2024施工合同签订的要点

2024施工合同签订的要点合同编号：__________鉴于甲乙双方本着平等互利的原则，经友好协商，就甲方委托乙方进行施工建设的事宜，达成如下协议：一、工程概述1.1工程名称：____________________1.2工程地点：____________________1.3工程内容：____________________1.4工程规模：____________________1.5工程预算：____________________二、甲方权利与义务2.1甲方应向乙方提供完整的施工图纸和技术要求，包括但不限于设计图纸、施工方案、施工规范等。2.2甲方应按照约定的时间进度向乙方支付工程进度款，支付比例按照双方约定的比例执行。2.3甲方应负责办理施工所需的各种审批手续，包括但不限于规划审批、施工许可、验收等。2.4甲方应对乙方施工过程中出现的技术问题提供必要的协助和支持。2.5甲方应保证乙方的施工场地和施工条件，确保乙方能够正常进行施工。三、乙方权利与义务3.1乙方应按照施工图纸和施工技术要求进行施工，保证工程质量符合相关法律法规及行业标准。3.2乙方应按照约定的时间节点完成工程，如有特殊情况需要延期，应提前向甲方提出申请，征得甲方同意。3.3乙方应遵守国家法律法规，严格按照施工安全规范进行施工，确保施工过程中的人身及财产安全。3.4乙方应保证工程所用材料、设备及施工工艺符合国家相关法律法规及行业标准。3.5乙方应按照约定向甲方提供工程保修服务，保修期限自工程竣工验收合格之日起计算。四、工程进度与付款4.1工程进度按照双方约定的时间节点进行，具体进度安排由双方另行签订补充协议予以明确。4.2甲方根据乙方的工程进度按约定的比例支付工程进度款，支付金额和比例由双方另行签订补充协议予以明确。4.3工程竣工后，乙方应按照约定向甲方提供完整的工程资料，包括但不限于施工图纸、施工记录、验收报告等。4.4工程竣工验收合格后，甲方应在验收报告上签字确认，并按照约定支付剩余工程款。五、违约责任5.1任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，违约金金额由双方另行签订补充协议予以明确。5.2乙方如未能按照约定的时间节点完成工程，应按照逾期天数向甲方支付逾期违约金，违约金金额由双方另行签订补充协议予以明确。六、争议解决6.1本合同的解释和履行均适用中华人民共和国的法律。6.2双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程竣工验收合格且剩余工程款支付完毕之日终止。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：____年____月____日一、附件列表：1.施工图纸和技术要求2.施工方案和施工规范3.工程进度计划4.工程预算明细5.审批手续相关文件6.材料和设备合格证明7.施工记录和验收报告8.工程保修服务协议二、违约行为及认定：1.甲方未按约定时间提供施工图纸、技术要求或审批手续，导致工程延期。2.乙方未按约定时间节点完成工程，或工程质量不符合相关法规和标准。3.甲方未按约定进度支付工程款，或乙方未按约定提供工程资料。4.任何一方违反合同约定，导致合同无法履行或造成对方损失。三、法律名词及解释：1.施工图纸：施工过程中所使用的详细设计图纸和技术文件。2.工程进度：工程项目从开始施工到竣工验收的整个过程。3.工程质量：工程项目的施工结果符合法律法规、行业标准和设计文件的程度。4.工程款：甲方根据乙方的工程进度支付的款项。5.违约金：违反合同约定的一方按照约定向另一方支付的赔偿金。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程延期：甲方应充分准备施工前所需的各种审批手续和施工图纸，确保工程按计划进行。乙方遇到不可抗力因素导致延期时，应及时与甲方沟通，寻求延期批准。2.工程质量问题：乙方应严格按照施工图纸和规范进行施工，确保工程质量。甲方有权对施工过程进行监督，发现问题应及时提出，并要求乙方整改。3.工程款支付：甲方应按照约定的进度和比例及时支付工程款。如甲方资金出现问题时，应及时与乙方沟通，寻求延期支付或分期支付的解决方案。4.合同争议：双方应通过友好协商解决合同争议。协商不成时，可以考虑调解或仲裁解决，也可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.适用于各类建筑工程项目的中标单位与建设方之间的施工合同签订。2.