简单延期交房赔偿协议范本合集

简单延期交房赔偿协议范本(第一篇)此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。甲方：*******公司，地址：*******，负责人(授权签订本协议)：********，联系方式：******乙方：*******实际住址：*******联系方式：*******甲乙双方在****年****月****日签订了《商品房买卖合同》，合同商定乙方购买甲方开发的*****小区**号楼**单元**室商品房一套，房屋面积为*****平方米(合同号：*******，备案号：********合同登记备案*****字第201********号),由于贵公司的缘由，造成实际交房时间为****年****月****日，比合同商定时间延迟*****日。现就双方履行合同中消失的纠纷，经双方自愿公平协商，达成以下协议：一、乙方自行办理所购房屋的房产证，甲方乐观帮助乙方办理房产证。二、双方依据签订的《商品房买卖合同》第6、8、9、11、14条的商定并充分协商，就逾期交房违约金、逾期办证违约金等事宜全都达成协议如下：********甲方赔偿乙方逾期交房违约金、逾期办证违约金等共计人民币大写：*******元(￥*******元)，乙方对逾期交房违约金、逾期办证违约金等不再主见其他任何赔偿。三、乙方保证对所购房屋逾期交房和逾期办证问题不再有任何争议和纠纷，乙方保证就逾期交房和逾期办证问题不向人民法院提起诉讼或向仲裁委申请仲裁。否则，向甲方支付违约金*****元。四、本协议一经双方签字盖章后马上生效。甲方：******有限公司签字：********签订日期：********乙方：********签订日期：********简单延期交房赔偿协议范本(第二篇)【合同标题】简单延期交房赔偿协议范本【合同摘要】本协议由甲方（开发商/房地产公司）和乙方（购房者/租户）订立，双方约定对于房屋交付延期的情况下，甲方向乙方支付相应的延期赔偿金。本协议旨在明确双方的权益和责任，以维护合同的正当性和权威性。【合同正文】简单延期交房赔偿协议甲方（开发商/房地产公司）：____________（以下简称甲方）乙方（购房者/租户）：____________（以下简称乙方）鉴于：1.甲方与乙方于________________年____________月____________日签订了房屋买卖合同/租赁合同（以下简称原合同），约定乙方购买/租赁甲方位于_____________（详细地址）的房屋；2.原合同约定甲方应于________________年____________月____________日将房屋交付乙方，并办理相关权属转移手续；3.双方经协商同意将房屋交付日期推迟，以延期时间为基础，甲方向乙方支付相应的延期赔偿金。一、延期交付1.双方约定将原合同中约定的房屋交付日期延期至________________年____________月____________日（以下简称延期日期）；2.双方同意在延期日期前完成相关手续，确保房屋的交付并办理权属转移。二、延期赔偿1.乙方同意，延期日期超过原合同约定的交付日期，甲方应向乙方支付延期赔偿金；2.延期赔偿金的计算方式为：每天延期赔偿金为原合同总价款/延期天数；3.延期赔偿金将于延期日期之前由甲方支付给乙方。乙方需提供相应的银行账户信息，以接收延期赔偿金；4.延期赔偿金的缴纳不视为抵充购房款的方式。三、违约责任1.若甲方未按照约定的延期日期交付房屋，并支付延期赔偿金，视为违反本协议，乙方有权解除原合同，并要求甲方退还已支付的购房款/租金及相关费用；2.若乙方未按照约定的延期日期支付延期赔偿金，甲方有权解除原合同，并追究乙方的相关违约责任。四、协议生效1.本协议自双方签署之日起生效，至房屋交付日之前有效；2.本协议的任何修改、补充都必须经双方协商一致，并以书面形式作出；3.本协议的附件和其他补充文件均为本协议不可分割的组成部分。甲方（开发商/房地产公司）：___________________乙方（购房者/租户）：_________________日期：____________年________月____________日日期：____________年________月____________日简单延期交房赔偿协议范本(第三篇)合同编号：[合同编号]简单延期交房赔偿协议范本甲方：[甲方姓名/公司名称]地址：[甲方地址]联系方式：[甲方联系方式]乙方：[乙方姓名/公司名称]地址：[乙方地址]联系方式：[乙方联系方式]鉴于甲方和乙方之间就房屋交付事宜存在一定的延迟，为确保双方权益并明确各自的责任和义务，甲、乙双方经友好协商达成以下协议：一、协议内容1.甲方同意延迟将房屋交付给乙方的时间，延期期限为__________天/月，即延期至____________（日期）。2.乙方同意接受延期的房屋交付时间，并同意在延期期间继续履行合同其他条款和义务。二、赔偿责任1.由于甲方延迟交付房屋的原因，甲方同意向乙方支付相应的赔偿金。2.赔偿金额为甲方延迟交付房屋期间产生的乙方合理的房租支出，具体赔偿标准为每延迟一天支付人民币__________元。3.赔偿金将在延期交房后的__________（天/月）内一次性支付给乙方。三、其他条款1.本协议不影响双方在原合同中约定的其他条款和义务的履行。2.乙方在延期期间享有原合同中所有权益，并有权要求甲方按时交付房屋。四、争议解决本协议的解释、效力、变更、执行和