建筑工程施工总承包合同多篇

建筑工程施工总承包合同多篇合同编号：__________建筑工程施工总承包合同地址：联系电话：地址：联系电话：鉴于：1.业主为建设工程的需要，拟委托施工方进行施工；2.施工方愿意接受业主的委托，按本合同的规定进行施工；3.双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，协商一致，签订本合同。第一条合同范围与内容1.1本合同范围内的工程为：（工程名称）工程地点：工程规模：1.2施工方应按本合同约定的施工图、施工方案、施工标准和技术规范进行施工，并保证工程质量符合相关法律法规和行业标准。1.3施工方应按本合同约定的工期完成工程施工，确保工程安全、环保、节能要求得到满足。第二条合同价格与支付2.1本合同的价格为：（大写）：（小写）：2.2业主应按本合同约定的付款节点和付款比例支付合同价款。具体付款节点和付款比例如下：（详细描述付款节点和付款比例）2.3施工方完成工程后，应向业主提交工程竣工结算报告及完整的结算资料。业主应在收到竣工结算报告及结算资料后（）天内进行审核，确认无误后支付剩余合同价款。2.4合同价款支付方式为：（银行转账/现金支付/支票支付等）第三条工期3.1施工方应在本合同约定的开工日期开始施工，并在本合同约定的竣工日期前完成工程施工。3.2施工方如因自身原因导致工程延期，应承担相应的违约责任。3.3业主应按约定提供施工场地、施工条件等，确保施工方顺利开展施工。如因业主原因导致工程延期，业主应承担相应的违约责任。第四条质量与验收4.1施工方应对工程的施工质量负责，确保工程质量符合国家及行业相关标准。4.2工程完成后，施工方应向业主提交工程验收申请。业主应在收到验收申请后（）天内组织验收。4.3工程验收合格后，业主应向施工方支付剩余合同价款。如验收不合格，施工方应按业主的要求整改，并重新提交验收申请。第五条保密5.1施工方应对本合同内容及与工程相关的保密信息予以保密，未经业主同意，不得向第三方披露。5.2业主应对本合同内容及与工程相关的保密信息予以保密，未经施工方同意，不得向第三方披露。第六条违约责任6.1双方应严格履行本合同的约定，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。6.2施工方如未按约定工期完成工程，应按逾期天数向业主支付违约金。6.3业主如未按约定支付合同价款，应按逾期天数向施工方支付违约金。第七条争议解决7.1双方因履行本合同发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程竣工验收合格之日止。8.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（业主）：乙方（施工方）：签订日期：（年）年（月）月（日）日一、附件列表：1.施工图2.施工方案3.施工标准和技术规范4.工程竣工结算报告5.工程验收申请6.违约金计算公式7.保密协议二、违约行为及认定：1.施工方未按约定工期完成工程：认定标准为实际完成时间与约定完成时间相差天数超过合同约定的允许延期天数。2.业主未按约定支付合同价款：认定标准为实际支付时间与约定支付时间相差天数超过合同约定的允许延期天数。3.施工方工程质量不符合相关法律法规和行业标准：认定标准为工程验收不合格。三、法律名词及解释：1.甲方（业主）：指承担工程建设项目的主体，负责委托施工方进行工程施工。2.乙方（施工方）：指承担工程施工的主体，负责按照合同约定进行施工。3.工期：指合同约定的施工开始日期至施工结束日期之间的时间段。4.违约金：指一方违约时，根据违约程度向守约方支付的赔偿金。5.工程验收：指工程完成后，由业主组织的对工程质量、安全、环保、节能等方面的检查、评估和认定。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程延期：如因施工方原因导致工程延期，施工方应承担违约责任，向业主支付违约金。如因业主原因导致工程延期，业主应承担违约责任，向施工方支付违约金。2.工程质量问题：如施工方施工质量不符合相关法律法规和行业标准，业主有权要求施工方整改，并支付相应的违约金。如施工方整改后仍不符合要求，业主有权解除合同，并要求施工方赔偿损失。3.支付问题：如业主未按约定支付合同价款，施工方有权暂停施工，并要求业主支付违约金。如施工方未按约定工期完