2024小区配电施工合同范本

2024小区配电施工合同范本合同编号：__________合同各方：甲方：__________（全称：__________）

地址：__________

法定代表人：__________

联系电话：__________乙方：__________（全称：__________）

地址：__________

法定代表人：__________

联系电话：__________鉴于甲方为__________小区的开发商/业主委员会，乙方为具有相应资质的配电施工单位，双方依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定，经友好协商，就乙方为甲方提供小区配电施工服务事宜达成如下协议：一、施工内容1.1乙方应按照本合同约定的施工范围和施工标准，为甲方提供配电施工服务，包括：（1）配电设备的安装和调试；

（2）配电线路的铺设和接通；

（3）配电系统的检测和验收；

（4）其他与配电施工相关的工作。1.2乙方应按照甲方的要求，提供合格的施工人员，并保证施工过程中的安全和质量。二、施工范围和地点2.1施工范围：__________小区的配电系统。2.2施工地点：__________小区。三、施工标准和质量要求3.1乙方应按照国家和行业的相关标准、规范进行施工，保证施工质量。3.2乙方应确保施工过程中不存在违章操作、安全隐患等问题。3.3乙方应按照甲方的要求，提供施工进度和质量的书面报告。四、工期4.1乙方应在本合同约定的工期内完成施工，工期自双方签订本合同之日起计算。4.2乙方如因特殊原因需延长工期，应提前向甲方申请，并征得甲方同意。五、合同价格5.1乙方向甲方提供的配电施工服务，按照本合同约定的价格执行。5.2合同价格包括：__________（列出包含的费用项目）。5.3乙方向甲方提供的施工报价应保证真实、准确，不得有虚报、谎报等情况。六、支付方式6.1甲方按照本合同约定的付款节点和付款比例，向乙方支付合同价款。6.2乙方应提供正规发票，甲方按照相关规定进行支付。七、违约责任7.1乙方如未按照本合同约定的施工标准、质量要求完成施工，甲方有权要求乙方重新施工，并有权要求乙方支付违约金。7.2甲方如未按照本合同约定的付款节点和付款比例支付合同价款，乙方有权拒绝继续施工，并有权要求甲方支付违约金。八、争议解决8.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。九、其他约定9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至本合同约定的施工完毕之日止。甲方（盖章）：__________

乙方（盖章）：__________甲方代表（签名）：__________

乙方代表（签名）：__________签订日期：__________一、附件列表：1.配电施工设计图纸

2.配电设备的技术参数和型号

3.施工人员资质证明

4.施工安全防护措施方案

5.施工进度计划

6.施工质量验收标准

7.付款凭证和发票

8.补充协议二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定标准施工，导致施工质量不符合要求的，属于违约行为。

2.乙方未按照约定工期完成施工，属于违约行为。

3.甲方未按照约定付款节点和付款比例支付合同价款，属于违约行为。

4.甲方未按照约定提供施工条件，导致乙方无法按期完成施工，属于违约行为。三、法律名词及解释：1.甲方：本合同的一方，指__________（全称：__________）。

2.乙方：本合同的一方，指__________（全称：__________）。

3.配电施工：指配电设备的安装和调试、配电线路的铺设和接通、配电系统的检测和验收等工作。

4.工期：指乙方完成本合同约定的施工工作的时间。

5.违约金：指一方违约时，按照本合同约定向另一方支付的赔偿金。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：施工过程中出现质量问题。

解决办法：乙方应立即整改，并根据实际情况采取补救措施。2.问题：乙方未按期完成施工。

解决办法：甲方有权要求乙方支付违约金，并有权要求乙方在约定工期内完成施工。3.问题：甲方未按约定支付合同价款。

解决办法：乙方有权拒绝继续施工，并要求甲方支付违约金。4.问题：施工过程中出现安全事故。

解决办法：乙方应立即采取措施防止事故扩大，并立即报告甲方，按相关法律法规处理。五