2024建设工程施工合同新

2024建设工程施工合同新合同编号：__________甲方：__________乙方：__________第一条合同标的1.1本合同的标的为：__________（项目名称）。1.2工程地点：__________。1.3工程规模：__________。1.4工程质量标准：__________。第二条合同价格2.1本合同总价款为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2乙方报价包括但不限于：__________（包括但不限于人工费、材料费、设备费、施工机具费、措施费、规费、税金等）。2.3甲方支付乙方工程款的方式和进度如下：__________。第三条合同履行3.1乙方向甲方承诺，按照本合同约定的工程质量标准、工期要求完成施工任务。3.2乙方应按照甲方的要求，提供与工程进度相适应的施工图纸、技术资料等，并保证资料的准确性和完整性。3.3甲方应按照本合同约定的付款方式和进度，及时向乙方支付工程款。3.4甲方应协助乙方办理与本项目相关的施工许可、安全监督等手续。3.5甲方应无偿提供乙方施工所需的场地、水源、电源等基础设施。3.6乙方应严格按照国家有关法律法规、施工现场管理制度和甲方要求，进行施工现场的安全生产、环境保护和文明施工。3.7乙方应保证工程质量，对施工过程中的质量问题及时整改，确保工程安全。3.8乙方应按期完成工程，如因乙方原因导致工程延期，甲方有权按约定向乙方追究违约责任。第四条合同变更和解除4.1在本合同履行过程中，如发生不可抗力等特殊情况，导致合同无法履行或继续履行，双方可协商变更或解除本合同。4.2合同变更或解除的条件和程序如下：__________。第五条违约责任5.1乙方未按照本合同约定的工程质量标准、工期要求完成施工任务的，甲方有权要求乙方承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付逾期竣工违约金等。5.2甲方未按照本合同约定的付款方式和进度支付工程款的，乙方有权要求甲方支付逾期付款违约金，并有权暂停施工。5.3甲方未履行本合同约定的协助义务的，乙方有权要求甲方承担违约责任。5.4乙方未按照本合同约定的期限完成工程的，甲方有权要求乙方支付逾期竣工违约金，并有权解除合同。第六条争议解决6.1本合同履行过程中发生的争议，双方应协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。第七条其他约定7.1本合同一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份，具有同等法律效力。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程竣工验收合格且乙方提交完整的工程资料之日终止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________日期：__________年__________月__________日一、附件列表：

1.工程图纸和技术资料

2.施工许可证

3.安全监督手续相关文件

4.施工进度计划

5.施工组织设计

6.工程质量检测报告

7.工程验收报告

8.付款凭证和工程款支付记录

9.违约金计算依据和相关协议

10.争议解决所需的法律文件和证据二、违约行为及认定：

1.乙方未按照约定的工程质量标准、工期要求完成施工任务的认定

2.甲方未按照约定的付款方式和进度支付工程款的认定

3.甲方未履行协助义务的认定

4.乙方未按照约定期限完成工程的认定

5.不可抗力等特殊情况的认定

6.合同变更和解除的条件及程序的认定

7.违约责任的认定，包括赔偿损失、支付逾期竣工违约金等三、法律名词及解释：

1.合同法：指《中华人民共和国合同法》的相关规定

2.建筑法：指《中华人民共和国建筑法》的相关规定

3.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等

4.工期：指合同约定的工程开始施工之日起至工程竣工验收合格之日止的时间

5.工程质量：指工程满足法律法规、技术规范、设计文件和合同要求的状态

6.违约金：指一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担的违约责任

7.争议解决：指双方在合同履行过程中发生的争议通过协商、调解、仲裁或者诉讼等方式予以解决四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.工程进度延误：提前制定详细的施工计划，并预留一定的缓冲时间，及时调整施工方案和人力资源

2.工程质量问题：加强质量管理和监督，发现问题及时整改，确保工程质量符合要求

3.付款延迟：双方明确付款方式和进度，甲方按时支付工程款，乙方及时提供相应的工程进度报告

4.合同变更和解除：双方协商一致，并按照约定的条件和程序进行合同变更或解除

5.不可抗力事件：及时报告情况，并根据合同约定和相关法律法规规定，合理分担损失

6.争议解决：首选协商解决，协商不成的，可选择调解、仲裁或诉讼等方式解决五、所有应