一级造价师之建设工程计价自测提分题库加答案

一级造价师之建设工程计价自测提分题库加精品答案

单选题（共60题）1、（2019年真题）下列发承包双方在约定调整合同价款的事项中，属于工程变更类的是（）。A.工程量清单缺项B.不可抗力C.物价变动D.提前竣工【答案】A2、某建设项目工程费用为7200万元，工程建设其他费用为1800万元，基本预备费率为5%。项目前期年限1年，建设期2年，各年度完成静态投资额的比例分别为60%与40%，年均投资价格上涨率为6%。则该项目建设期第二年价差预备费（）万元。A.564.54B.592.77C.464.74D.589.63【答案】B3、由发包人提供的工程材料、工程设备金额，应在合同价款的期中支付和结算中予以扣除，具体的扣出标准是（）。A.按签约单价和签约数量B.按实际采购单价和实际数量C.按签约单价和实际数量D.按实际采购单价和签约数量【答案】A4、下列费用中，与分部分项工程计价方式一致的是（）。A.夜间施工增加费B.二次搬运费C.地上地下成品保护D.大型机械进出场【答案】D5、（2015年真题）投资估算的主要工作包括：①估算预备费；②估算工程建设其他费；③估算工程费用；④估算设备购置费。其正确的工作步骤是（）。A.③④②①B.③④①②C.④③②①D.④③①②【答案】C6、根据计时观察法测得某工序工人工作时间：基本工作时间40min．辅助工作时间5min，准备与结束工作时间5min，休息时间5min，由于施工组织不善造成工人停工时间30min，则定额时间是（）min。A.45B.50C.55D.85【答案】C7、在工程量清单的编制过程中，材料暂估单价及调整表通常是由（）填写“暂估单价”。A.监理人B.招标人与投标人协商后C.招标人D.投标人【答案】C8、某项目施工合同约定承包人承担的钢筋价格风险幅度为±5%，超出部分采用造价信息法调差，已知钢筋的承包人投标价格、基准期造价信息发布价格分别为5700元/t、6100元/t，2021年7月的造价信息发布价格为5600元/t，则该月钢筋结算价格为（）元/t。A.5233B.5505C.5600D.5700【答案】D9、在建设项目施工过程中，若出现招标工程量清单中措施项目缺失，则正确的处理方式是（）。A.由于承包人未能在投标时对措施项目清单进行合理增补，责任人由承包人承担B.按照工程变更事件中关于分部分项工程费的调整方法，调整合同价款C.视为招标工程量清单不完整，责任由发包人和承包人共同承担D.承包人应将新增措施项目实施方案提交发包人批准后，按工程变更的原则调整合同价款【答案】D10、根据《评标委员会和评标方法暂行规定》等，评标委员会评标发现的投标报价算术错误，应由（）进行修正。A.评标委员会B.招标监督机构C.招标人D.投标人【答案】A11、（2011年真题）根据我国现行规定，关于预备费的说法中，正确的是（）。A.基本预备费以工程费用为计算基数B.实行工程保险的工程项目，基本预备费应适当降低C.涨价预备费以工程费用和工程建设其他费用之和为计算基数D.涨价预备费不包括利率、汇率调整增加的费用【答案】B12、关于依法必须招标工程的标底和招标控制价，下列说法中正确的是（）。A.招标人有权自行决定是否采用设标底招标、无标底招标以及招标控制价招标B.采用设标底招标的，招标人有权决定标底是否在招标文件中公幵C.采用招标控制价招标的，招标人应在招标文件中明确最高投标限价，也可以规定最低投标限价D.公布招标控制价时，还应公布咅单位工程的分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金【答案】D13、已知计算工程预付款起扣点的公式为T=P-M/N，其中M的含义是（）。A.工程预付款总额B.承包工程价款总额C.主要材料及构件所占比重D.开始扣回预付款时累计完成工作量【答案】A14、关于新增资产价值的确定，下列说法错误的是（）。A.新增固定资产价值是以价值形态表示的固定资产投资最终成果的综合性指标B.新增固定资产价值的计算对象是独立发挥生产能力的单项工程C.建筑工程设计费按建筑工程造价比例进行共同费用的分摊D.专利权的转让价格按成本估价【答案】D15、在正常的施工条件下，完成一定计量单位合格分项工程和结构构件所需消耗的人工、材料、施工机具台班数量及费用标准的是（）。A.施工定额B.预算定额C.概算定额D.概算指标【答案】B16、若外币对人民币贬值，则关于该汇率变化对涉外项目投资额产生的影响，下列说法正确的是（）。A.从国外市场购买材料，所支付的外币金额减少B.从国外市场购买材料，换算成人民币所支付的金额减少C.从国外借款，本息所支付的外币金额增加D.从国外借款，换算成人民币所支付的本息金额增加【答案】B17、下列施工机械中，在计算预算定额机械台班消耗量时，不另增加机械幅度差的是（）。A.打桩机械B.混凝土振拌机C.水墨石机D.吊装机械【答案】B18、下列施工工人工作时间分类选项中，往往和工作内容有关，与所负担的工种量大小无关的有效工作时间是（）。A.基本工作时间B.休息时间C.辅助工作时间D.准备与结束时间【答案】D19、关于建设期利息计算公式的应用，下列说法正确的是（）。A.按总贷款在建设期内均衡发放考虑B.Pj-1为第（j-1）年年初累计贷款本金和利息之和C.按贷款在年中发放和支用考虑D.按建设期内支付贷款利息考虑【答案】A20、下列各类项目中必须采用工程量清单计价方式的是（）。A.使用国有企事业单位自有资金的项目B.使用外国政府或者国际组织援助性贷款的项目C.使用纳入财政管理的各种政府性专项建设资金的项目D.国有资金占投资总额不足50%且国有投资者实质未拥有控股权的工程建设项目【答案】C21、招标控制价是指根据国家或省级建设行政主管部门颁发的有关计价依据和办法，依据拟定的招标文件和招标工程量清单，结合工程具体情况发布的招标工程的（）。A.最高投标限价B.最低投标限价C.平均投标限价D.中标价【答案】A22、采用经评审的最低投标价法进行工程总承包评标，在初步评审标准中不包括（）。A.响应性评审标准B.承包人建议书评审标准C.承包人实施方案评审标准D.付款条件评审标准【答案】D23、下列关于工程计价的说法中，正确的是()。A.工程计价包括计算工程量和套定额两个环节B.建筑安装工程费=∑基本构造单元工程量*相应单价C.工程计价包括工程单价的确定和总价的计算D.工程计价中的工程单价仅指综合单价【答案】C24、根据《建筑工程安全保护、文明施工措施费用及使用管理规定》（建办[2005]89号），下列措施项目中，应列入安全措施项目的是()。A.现场防火B.垂直方向交叉作业保护C.安全警示标志D.现场围挡【答案】B25、当事人应当履行发生法律效力的法院判决或裁定、仲裁裁决、法院或仲裁调解书;拒不履行的，对方当事人可以请求（）执行。A.担保人B.调解人C.仲裁机构D.人民法院【答案】D26、（2018年真题）关于设计概算的作用，下列说法正确的是（）。A.设计概算是确定建设规模的依据B.设计概算是编制固定资产投资计划的依据C.政府投资项目设计概算经批准后，不得进行调整D.设计概算不应作为签订贷款合同的依据【答案】B27、招标人在招标文件中一般会明确进行工程现场踏勘的（）。A.时间和地点B.时间和金额C.人员和地点D.人员和金额【答案】A28、我国增值税条例规定，从国外进口的设备，其增值税按（）计算其应纳税额。A.离岸价B.到岸价C.抵岸价D.组成计税价格【答案】D29、应用分项详细估算法估算项目流动资金时，流动资产的正确构成是（）。A.应付账款+预付账款+存货+年其他费用B.应付账款+应收账款+存货+现金C.应收账款+存货+预收账款+现金D.预付账款+现金+应收账款+存货【答案】D30、施工过程中在组织上不可分割，在操作上属于同一类的作业环节的施工过程通常称为()A.工序B.工作过程C.综合工作过程D.动作【答案】A31、已知国内制造厂生产某非标准设备所用材料费、加工费和辅助材料费共20万元，专用工具费率5%，废品损失费率5%，外购配套件费5万元，包装费2万元，利润费率10%，税金费率17%，非标准设备设计费为1万元。则该设备的税金为（）万元。A.5.52B.5.35C.5.64D.5.18【答案】B32、某类建筑材料本身的价格不高，但所需的运输费用却很高，该类建筑材料的价格信息一般具有较明显的（）。A.专业性B.季节性C.区域性D.动态性【答案】C33、在国际贸易中，FOB交易模式下，风险转移的分界点是（）。A.货物装上货船B.货物离开装运港C.货物到达目的港D.货物卸下货船【答案】A34、关于最终结清，下列说法中正确的是()。A.最终结清是在工程保修期满后对剩余质量保证金的最终结清B.最终结清支付证书一经签发，承包人对合同内享有的索赔权利即自行终止C.质量保证金不足以抵减发包人工程缺陷修复费用的，应按合同约定的争议解决方式处理D.最终结清付款涉及政府投资的，应按国家集中支付相关规定和专用合同条款约定办理【答案】D35、根据现行建筑安装工程费用项目组成规定，下列关于施工企业管理费中工具用具使用费的说法正确的是（）。A.指企业管理使用，而非施工生产使用的工具用具费用B.指企业施工生产使用，而非企业管理使用的工具用具费用C.采用一般计税方法时，工具用具使用费中增值税进项税额可以抵扣D.包括各类资产标准的工具用具的购置、维修和摊销费用【答案】C36、关于项目决策和工程造价的关系，下列说法中错误的是（）。A.项目决策的正确性是工程造价合理性的前提B.工程造价的内容是决定项目决策的基础C.项目决策的深度影响投资估算的精确度D.投资决策阶段影响工程造价的程度最高【答案】B37、（2017年真题）关于建筑安装工程费用中建筑业增值税的计算，下列说法中正确的是（）。A.当事人可以自主选择一般计税法或简易计税法计税B.一般计税法、简易计税法中的建筑业增值税税率均为11%C.采用简易计税法时，税前造价不包含增值税的进项税额D.采用一般计税法时，税前造价不包含增值税的进项税额【答案】D38、运用分项详细估算法估算项目存货时，存货的正确构成是（）。A.应付账款+预付账款+在产品+产成品B.应付账款+应收账款+在产品+产成品C.外购原材料、燃料+其他材料+在产品+产成品D.预付账款+现金+在产品+产成品【答案】C39、关于我国建设项目投资，下列说法中正确的是（）。A.非生产性建设项目总投资由固定资产投资和铺底流动资金组成B.生产性建设项目总投资由工程费用、工程建设其他费用和预备费三部分组成C.建设投资是为了完成工程项目建设，在建设期内投入且形成现金流出的全部费用D.建设投资甶固走资产投资和建设期利息组成【答案】C40、根据FIDIC合同条件，业主准备替换工程师，必须提前()天向承包商发出通知。A.14B.28C.42D.56【答案】C41、5.在测定规费费率的资料中，不包括（）。A.每万元发承包价格中人工费含量B.全年建筑安装产值C.人工费占直接费的比例D.每万元发承包价计算基数【答案】B42、根据《建设工程工程量计价规范》（GB50500-2013），下列关于分部分项工程项目清单的说法，正确的是（）。A.各专业工程量计算规范附录表中的“项目名称”为单位工程项目名称，是形成分部分项工程项目清单项目名称的基础B.项目特征是构成分部分项工程项目.措施项目自身价值的本质特征C.当出现工程量计算规范附录中未包括的清单项目时，在工程量清单中应附补充项目的项目名称.项目特征.计量单位.工程量计算规则D.补充项目的编码由B与工程量计算规范的代码和三位阿拉伯数字组成【答案】B43、某地2014年拟建年产40万吨化工产品项目。依据调查，某生产相同产品的已建成项目，年产量为10万吨，建设投资为8000万元。若生产能力指数为0.9，综合调整系数为1.1，则该拟建项目的建设投资是（）万元。A.30643B.32586C.31546D.39666【答案】A44、（2013年真题）关于招标文件的澄清，下列说法中错误的是（）。A.投标人应以信函、电报等可以有形地表现所载内容的形式向招标人提出疑问B.招标文件的澄清应发给所有投标人并指明澄清问题的来源C.澄清发出的时间距投标截止日不足15天的应推迟投标截止时间D.投标人收到澄清的确认时间可以是相对时间，也可以是绝对时间【答案】B45、（2020年真题）用干混地面砂浆铺贴600×600mm石材楼面，灰缝为2mm，石材损耗率为2%，则每100m2石材楼面中石材的消耗量为（）块。A.281.46B.281.57C.283.33D.283.45【答案】A46、关于经评审的最低投标价法的适用范围，下列说法中正确的是()。A.适用于资格后审而不适用于资格预审的项目B.使用与依法必须招标的项目而不适用于一般项目C.适用于具有通用技术性能标准或招标人对其技术、性能没有特殊要求的项目D.适用于凡不宜采用综合评估法评审的项目【答案】C47、下列评标时所遇情形中，评标委员会应当否决其投标的是（）。A.投标文件中大写金额与小写金额不一致B.投标文件中总价金额与依据单价计算出的结果不一致C.投标文件未经投标单位盖意和单位负责人签字D.对不同文字文本投标文件的解释有异议的【答案】C48、下列对于测时法的特征描述中，正确的是（）。A.测时法即适用于测定重复的循环工作时间，也适用于测定非循环工作时间B.选择测时法比接续测时法准确、完善，但观察技术也较之复杂C.当所测定的各工序的延续时间较短时，接续测时法较选择测时法方便D.测时法的观测次数应该根据误差理论和经验数据相结合的方法确定【答案】D49、某项目建设期为2年，分年均衡进行贷款，在建设期第一年贷款2000万元，第2年贷款3000万元，贷款年利率为8%，建设期内利息只计息不支付，则该项目第二年的建设期贷款利息估算为（）万元。A.80.4B.286.4C.160D.240【答案】B50、（2018年真题）按照国外建筑安装工程费用构成惯例，关于其直接工程费中的人工费，下列说法正确的是（）。A.工人按技术等级划分为技工、普工和壮工B.平均工资应按各类工人工资的算术平均值计算C.包括工资、加班费、津贴、招雇解雇费D.包括工资、加班费和代理人费用【答案】C51、关于增值税，下列说法错误的是（）。A.采用简易计税法时，税前造价不包含增值税的进项税额B.一般纳税人为甲供工程提供的建筑服务，可以选择适用简易计税方法计税C.一般纳税人以清包工方式提供的建筑服务，可以选择适用简易计税方法计税D.税前造价在一般计税法和简易计税法中均为人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润和规费之和【答案】A52、建设工程造价综合指数的计算方法（）。A.报告期与基准期建设工程造价的比值计算B.报告期与基期各类单项工程造价指数之和的比值计算C.用同期各类单项工程造价指数汇总计算D.用同期各类单项工程造价指数加权汇总计算【答案】D53、依法必须采用工程量清单招标的建设项目，投标人需要采用而招标人不需采用的计价依据是（）。A.国家、地区或行业定额资料B.工程造价信息、资料和指数C.计价活动相关规章规程D.企业定额【答案】D54、（2018年真题）按照国外建筑安装工程费用构成惯例，关于其直接工程费中的人工费，下列说法正确的是（）。A.工人按技术等级划分为技工、普工和壮工B.平均工资应按各类工人工资的算术平均值计算C.包括工资、加班费、津贴、招雇解雇费D.包括工资、加班费和代理人费用【答案】C55、关于提前竣工和误期赔偿的说法，正确的是（）。A.招标时，招标人压缩的工期天数不得超过定额工期的30%B.赶工费用主要包括人工费、材料费、机械费C.施工过程中，发包人要求合同工程提前竣工的，承包人不能拒绝D.约定的误期赔偿费的最高限额不得超过合同价款的10%【答案】B56、在施工合同解除后发生的价款纠纷，以下处理原则正确的是（）。A.因承包人原因解除合同的，发包人可不支付已完成的工程价款B.已经完成的工程质量合格，发包人应当按约定支付价款C.已完成的工程质量不合格，修复后的建设工程经验收合格，发包人承担修复费用D.已经完成的建设工程质量不合格，修复后的建设工程经验收不合格，承包人应向发包人支付由此造成的损失费用【答案】B57、（2019年真题）关于合同价款纠纷的处理，人民法院应予支持的是（）。A.施工合同无效，但工程验收合格，承包人请求支付工程价款的B.发包人与承包对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息的C.施工合同解除后，已完工程质量不合格，承包人请求支付工程价款的D.未经竣工验收，发包人擅自使用工程后，以使用部分的工程质量不合格为由主张权利的【答案】A58、下列对于测时法的特征描述中，正确的是()。A.测时法既适用于测定重复的循环工作时间，也适用于测定非循环工作时间B.选择测时法比接续测试法准确、完善，但观察技术也较之复杂C.当所测定的各工序的延续时间比较短时，接续测时法较选择测时法方便D.测时法的观测次数应该根据误差理论和经验数据相结合的方法来确定【答案】D59、某施工机械原始购置费为4万元，耐用总台班为2000台班，大修周期为5个，每次大修费为3000元，台班经常修理费系数为0.5，每台班人工、燃料动力及其他费用为65元，机械残值率为5%。不考虑资金的时间价值，则该机械的台班单价为()元/台班。A.91.44B.93.00C.95.25D.95.45【答案】B60、（2015年真题）下列文件和资料中，可作为建设工程工程量计量依据的是（）。A.造价管理机构发布的调价文件B.造价管理机构发布的价格信息C.质量合格证书D.各种预付款支付凭证【答案】C多选题（共45题）1、BIM的技术特点包括（）。A.可视化B.协调性C.模拟性D.开放性E.优化性【答案】ABC2、（2021年真题）根据我国现行建筑安装工程费用项目组成规定，下列施工企业发生的费用中，应计入企业管理费的是（）。A.工地转移费B.工具用具使用费C.仪器仪表使用费D.检验试验费E.材料采购与保管费【答案】ABD3、进口一台正常缴纳关税的机床，其进口从属费的构成为（）A.银行财务费B.国际运费C.关税D.车辆购置税E.增值税【答案】AC4、下列各项中属于竣工财务决算说明书内容的是（）。A.基本建设项目概况B.工程竣工造价对比分析C.基建结余资金等分配情况D.基本建设项目管理及决算中存在的问题、建议E.决算与概算的差异和原因分析【答案】ACD5、下列关于工业项目和民用建筑设计影响工程造价的阐述，正确的是（）。A.在满足建筑物一定要求前提下，将流通空间减小到最小B.建筑物周长与建筑面积比越低，设计越经济C.对于多跨厂房，当跨度不变时，中跨数目越多越经济D.建筑物的室内外高差过小，工程造价将有所提高E.对于工业建筑，采用大跨度、大柱距的平面设计形式，可提高平面利用系数，从而降低工程造价【答案】ABC6、计算新增固定资产价值时需要进行共同费用的分摊，一般情况下，建设单位管理费的分摊基数应为()之和。A.建筑工程费B.工程建设其他费C.安装工程费D.不需安装设备价值E.需安装设备价值总额【答案】AC7、在国际工程承包中，根据FIDIC《施工合同条件》（2017年版），关于保留金的返还，说法正确的是（）。A.保留金的返还分为工程竣工后的返还和缺陷通知期满后的返还B.如果签发的接收证书仅限于分项工程，承包商应将前一半保留金按比例列入支付报表C.如果“合同数据”中没有规定该分项工程的价格比例，则应按估计比例，将前一半保留金列入支付报表D.在最后一个缺陷责任期届满后，承包商应立即将保留金的另一半列入支付报表E.如果接收证书仅就某分项工程签发，且规定了该分项工程的价值比例，则在该分项工程的缺陷责任期届满后，承包商应立即将另一半保留金按照相应比例列入支付报表【答案】AD8、下列费用项目中，属于安装工程费用的有()。A.被安装设备的防腐、保温等工作的材料费B.设备基础的工程费用C.对单台设备进行单机试运转的调试费D.被安装设备的防腐、保温等工作的安装费E:与设备相连的工作台、梯子、栏杆的工程费用【答案】ACD9、根据我国《标准施工招标文件》，下列情形中，承包人可以得到费用和利润补偿而不能得到工期补偿的事件有（）。A.法律变化引起的价格调整B.因发包人的原因导致工程试运行失败C.工程移交后因发包人原因出现新的缺陷或损坏的修复D.承包人遇到不利物质条件E.承包人提前竣工【答案】BC10、根据《标准施工招标文件》通用合同条款，下列关于争议评审程序的表述中，正确的有（）。A.首先由申请人向被申请人提交评审申请报告，同时将报告副本提交争议计评审组和监理人B.被申请人在收到争议评审组通知后胡天内，向争议评审组提交答辩报告C.被申请人将答辩报告副本同时提交申请人和监理人D.争议评审组在收到合同双方报告后14天内，邀请双方代表及有关人员举行调查会E.调查会结束后14天内，争议评审组独立、公正作出书面评审意见【答案】CD11、关于建设项目决策与工程造价关系的描述，下列说法中正确的有（）A.项目决策的完整性是工程造价合理性的前提B.工程造价的内容是确定项目决策的基础C.工程造价的数额影响项目决策的结果D.项目决策的深度影响投资估算的精确度E.项目决策的正确性是确定工程造价的依据【答案】CD12、下列内容中，属于投资估算编制依据的是（）。A.国家、行业和地方政府的有关法律、法规或规定B.招标文件C.施工组织设计文件D.类似工程的各种技术经济指标和参数E.委托单位提供的其他技术经济资料【答案】AD13、关于工程分包的说法，正确的有()。A.承包人不得将工程主体分包给第三人B.承包人可将关键性工作分包给第三人C.分包可分为专业分包与劳务分包D.分包的资格能力可低于承包人的资格能力E:承包人应与分包人就分包工程向发包人承担无限责任【答案】ACD14、项目规模确定中需考虑的主要环境因素包括（）。A.产业政策B.协作及土地条件C.劳动力市场情况D.运输及通信条件E.竞争对手状况【答案】ABD15、下列关于专利及专有技术使用费的说法，正确的有（）。A.专有技术的界定应以省、部级鉴定批准为依据B.协议或合同规定在生产期支付的商标权或特许经营权费应在生产成本中核算C.项目投资中只计算需在建设期支付的专利及专有技术使用费D.协议或合同规定在建设期支付的专利及专有技术使用费应在生产成本中核算E.为项目配套的专用设施投资如由项目建设单位负责投资但产权不归属本单位的，应作固形资产处理【答案】ABC16、根据“关于印发《建筑安装工程费用项目组成》的通知”的规定，其他项目费的内容包括（）。A.暂列金额B.计日工C.暂估价D.总承包服务费E.总承包管理费【答案】ABCD17、建筑工程概算的编制方法主要有()。A.设备价值百分比法B.概算定额法C.综合吨位指标法D.概算指标法E:类似工程预算法【答案】BD18、关于材料单价的构成和计算，下列说法中正确的有（）。A.材料单价指材料由其来源地运达工地仓库的入库价B.运输损耗指材料在场外运输装卸及施工现场内搬运发生的不可避免损耗C.采购及保管费包括组织采购、供应和保管材料过程中发生的费用D.材料单价中包括材料仓储费和工地管理费E.材料生产成本的变动直接影响材料单价的波动【答案】CD19、按我国现行规定，预备费包括（）。A.应急费B.基本预备费C.不可预见费D.变更预备费E.价差预备费【答案】B20、下列关于公示中标候选人的说法，正确的是（）。A.招标人应当自收到评标报告之日起3日内公示中标候选人，公示期不得少于3日B.招标人应当自收到评标报告之日起5日内公示中标候选人C.不但公示中标候选人的排名，还要公示投标人的各评分要素的得分情况D.对有业绩信誉条件的项目，在投标报名或开标时提供的作为资格条件或业绩信誉情况，应一并公示【答案】AD21、在建筑设计评价中，确定多层厂房经济层数的主要因素包括（）。A.厂房的层高和净高B.厂房的宽度和长度C.厂房展开面积的大小D.厂房柱网布置的合理性E.厂房结构选择的合理性【答案】BC22、根据《建设项目工程结算编审规程》的规定，工程价款结算的方式包括()。A.分阶段结算B.专业分包结算C.工程变更结算D.竣工结算E:按月结算【答案】ABD23、工程量清单计价中，分部分项工程的综合单价由完成规定计量单位工程量清单项目所需（）等费用组成。A.人工费、材料费、机具使用费B.管理费C.临时设施费D.利润E.税金【答案】ABD24、申请工程招标代理机构资格应具备的条件有（）。A.是具有独立法人资格、依法设立的中介组织’B.与行政机关没有隶属关系但有合作关系C.仅有可以作为评标专家的造价工程师专家库D.有健全的组织机构和内部管理的规章制度E.具有工程监理的专业力量【答案】AD25、下列施工企业支出的费用项目中，属于建筑安装工程企业管理费的有()。A.技术开发费B.印花税C.已完工程及设备保护费D.材料采购及保管费E:财产保险费【答案】AB26、根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标[2003]206号），关于专业措施项目的说法中正确的有()。A.脚手架仅被列为建筑工程的专业措施项目B.混凝土、钢筋混凝土模板及支架费列为建筑工程、装饰装修工程和市政工程的专业措施项目C.模板及支架费分自有和租赁两种情况，采用不同方法计算D.模板及支架、脚手架的租赁费计算，除考虑租赁价格（租金）外，还需考虑支搭、拆卸及运输费E:只有自有模板及支架、脚手架才需要进行摊销量的计算【答案】CD27、根据我国现行建筑安装工程费用组成，下列各费用项目中属于措施费的是（）。A.安全施工费B.施工机械作业时所发生的安拆费C.建设单位临时设施费D.已完工程及设备保护费E.工程排污费【答案】AD28、国产非标准设备原价的计算方法有（）。A.分部组合估价法B.生产费用综合法C.成本计算估价法D.定额估价法E.系列设备插入估价法【答案】ACD29、建设项目工程造价指数是由()指数综合得到的。A.设备工器具价格指数B.人工费价格指数C.建筑安装工程造价指数D.材料价格指数E:工程建设其它费用指数【答案】AC30、新建项目或新增加生产能力的工程，在计算联合试运转费时需考虑的费用支出项目有()。A.试运转所需原材料、燃料费B.施工单位参加试运转人员工资C.专家指导费D.设备质量缺陷发生的处理费E:施工缺陷带来的安装工程返工费【答案】ABC31、在技术改造项目中，可采用生产能力平衡法来确定合理生产规模。下列属于生产能力平衡法的是（）。A.盈亏平衡产量分析法B.平均成本法C.最小公倍数法D.最大工序生产能力法E.设备系数法【答案】CD32、（2016年真题）下列文件中，包括在建设项目总概算文件中的有（）。A.总概算表B.单项工程综合概算表C.工程建设其他费用概算表D.主要建筑安装材料汇总表E.分年投资计划表【答案】ABCD33、设计概算编制方法中，设备安装工程概算的编制方法包括（）。A.概算定额法B.预算单价法C.概算指标法D.综合吨位指标法E.类似工程预算法【答案】BD34、下列行为中属于串通投标的有（）。A.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异B.投标人之间就投标文件的实质性内容进行沟通C.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出D.招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人E.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标【答案】BD35、下列费用中，不计入机械台班单价而需要单独列项计算的有（）。A.安拆简单、移动需要起重及运输机械的重型施工机械的安拆费及场外运费B.安拆复杂、移动需要起重及运输机械的重型施工机械的安拆费及场外运费C.利用辅助设施移动的施工机械的辅助设施相关费用D.不需相关机械铺助运输的自行移动机械的场外运费E.固定在车间的施工机械的安拆费及场外运费【答案】BC36、下列关于施工机械安拆费及场外运费的表述中，正确的是（）。A.场外运费仅包括施工机械自停置点运到施工现场的单边运费B.场外运输距离应按25km计算C.一次安拆费为现场机械安装和拆卸一次所需的人工费、材料费、机械使用费之和D.不需安装、拆卸且自身又能开行的机械，不计安拆费及场外运费E.施工