产业园区业主收楼承诺

产业园区业主收楼承诺合同编号：__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》等法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方购买乙方开发的产业园区房屋事宜，达成如下协议：一、房屋基本情况1.1房屋坐落：________________（详细地址）；1.2房屋结构：________________；1.3房屋面积：________________平方米；1.4房屋用途：________________；1.5房屋产权：________________。二、交付及验收（1）房屋符合国家关于建筑工程的质量标准；（2）房屋符合规划设计要求，具备相应的使用功能；（3）房屋相关配套设施设备齐全，达到使用条件；（4）房屋权属清晰，不存在任何法律纠纷。2.2业主对房屋进行验收，确认房屋符合交付条件后，应当在验收合格后____日内向开发商支付购房款总额的____%。2.3开发商应当在业主支付购房款后____日内为业主办理房屋产权过户手续。三、质量保证3.1开发商保证房屋质量符合国家关于建筑工程的质量标准，并按照合同约定进行售后服务。3.2房屋交付后，业主发现质量问题，开发商应在接到通知后____日内予以修复，并承担修复费用。四、违约责任4.1开发商未按约定时间交付房屋，应当按照逾期交付部分房价的____%向业主支付违约金。4.2业主未按约定时间支付购房款，应当按照逾期支付部分房价的____%向开发商支付违约金。五、争议解决5.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。六、其他约定6.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。6.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至房屋产权过户完毕之日终止。甲方（业主）：________________乙方（开发商）：________________签订日期：____年__月__日一、附件列表：1.房屋交付标准及质量保证说明2.房屋平面图及结构设计图纸3.产业园区规划许可证复印件4.房屋产权证复印件5.付款凭证及收据6.房屋验收报告7.售后服务联系方式及流程二、违约行为及认定：1.开发商未按约定时间交付房屋，属于违约行为。2.开发商交付的房屋质量不符合国家标准，属于违约行为。3.业主未按约定时间支付购房款，属于违约行为。4.业主无正当理由拒绝接收房屋，属于违约行为。5.双方未按约定履行合同义务，导致合同无法履行，属于违约行为。三、法律名词及解释：1.合同法：调整合同当事人之间的权利义务关系的法律法规。2.城市房地产管理法：调整房地产的开发、销售、交易和产权登记等方面的法律法规。3.购房款：指业主按照合同约定支付给开发商的房屋购买价款。4.违约金：指违约方按照合同约定向守约方支付的赔偿金。5.质量标准：指国家关于建筑工程的质量要求及规范。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.交付时间延期：开发商应与业主协商延长交房时间，并承担违约责任。2.房屋质量问题：开发商应及时修复质量问题，并承担修复费用。3.付款延迟：业主应尽快支付购房款，以免产生违约金。4.产权过户问题：开发商应协助业主办理产权过户手续，确保顺利进行。5.合同履行过程中发生争议：双方可先进行友好协商，协商不成时可依法解决。五、所有应用场景：1.开发商与业主之间的房屋买卖合