施工合同示范文本

施工合同示范文本合同编号：__________合同双方：甲方：名称：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________乙方：名称：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________鉴于甲方为工程项目的业主，乙方为具备相应资质的施工单位，双方经协商一致，自愿签订本施工合同，共同遵照执行。第一条工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：__________1.5工程预算：__________第二条合同价格2.1本合同总价款为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2乙方报价应包含：材料费、人工费、机械使用费、管理费、利润等。2.3乙方应在合同签订后七个工作日内向甲方提交详细的施工预算明细。第三条合同工期3.1合同约定的工期为__________个月，自开工之日起算。3.2乙方应按合同约定的工期完成工程，如因乙方原因导致工期延误，应按甲方要求支付违约金。第四条质量标准4.1工程质量应符合国家现行相关标准、规范及行业标准。4.2乙方应严格按照设计图纸、施工规范和操作规程进行施工。4.3乙方应对施工过程中出现的问题及时与甲方、设计师沟通，确保工程质量。第五条材料供应5.1乙方应按照甲方提供的材料清单及要求，负责采购、供应施工所需的材料。5.2甲方应在合同签订后七个工作日内向乙方提供材料供应清单。5.3乙方应对所供材料的质量、数量负责，如出现质量问题，应承担相应责任。第六条施工安全6.1乙方应严格按照国家有关安全生产的法律、法规和规定，做好施工过程中的安全生产管理工作。6.2乙方应确保施工现场的安全，防止安全事故的发生。6.3乙方应对施工人员的安全教育、培训和劳动保护负责。第七条付款与结算7.1甲方根据工程进度，按照双方约定的付款比例向乙方支付工程款。7.2乙方应向甲方提供合法、有效的发票。7.3工程验收合格后，甲方应在合同约定时间内支付剩余工程款。第八条违约责任8.1乙方未按合同约定完成工程，应向甲方支付违约金。8.2甲方未按约定时间支付工程款，应向乙方支付滞纳金。8.3双方因违反合同导致工程质量、进度等问题，应承担相应责任。第九条争议解决9.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。9.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第十条其他约定10.1本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。10.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且剩余工程款支付完毕之日终止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________签订日期：__________一、附件列表：1.工程设计图纸2.施工规范和操作规程3.材料供应清单4.施工预算明细5.安全生产管理制度6.劳动保护用品清单7.工程验收标准8.付款凭证9.发票10.法院诉讼文件二、违约行为及认定：1.乙方未按合同约定完成工程，视为违约。2.甲方未按约定时间支付工程款，视为违约。3.乙方提供的材料质量、数量不符合要求，视为违约。4.乙方未按国家有关安全生产的法律、法规和规定进行施工，视为违约。5.甲方未按约定提供材料供应清单或延迟提供，视为违约。6.甲方未按约定支付工程款，视为违约。三、法律名词及解释：1.甲方：指合同所述工程项目的业主。2.乙方：指具备相应资质的施工单位。3.工程验收：指工程完成后，甲方、乙方和设计师共同对工程质量、进度等方面的检查、评定。4.违约金：指一方违反合同约定，应向对方支付的赔偿金。5.滞纳金：指甲方未按约定时间支付工程款，应向乙方支付的逾期付款赔偿金。6.安全生产：指在施工过程中，对人员、设备、材料等的安全保护措施。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：乙方应加大人员、设备投入，确保工程按期完成。2.材料质量问题：乙方应立即更换不合格材料，并承担相应责任。3.安全事故：乙方应立即上报甲方和相关部门，采取有效措施防止事故扩大，并承担相应责任。4.付款纠纷：双方应按合同约定履行付款义务，如发生纠纷，可通过协商或法律途径解决。5.合同履行过程中出现争议：双方应通过友好协商解决，协商不成时，可向合同签订地人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.适用于各类建筑工