤销权并不因当事人的放弃而消灭D.可撤销合同被撤销前取得的财产不需返还E.当事人请求变更的合同，人民法院或仲裁机构不得撤销第75题：多选题(本题2分)根据《招标投标法实施条例》，属于以不合理条件限制、排斥潜在投标人或投标人的情形有（）。A.就同一招标项目向投标人提供相同的项目信息B.设定的技术和商务条件与合同履行无关C.以特定行业的业绩作为加分条件D.对投标人采用无差别的资格审查标准E.对招标项目指定特定的品牌和原产地第76题：多选题(本题2分)实行法人责任制的建设项目，项目总经理的职责有（）。A.负责筹措建设资金B.负责提出项目竣工验收申请报告C.组织编制项目初步设计文件D.组织工程设计招标工作E.负责生产准备工作和培训有关人员第77题：多选题(本题2分)一人准备在今后7年每年年末存入A元，利率为I，则第8年年末可以得到F的正确表达式是（）。A.F=A（P/A,I,7）（F/P,I,8）B.F=A（P/A,I,6）（F/P,I,7）C.F=A（F/A,I,7）（F/P,I,1）D.F=A（F/A,I,6）（F/P,I,2）E.F=A（F/A，I，7）第78题：多选题(本题2分)下列关于资本金内部收益率的说法正确的是（）。A.资本金内部收益率反映在一定融资方案下投资者权益投资的获利能力B.资本金内部收益率为各个方案进行比较建立共同的基础C.资本金内部收益率用以比选融资方案D.资本金内部收益率为投资者投资决策、融资决策提供依据E.资本金内部收益率用于考察投资方案融资前的盈利能力第79题：多选题(本题2分)下列价值工程活动中，属于价值工程工作程序中准备阶段工作内容的有（）。A.功能定义B.功能整理C.对象选择D.制订工作计划E.提案编写第80题：多选题(本题2分)下列项目目标控制方法中，可用于控制工程质量的有（）。A.S曲线法B.控制图法C.排列图法D.直方图法E.横道图法

参考答案1、【正确答案】：C【试题解析】：当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。继续履行是合同当事人一方违约时，其承担违约责任的首选方式。2、【正确答案】：B【试题解析】：2021教材P109时间参数是指在组织流水施工时，用以表达流水施工在时间安排上所处状态的参数，主要包括流水节拍、流水步距和流水施工工期等。3、【正确答案】：D【试题解析】：ieff=(1+r/m）m-1=(1+6%/4）4-1=6.136%4、【正确答案】：C【试题解析】：2021教材P358本题考查的是工程费用动态监控。费用绩效指数=已完工程计划费用/已完工程实际费用=2000/1800=1.115、【正确答案】：C【试题解析】：ＳＰＣ进行ＡＢＳ方式项目融资时，其融资风险仅与项目资产未来现金收入有关，与项目的原始权益人无关。6、【正确答案】：A【试题解析】：知识点：工伤保险。工伤保险的投保人是中华人民共和国境内的用人单位，而被保险人则是其用人单位的全部职工或者雇工。在这里应特别注意的是，无论劳动者与用人单位是否订立书面劳动合同，劳动者的用工形式无论是长期工、季节工、临时工，只要形成了劳动关系或事实上形成了劳动关系，均享有工伤保险待遇的权利。7、【正确答案】：A【试题解析】：知识点：项目资本金制度。保障性住房和普通商品住房项目资本金占项目总投资的最低比例是20%。8、【正确答案】：A【试题解析】：本题考查的是资金的时间价值及其计算。名义利率相当于单利计算，实际利率相当于复利计算。如果本金越大，利率越高、计息周期数越多，两者差值就越大。9、【正确答案】：A【试题解析】：本题考查的是既有法人项目资本金筹措。既有法人筹措新建项目资金时，属于其内部资金来源的：企业的现金；未来生产经营中获得的可用于项目的资金；企业资产变现；企业产权转让10、【正确答案】：A【试题解析】：招标人在招标文件中要求投标人提交投标保证金的，投标保证金不得超过招标项目估算价的2％。投标保证金有效期应当与投标有效期一致。故该工程投标保证金最高不得超过1000×2％=20(万元)。11、【正确答案】：B【试题解析】：2021教材P42本题考查的是政府采购法。政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。12、【正确答案】：D【试题解析】：合同价格。是指承包人按合同约定完成包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更、价款调整、通过索赔应予补偿的金额。合同价格也是承包人完成全部承包工作后的工程结算价格。13、【正确答案】：C【试题解析】：2021教材P4本题考查的是工程造价管理的基本内涵。建设工程全寿命期造价是指建设工程初始建造成本和建成后的日常使用及拆除成本之和，包括策划决策、建设实施、运行维护及拆除回收等各阶段费用。由于在建设工程全寿命期的不同阶段，工程造价存在诸多不确定性，因此，全寿命期造价管理主要是作为一种实现建设工程全寿命期造价最小化的指导思想，指导建设工程投资决策及实施方案的选择。14、【正确答案】：B【试题解析】：本题考查格式条款。提供格式条款一方免除自己责任、加重对方责任、排除对方主要权利的，该条款无效。此外，《合同法》规定的合同无效的情形，同样适用于格式合同条款。对格式条款的理解发生争议时，应当按照通常理解予以解释，对格式条款有两种以上解释的，应当作出不利于提供格式条款一方的解释。格式条款和非格式条款不一致的，应当采用非格式条款。15、【正确答案】：B【试题解析】：在工程经济分析中，对效益相同（或基本相同），但效益无法或很难用货币直接计量的互斥方案进行比较，常用费用现值(PW)比较替代净现值进行评价。为此，首先计算各备选方案的费用现值PW，然后进行对比，以费用现值最低的方案为最佳。16、【正确答案】：A【试题解析】：工程项目目标控制的措施通常有(1)组织措施。事先委任执行人员，授予相应职权，确定职责，制定工作考核标准；充实控制机构，挑选与其工作相称的人员；对工作进行考评，以便评估工作、改进工作、挖掘潜在工作能力、加强相互沟通；在控制过程中激励人们以调动和发挥他们实现.目标的积极性、创造性；培训人员等；(2)技术措施。对多个可能的主要技术方案进行技术可行性分析，对各种技术数据进行审核、比较，通过科学试验确定新材料、新工艺、新设备、新结构的适用性，对各投标文件中的主要技术方案做必要的论证，对施工组织设计进行审查等；(3)经济措施。对各种实现目标的计划进行资源、经济、财务诸方面的可行性分析，对经常出现的各种设计变更和其他工程变更方案进行技术经济分析，对工程概、预算进行审核，编制资金使用计划，对工程付款进行审查等；(4)合同措施。确定对目标控制有利的承发包模式和合同结构，拟订合同条款，参加合同谈判，处理合同执行过程中的问题，以及彳故好防止和处理索赔的工作等。B项属于技术措施，C项属于经济措施，D项属于合同措施。见教材第四章第三节P211、P212。【考核要点】工程项目目标控制的措施。17、【正确答案】：B【试题解析】：K=10%/(1-4%)=10.42%18、【正确答案】：B【试题解析】：2021教材P134本题考查的是网络计划优化。为简化计算，工作的直接费与持续时间之间的关系被近似地认为是一条下降的直线关系。19、【正确答案】：C【试题解析】：知识点：功能评价。成本系数分别为200/800=0.25，220/800=0.275，350/800=0.4375，30/800=0.0375。价值指数分别为：0.25/0.25=1，0.30/0.275=1.09，0.38/0.4375=0.87，0.07/0.0375=1.87，丙部件价值系数最小应优先改进。20、【正确答案】：D【试题解析】：2021教材P321知识点：施工合同示范文本。发包人在收到承包人竣工验收申请报告56天后未进行验收的，视为验收合格，实际竣工日期以提交竣工验收申请报告的日期为准，但发包人由于不可抗力不能进行验收的除外。21、【正确答案】：D【试题解析】：知识点：材料设备采购合同管理。选项ABC,属于卖方义务。22、【正确答案】：A【试题解析】：本题考查的是PFI融资方式。政府与私营部门签署的合同类型不尽相同，BOT项目的合同类型是特许经营合同，而PFI项目中签署的是服务合同，PFI项目的合同中一般会对设施的管理、维护提出特殊要求。23、【正确答案】：C【试题解析】：知识点：项目融资的主要方式。SPC或SPV通常是政府设立或政府参与设立的具有特许权的机构。24、【正确答案】：B【试题解析】：本题考查的是工程造价咨询管理。工程造价咨询企业不得在解决经济纠纷的鉴证咨询业务中分别接受双方当事人的委托。25、【正确答案】：B【试题解析】：2021教材P321知识点：施工合同示范文本。选项A发包人发现已接收使用的工程存在新的缺陷，承包人应负责修复；选项C经查验缺陷属承包人原因造成的，应由承包人承担修复和查验费用；选项D经查验缺陷属发包人原因造成的，应由发包人承担修复和查验费用，并支付承包人合理利润。26、【正确答案】：C【试题解析】：投资方案资产负债率是指投资方案各期末负债总额与资产总额的比率。27、【正确答案】：A【试题解析】：2021教材P312审查施工图预算方法较多，主要有全面审查法、标准预算审查法、分组计算审查法、对比审查法、筛选审查法、重点抽查法、利用手册审查法和分解对比审查法等八种。重点抽查发的优点：重点突出，审查时间较短，审查效果好；不足之处是对审查人员的专业素质要求较高。28、【正确答案】：A【试题解析】：如果施工方案一定，工期不同，直接费也不同。直接费会随着工期的缩短而增加。间接费包括企业经营管理的全部费用，它一般会随着工期的缩短而减少29、【正确答案】：D【试题解析】：偿债备付率（DSCR）是指投资方案在借款偿还期内各年可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与当期应还本付息金额（PD）的比值。30、【正确答案】：C【试题解析】：2021教材P166该题考核的是名义利率和有效利率。年名义利率=1.2%×12=14.40%，年有效利率=（1+1.2%）^12-1=15.39%31、【正确答案】：D【试题解析】：本题考查的是工程项目目标控制的措施。确定对目标控制有利的承包发包模式和合同结构，拟定合同条款，参见合同谈判，处理合同执行过程中的问题，以及做好防止和处理索赔工作等，是项目管理人员进行目标控制的重要手段。32、【正确答案】：B【试题解析】：此题考核平均年限法折旧年折旧率＝（1-5％）×100％/5＝19％年折旧额＝10000×19％＝1900（元）33、【正确答案】：B【试题解析】：根据题意绘制现金流量图：则A=［600×（1+8%）2+400×（1+8%）］×（A/P,8%,3）=439.19万元。34、【正确答案】：C【试题解析】：本题考查的是网络计划时间参数的计算。对于网络计划中以终点节点为完成节点的工作，其自由时差与总时差相等。35、【正确答案】：A【试题解析】：从项目融资的角度看，TOT是通过转让已建成项目的产权和经营权来融资的，而BOT是政府给予投资者特许经营权的许诺后，由投资者融资新建项目，即TOT是通过已建成项目为其他新项目进行融资，BOT则是为筹建中的项目进行融资36、【正确答案】：C【试题解析】：费用偏差大于0，说明工程费用节约。费用偏差小于0，说明工程超支。进度偏差大于0，说明工程进度超前，进度偏差小于0，说明工程进度拖后。37、【正确答案】：D【试题解析】：2021教材P2本题考查的是工程造价及其计价特征。建筑产品的单件性特点决定了每项工程都必须单独计算造价。38、【正确答案】：D【试题解析】：本题考查的是施工投标报价策略。投标单位遇下列情形时，其报价可低一些：施工条件好的工程，工作简单、工程量大而其他投标人都可以做的工程（如大量土方工程、一般房屋建筑工程等）；投标单位急于打打入某一市场、某一地区，或虽已在某一地区经营多年，但即将面临没有工程的情况，机械设备无工地转移时；，附近有工程而本项目可利用该工程的机械设备、劳务或有条件短期内突击完成的工程；投标对手多，竞争激烈的工程；非急需工程；支付条件好的工程。39、【正确答案】：C【试题解析】：2021教材P56知识点：违约责任。定金合同从实际交付定金之日起生效。40、【正确答案】：B【试题解析】：2021教材P341-352施工项目经理部应建立和健全以单位工程为对象的成本核算账务体系。41、【正确答案】：D【试题解析】：本题考查的是名义利率和有效利率。甲、乙、丙三家银行的计息周期都小于一年，则根据公式计算发现，它们的实际年利率都大于7%。只有丁银行的实际利率与名义利率相等，为7%。42、【正确答案】：B【试题解析】：2021教材P219知识点：工程寿命周期成本及其构成。工程寿命周期社会成本是指工程产品在从项目构思、产品建成投入使用直至报废不堪再用全过程中对社会的不利影响。与环境成本一样，工程建设及工程产品对于社会的影响可以是正面的，也可以是负面的。因此，也必须进行甄别，剔除不属于成本的系列。比如，建设某个工程项目可以增加社会就业率，有助于社会安定，这种影响就不应计算为成本。另一方面，如果一个工程项目的建设会增加社会的运行成本，如由于工程建设引起大规模的移民，可能增加社会的不安定因素，这种影响就应计算为社会成本。43、【正确答案】：A【试题解析】：本题考查的是工程项目目标控制的措施。只有采取适当的组织措施，保证目标控制的组织工作明确、完善，才能使目标控制取得良好效果。44、【正确答案】：A【试题解析】：本题考查的是TOT。TOT（移交一运营一移交），是从BOT方式演变而来的一种新型方式，具体是指用民营资金购买某个项目资产（一般是公益性资产）的经营权，购买者在约定的时间内通过经营该资产收回全部投资和得到合理的回报后，再将项目无偿移交给原产权所有人（一般为政府或国有企业）。45、【正确答案】：D【试题解析】：2021教材P283本题考查的是与工程项目有关的保险规定。建筑业属于三类风险较大的行业，基准费率要控制在用人单位职工工资总额的2.0%左右。46、【正确答案】：C【试题解析】：本题考查的是网络图绘制。在双代号网络图中，有时存在虚箭线，虚箭线不代表实际工作，我们称之为虚工作。虚工作既不消耗时间，也不消耗资源。虚工作主要用来表示相邻两项工作之间的逻辑关系。但有时为了避免两项同时开始、同时进行的工作具有相同的开始节点和完成节点，也需要用虚工作加以区分。在单代号网络图中，虚拟工作只能出现在网络图的起点节点或终点节点处。47、【正确答案】：C【试题解析】：项目总经理的职权有组织编制项目初步设计文件,对项目工艺流程、设备选型、建设标准、.总图布置提出意见，提交董事会审查；组织工程设计、施工监理、施工队伍和设备材料采购的招标工作，编制和确定招标方案、标底和评标标准，评选和确定投、中标单位。实行国际招标的项目，按现行规定办理；编制并组织实施项目年度投资计划、用款计划、建设进度计划；编制项目财务预、决算；编制并組织实施归还贷款和其他债务计划；组织工程建设实施，负责控制工程投资、工期和质量；在项目建设过程中，在批准的概算范围内对单项工程的设计进行局部调整（凡引起生产性质、能力、产品品种和标准变化的设计调整以及概算调整，需经董事会决定并报原审批单位批准）；根据董事会授权处理项目实施中的重大紧急事件，并及时向董事会报告；负贵生产准备工作和培训有关人员；负责組织项目试生产和单项工程预验收；拟订生产经营计划、企业内部机构设置、劳动定员定额方案及工资福利方案；组织项目后评价，提出项目后评价报告；按时向有关部门报送项目建设、生产信息和统计资料；提请董事会聘任或解聘项目高级管理人员。选项A.C.D属于项目董事会的职权。见教材第四章第一节P197。【考核要点】项目总经理的职权。48、【正确答案】：D【试题解析】：固定节拍流水施工工期=（4+3-1）×5+2-4=28（天）。49、【正确答案】：C【试题解析】：总投资收益率指标中的收益（EBIT）是指项目建成后正常生产年份的年息税前利润或运营期内年平均息税前利润。50、【正确答案】：B【试题解析】：本题考查的是施工单位的安全责任。工程中涉及深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案，施工单位还应当组织专家进行论证、审查。51、【正确答案】：D【试题解析】：2021教材P30本题考查的是建设工程安全生产管理条例。工程中涉及深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案，施工单位还应当组织专家进行论证、审查。52、【正确答案】：D【试题解析】：本题考查的是成本核算。固定资产折旧从固定资产投入使用月份的次月起，按月计提。停止使用的固定资产，从停用月份的次月起，停止计提折旧。53、【正确答案】：A【试题解析】：为计算简便，假定年生产批即为年销售扯，不考虑库存，即当期的产出（扣除自用队后）当期全部销售，也就是当期产品产量等于当期销售量。但须注意年销售证应按投产期与达产期分别测算。54、【正确答案】：A【试题解析】：知识点：资金成本的计算。边际资金成本是追加筹资决策的重要依据。选项B，个别资金成本主要用于比较各种筹资方式资金成本的高低，是确定筹资方式的重要依据。选项C，综合资金成本是项目公司资本结构决策的依据。55、【正确答案】：C【试题解析】：2021教材P59本题考查的是工程项目的组成和分类。分项工程是指将分部工程按主要工种、材料、施工工艺、设备类别等划分的工程。例如，土方开挖、土方回填、钢筋、模板、混凝土、砖砌体、木门窗制作与安装、钢结构基础等工程。56、【正确答案】：D【试题解析】：2021教材P239知识点：资金成本的计算。新发行普通股的成本率=1/[20×（1-12%）]+10%=15.68%。57、【正确答案】：C【试题解析】：知识点：经济效果评价指标体系。静态投资回收期：800÷150＋2=7.33；净现值：150×7.249÷（1+12%）2－400－400/（1+12%）。58、【正确答案】：C【试题解析】：合同约定由承包人以银行保函替代预留保证金的，保函金额不得高于工程价款结算总额的3%。造价工程师-建设工程造价管理。59、【正确答案】：A【试题解析】：2021教材P202知识点：价值工程的基本原理和工作程序。价值工程的目标是以最低的寿命周期成本，使产品具备它所必须具备的功能。60、【正确答案】：B【试题解析】：2021教材P283知识点：工伤保险和意外伤害保险。房屋建筑业、土木工程建筑业属于六类，建筑安装业、建筑装饰和其他建筑业属于五类。二类至八类行业分为五个档次，即在基准费率基础上，可分别向上浮动至120%、150%或向下浮动至80%、50%。61、【正确答案】：ABC【试题解析】：如果是单纯报计日工单价，且不计入总报价中，则可报高些，但如果计日工单价要计入总报价时，则需具体分析是否报高价，以免抬高总报价。（D错误）有时招标文件要求投标人对工程量大的项目报"综合单价分析表"，投标时可将单价分析表中的人工费及机械设备费报得高一些，而材料费报得低一些。（E错误）62、【正确答案】：CDE【试题解析】：2021教材P361本题考查的是工程价款结算及其审查。选项A错误，工程竣工结算分为单位工程竣工结算、单项工程竣工结算和工程项目竣工总结算。选项B错误，单位工程竣工结算由施工承包单位编制，建设单位审查；实行总承包的工程，由具体承包单位编制单位工程竣工结算，在总承包单位审查的基础上，由建设单位审查。单项工程竣工结算、工程项目竣工总结算由总承包单位编制，建设单位可直接进行审查，也可委托具有相应资质的工程造价咨询机构进行审查。63、【正确答案】：ABD【试题解析】：2021教材P146开工日期争议确定。当事人对建设工程开工日期有争议的，人民法院应当分别按照以下情形予以认定：开工日期为发包人或者监理人发出的开工通知载明的开工日期；开工通知发出后，尚不具备开工条件的，以开工条件具备的时间为开工日期；因承包人原因导致开工时间推迟的，以开工通知载明的时间为开工日期；承包人经发包人同意已经实际进场施工的，以实际进场施工时间为开工日期；发包人或者监理人未发出开工通知，亦无相关证据证明实际开工日期的，应当综合考虑开工报告、合同、施工许可证、竣工验收报告或者竣工验收备案表等载明的时间，并结合是否具备开工条件的事实，认定开工日期。64、【正确答案】：ACDE【试题解析】：关于选项A，价值工程的核心是对产品进行功能分析；关于选项B，价值工程的应用重点是在研究设计阶段；关于选项C，价值工程将产品的价值、功能和成本作为一个整体考虑；关于选项D，价值工程的目标是以最低的寿命周期成本，使产品具备它所必须具备的功能；关于选项E，价值工程可用来寻找产品价值的提高途径。65、【正确答案】：CE【试题解析】：双倍余额递减法是指按照固定资产账面净值和固定的折旧率计算折旧的方法，它属于一种加速折旧的方法。其年折旧率是平均年限法的两倍，并且在计算年折旧率时不考虑预计净残值率。66、【正确答案】：ABE【试题解析】：2021教材P137知识点：网络计划执行中的控制。选项C，E工作按计划完成；选项D，F工作延误1周，进度影响总工期。67、【正确答案】：DE【试题解析】：投资方案