制胶有限公司电力扩容改造工程招标文件模板

景洪市曼播制胶电力扩容改造工程招标文件项目名称：景洪市曼播制胶电力扩容改造工程招标人:景洪市曼播制胶（盖章）招标代理机构：西双版纳诚信建设工程招标（盖章）代理机构联络人：周全会联络电话：11月4日注意事项各投标人： 为利于您参与本工程投标活动，请您认真阅读以下内容：一、提交投标文件和参与开标会时，必需携带下列有效证件、资料原件以供现场审验：（1）企业营业执照（副本）；（2）企业资质证书（符合省住建厅相关通知要求）；（3）企业安全生产许可证（副本）；（4）企业法定代表人身份证实书（若法定代表人出席须提供身份证）；（5）企业法定代表人授权委托书及授权委托代理人身份证；（6）拟任项目经理注册证书、安全考评合格证书；（7）投标确保金交款凭据；（8）10月20日至10月20日企业具同类工程施工经验业绩证实（中标通知或工程施工协议或工程验收证实书）。二、以上全部材料中，如遇证件正在进行年度检验或因换证不能提交到开标现场时，投标人须执企业所在地年检登记机关和建设行政主管部门开具有效证实，将相关证实带至开标现场以供审验。三、投标文件正本、副本不一致时，以正本为准。四、投标人企业法定代表人或其委托代理人必需按时参与本工程开标会议，且必需提供上述第一条要求全部原件供开标现场审验，不然，招标人将拒收其投标文件。投标人迟到、未出席开标会议或开标会中途无故退出会场均视为放弃投标。欢迎您参与本工程招投标活动！目录第一章投标须知 3前附表 3一、总则 5二、招标文件 7三、投标文件编制和签署 8四、投标文件递交 12五、开标和评标 14六、授予协议 18第二章 协议条款 20第三章 技术要求及相关资料 29第四章招标工程量 33第五章投标文件格式 34第一章投标须知前附表项号内容要求1项目建设单位：景洪市曼播制胶2工程综合说明：工程名称：景洪市曼播制胶电力扩容改造工程建设地点：曼播制胶厂建设规模:（一）、工程规模:4配电关键设备（包含变压器500KVA、250KVA、配电柜、电表、计量器等）（二）、工程招标范围:按设计施工图纸及工程量清单3承包方法：采取包工包料方法。质量要求：确保合格，努力争取优良。保修要求：按国家相关要求工期要求：60日历天计划开工日期12月5日，计划完工日期：2月3日资料要求：工程完工后，15日内提供完整纸质完工资料、完工结算及电子文档。5协议名称：景洪市曼播制胶电力扩容改造工程承包协议6资金起源：自筹7投标使用期：投标截止以后45天9投标确保金数额：伍仟元整（小写：￥5000.00元）图纸押金：伍仟元整（小写：￥5000.00元）8投标文件：正本一份，副本二份；分册装订，共分三册，分别为：投标函部分，技术部分，商务部分，详见投标文件格式，正本和副本应分开包装10招标文件出售时间：11月5日至11月9日每日早晨8时00分至11时30分，下午15时00分至17时30分招标文件出售地点：西双版纳诚信建设工程招标（州住建局附二楼）11投标文件递交地点：云南广垦橡胶三楼会议室12联络人及联络电话:周全会13答疑时间：11月5日8：3011月9日17：30前投标人质疑截止时间：11月5日8：3011月9日17：30前（书面资料）招标人澄清时间：11月5日8：3011月9日17：30前（书面澄清）14投标截止时间：11月25日早晨09:0015开标时间：11月25日09：00开标地点：云南广垦橡胶三楼会议室16其它尤其需说明内容：投标人必需依据技术要求内容进行点对点应答，明确是否了解、明白、满足，并对是否满足要求提出对应理由或原因，对不满足要求必需提出明确差异说明。一、总则工程情况：见第一章投标须知前附表第2条招标范围：见第一章投标须知前附表第2条3.合格投标人要求3.1投标人应含有独立法人；3.2投标人应含有独立法人资格，含有电力工程施工总承包叁级以上（含叁级）或输变电工程专业承包叁级以上（含叁级）资质；财务要求：近3年，指1月1日起至12月31日止财务报表（资产负债表、损益表或利润表、现金流量表复印件）业绩要求：3年，指10月20日起至10月20日止含有同类工程实施经验业绩证实信誉要求：良好，企业无不良统计项目经理资格：机电工程专业注册建造师二级以上（含二级）注册证书。3.3含有总承包管理方面对应能力；3.4含有同类工程实施经验；3.5含有良好银行资信和商业信誉。只有满足以上条件投标单位，才可参与投标。如投标者未满足以上条件虚报材料，一经查实，该投标者投标将作废标处理。4.投标费用和投标确保金4.1不管投标结果怎样，投标人将负担全部和购置、编写和提交投标文件相关全部费用，招标人在任何情况下均无责任和义务负担这些费用，(招标代理服务费用由中标人支付)。4.2投标人须在投标文件递交截止日期10天前，向招标人委托西双版纳诚信建设工程招标提交投标确保金¥5000.00元（人民币伍仟元整），并作为其投标文件组成部分。投标人投标确保金可选择现金或转账方法存入以下账户：单位名称：西双版纳诚信建设工程招标开户行：云南省西双版纳州农业银行景洪支行银行账号：075214.3投标人不按本章第4.2项要求提交投标确保金，其投标文件作废标处理。4.4未中标单位在接到其落标通知后，即可退还其投标确保金（无息）；中标单位签署协议后，其投标确保金给予退还（无息）。4.5在投标使用期内，有下列情形之一，将没收其投标确保金。4.5.1在投标使用期内撤回其投标文件。4.5.2中标后未按要求提交履约确保金并签署协议。4.5.3投标人提供虚假资质、业绩等文件和材料。4.5.4将中标项目转让给她人，或在投标文件中未说明，且未经招标人同意，将中标项目分包给她人。4.5.5在投标期间，有其它违规行为。5.资格审查资料5.1本工程资格审查方法采取资格预审。二、招标文件5.招标文件组成招标文件中已说明了所需招标工程建设情况、招标程序和协议条款。招标文件组成包含: 第一章投标人须知第二章协议条款 第三章技术条件第四章投标文件格式投标人应具体阅读招标文件中全部须知、格式、条款等要求。投标人应按招标文件要求提供全部资料，如提交投标文件未对招标文件做出全方面实质响应，则投标人将负担其风险，并依据要求有可能造成投标被拒绝。6、招标文件澄清和修改6.1招标人可在招标文件要求提交投标文件截止时间10日前，对发出招标文件进行必需澄清或修改。6.2投标人在收到招标文件后，若有问题需要澄清，应标前会前以书面形式（邮寄、传真）向招标人提出，招标人将以书面形式或标前会方法给予解答，回复将送给全部取得招标文件投标人。6.3招标文件澄清或修改将以书面形式通知全部招标文件购置人，对方应立即以传真形式确定已收到该修改。6.4为使投标人在准备投标文件时有合理时间考虑招标文件修改，招标人能够依据实际情况酌情推迟投标截止日期。三、投标文件编制和签署7、投标文件度量单位和语言文字7.1投标文件中计量单位，除招标文件中有特殊要求外，一律使使用方法定计量单位。7.2投标文件及投标人和招标人之间一切函件、电传往来均以汉字书写。8.投标文件组成8.1投标人投标文件应包含下列内容：投标书及投标承诺函；投标确保金收据复印件；投标人营业执照、资质证书、安全生产许可证、企业概况；业绩；投标人近三年财务报表；施工进度计划；承诺书；质量及安全确保方法；技术及总承包装备；投标报价（含预算书）廉洁投标确保书投标人认为应提供其它资料。8.2投标文件装订要求：卷1：投标函部分卷2：技术部分；卷3：商务部分；9.投标文件编写和签署9.1此次招标关键经过工程投标报价、施工组织设计纲要方案、投标人业绩和信誉、对招标文件响应等方面竞争，择优选择投标人。9.2投标人领取招标文件后，应仔细研读招标文件及附件，如发觉招标文件有错误或资料不全时，应以书面形式在标前会前向招标人提出。投标人应仔细阅读投标须知，投标须知是投标人在投标时必需注意和遵守事项。9.3投标人对招标文件中提出条款、条件和要求应做出明确响应，如有异议或保留，应在投标文件中提出依据和对应说明提议，不然视为不响应或漏项。9.4组成投标文件各项资料均应遵守以下要求。(1)投标人应填写全称，同时加盖印章。(2)投标文件正本和副本必需清楚，装订成册。(3)投标文件应提供正本一份和副本二份.9.5投标文件正本必需用不褪色墨水填写或打印，注明“正本”字样。9.6假如投标文件正本和副本不一致，以正本为准；副本为正本复印件。假如纸质文件和电子版本不一致，以纸质文件为准。9.7投标文件不得随意涂改和增删，如有修改错漏处，必需由同一签署人签字或盖章。9.8投标文件因字迹潦草或表示不清所造成后果由投标人负责。10.投标价格10.1投标单位依据自己实际情况，在确保质量、工期及不违反国家相关政策前提下，按招标文件提供设计图纸、计算工程量报出自己投标报价。投标单位报价包含完成招标文件要求工作内容各项费用，包含安装工程费（含人工费、材料费、设备购置费、机械费、方法费、管理费、利润、规费、税金）。10.1.1投标单位根据招标方提供设计图、工程量计算工程总价款。10.2投标报价应和投标须知、协议条件、协议协议条款、投标时相关承诺、技术规范和图纸一起考虑。10.2.1按国家相关政策要求，投标报价不能低于其企业成本价。10.2.2投标报价关键计价依据10.2.2.1经招标方发出招标文件（格式按附表要求）、补充文件。10.2.2.2工程设计图纸和相关技术资料。10.2.2.3施工现场条件情况。10.2.2.4施工方案。10.3投标预算编制标准和依据10.3.1费用计算：《20KV及以配电网工程定额及费用标准》和云电定（）5号文。10.3.2工程量：依据施工设计图纸10.3.3定额：《20KV及以下配电网工程预算定额》。10.3.4设备材料价格：按当地现行市场价计列。设备运杂费率计算根据云电定[]158号文。10.3.5税金：依据文件云建标（）454号文计算。10.3.6人机调差按南方电网定额（）3号文10.3.7其它费用;10.4投标价格采取方法。10.4.1采取价格固定方法。10.4.1.1投标报价为固定价格；投标单位所填写单价和总价在协议实施期间不因市场改变原因而变动，投标单位在计算报价时可考虑一定风险系数：10.4.1.2招标方不接收任何有选择报价，对本工程只许可有一个报价;10.4.2结算价格采取方法10.4.2.1协议金额增、减以设计变更签证和建设单位现场管理人职员程量变更签证为增减依据。投标单位漏项、错项结算时视为已包含在工程子项报价中。漏项、错项不能作为中标价调整依据。10.4.2.2结算调整价格以投标时相同条件为依据。即变更价=（经审核后变更工程量）×（中标时预算单价）。若投标单位中标，其开标报价即作为招标单位和中标单位签定施工发、承包协议总价。10.4.2.4投标单位采购设备、材料质量和规格低于设计要求和国家要求，必需更换满足设计要求和国家要求设备材料，投标价不作调整。10.5投标货币：投标文件报价单价和总价采取人民币表示。10.6报价不一致投标书预算价和报价不一致时，以投标总报价为准；报价书大写和小写不一致时，以大写为准；分项报价累计数和投标总价不一致时，以投标总报价为准。10.7不确保最低投标价中标。11.投标货币：投标应以人民币报价。12.投标人资格申明文件12.1经有效资质证书(正、副本)、工商营业执照复印件、安全生产许可证；12.2投标单位概况；12.3近三年已投产和招标工程相同电力工程概况证实文件；12.4近三年已进行和招标工程相同电力工程概况证实文件；12.5近三年施工质量事故及其处理结果证实文件；12.6质量体系证实文件；12.7近三年中介机构出具审计汇报财务情况证实文件；12.8近三年内诉讼情况汇报。13、投标使用期13.1自要求开标之日起30天为投标使用期。13.2若遇特殊情况，招标人可于投标使用期满之前要求投标人同意延长使用期。要求和回复均应以书面形式(信件/传真)往来。投标人能够拒绝上述要求。如同意延长投标使用期，投标人应书面同意延长投标使用期，但不能对投标文件进行修改。四、投标文件递交14、投标文件密封、标识和递交投标文件密封和标识14.1.1投标文件正本和副本应分开包装，并在封套封口处加盖投标人单位章。14.1.2投标文件封套上应清楚地标识“正本”或“副本”字样，封套上应写明：(1)工程名称：（投标人自行填写）(2)招标人名称：（投标人自行填写）(3)项目地址：（投标人自行填写）(4)投标人名称：（投标人自行填写）(5)投标人地址及联络电话：（投标人自行填写）(6)11月25日9时00分前不得开启。14.1.3全部投标文件内、外层密封袋封口处应加盖投标人公章及法定代表人或其授权委托人签字盖章。14.1.4未按本章第14.1.1项、14.1.2项、14.1.3项要求密封和加写标识投标文件，招标人不予受理。14.2投标文件递交四、投标文件递交14.2.1投标人须在11月25日9时00分前专员递交投标文件，不得邮寄。14.2.2投标人递交投标文件地点：云南广垦橡胶三楼会议室。14.2.3投标人所递交投标文件不予退还。14.2.4招标人收到投标文件后，由投标人在投标文件签收表上签字认可。14.2.5逾期送达或未送达指定地点投标文件，招标人不予受理。15、投标截止日期15.1全部投标人必需在投标邀请函中要求截止时间前递交投标文件。15.2依据第6款要求，因为招标文件澄清和修改，招标人可依据实际情况延长提交投标文件截止日期。所以，业已要求招标人和投标人一切权力和义务将按延期后投标截止日期推行。招标人拒绝任何迟于投标截止时间投标文件。16、投标文件修改和撤销投标人在提交投标文件后可对其投标文件进行修改或撤销，但招标人须在提交投标文件截止日期前收到该修改或撤销书面通知。投标截止日期后不得修改投标文件。投标人对投标文件修改或撤销应按第9和16款进行准备、密封、标识和递送。17、无效投标17.1投标文件未密封。17.2投标文件未按要求加盖印章和签字。17.3文件未按要求格式、内容填写。17.4投标文件中在同一商务、技术条件下有两个或两个以上报价。17.5电传、电报、传真、邮寄投标。17.6其它不符合招标文件要求投标。五、开标和评标18、开标18.1招标人在本招标文件要求投标截止时间和地点公开开标。18.2投标单位派授权代表(持授权委托书及身份证)参与开标仪会议。18.3开标程序1开标会议由招标人委托西双版纳诚信建设工程招标主持，在相关部门监督指导下进行；2主持人宣告开标会议开始，介绍参与开标会议人员名单；3主持人宣告会场纪律；4招标人介绍工程情况；5招标代理企业宣告各投标单位提交投标确保金情况；6按市场准入要求查验投标人相关证件并公布验证结果；7公证人员查验并公布投标文件密封情况；8当众开标，宣读、公布有效投标书报价、工期、工程质量等级及相关说明；9公布拦标价；10投标人对开标一览表上全部数据确定无误后署名认可；11开标会议结束。12招标人委托西双版纳诚信建设工程招标对开标过程进行统计，并存档备查。19、评标评标由招标人依法组建评标委员会负责。评标委员会由招标人和相关技术、经济等方面教授组成。1评标委员会组员有下列情形之一，应该回避：（1）招标人或投标人关键责任人近亲属；（2）项目主管部门或行政监督部门人员；（3）和投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审；（4）曾因在招标、评标和其它和招标投标相关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚。2评标标准 依据“公平、公正、科学、正当、保密”标准。评标委员会根据“评标措施”要求方法对投标文件进行评审。20.1评标标准：组成评标教授组不少于5人，对投标文件进行评审。评标根据公平、公正，维护招标投标活动各方当事人正当权益，根据本招标文件之相关要求进行评标。招标人将对按国家相关法律法规及第21款要求被定为实质性响应投标进行评标。招标人将依据评标标准和评标措施中要求原因进行打分综合评定。能够最大程度地满足招标文件中要求各项综合评价标准投标人将被确定为中标。文件审查19.1开标后，招标人将审查投标文件是否完整，是否有计算错误，文件是否合适地签署，投标文件是否符合要求。假如预算价和报价有差异，以报价为准。若数字和文字表示金额之间有差异，以文字金额为准，并对数字做对应修改。如投标人不接收上述修改，其投标视为废标。19.2在对投标文件进行具体评议前，招标人将决定每一投标是否对招标文件要求做出了实质性响应。19.3实质性响应系指投标文件符合招标文件全部条款和条件及要求而没有重大偏差或保留权。19.4重大偏差或保留权是指实质上影响到协议项下施工承包范围、施工质量和保修，或指和招标文件有实质性不一致，限制了协议项下招标人权力和投标人义务。而该项重大偏差或保留权将影响投标人竞争地位。19.5招标人决定投标文件响应性是基于投标文件内容本身而不靠外部证据。19.6招标人将拒绝被定为非响应性投标，投标人不能经过修正或撤销不符合之处而使其投标成为响应性投标。20、对投标文件评议20.1评标措施：1初步评审评标委员会在初步评审时，应根据下列基础程序对相关内容进行审查：（1）认真研究招标文件，熟悉项目情况、评标要求。（2）依据需要，对投标人提出询标要求，并进行询标。（3）分析投标人对澄清、说明或补正要求书面说明，对偏差进行分析和判定。对重大偏差，评标委员会应该依据法律、法规、规章和招标文件要求作出明确定定。没有明确定定为重大偏差，一律认定为细微偏差。对投标文件中含义不明确、对同类问题（报价除外）表述不一致或显著文字错误，应该要求投标人在书面说明基础上，根据不改变投标文件实质性内容和尽可能降低无效投标文件标准进行补正。（4）有以下情况之一投标书，初评时将按废标处理：投标文件载明招标项目完成期限超出招标文件要求期限；投标书没有按要求加盖公章和法人代表（或授权代理人）签字；投标人递交两份或多份内容不一样投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未申明哪一个有效；无法人授权委托书；未提供有效营业执照（复印件）；显著不符合招标文件要求技术规格或技术标准；投标文件附有招标人不能接收条件；投标文件载明承包方法、验收标准和方法等不符合招标文件要求；9）其它不符合招标文件中要求实质性要求；（5）经过初步评审投标人少于3个时，评标委员会因有效投标不足三个使得投标显著缺乏竞争，评标委员会能够否决全部投标，投标人少于三个或全部投标被否决，招标人应该依法重新招标；（七部委12号令）《评标委员会和评标措施暂行要求》2、具体评审一、企业综合素质得分(15分)近三年安全（2分）优质工程情况（2分）企业质量荣誉（2分）企业社会信誉（2分）5.工程项目经理及施工队伍综合素质评价（4分）·工程项目经理·施工队伍综合素质6.对标书响应程度（3分）二、报价（60分）1．报价分（50分）投标人评标基准价计算公式：式中S—评标基准价；ai—投标人有效报价（i=1,2,…,n）；n—有效报价投标人个数；投标人有效报价：指低于拦标价，且高于成本价投标报价。M—最高投标人有效报价；N—最低投标人有效报价。投标报价偏差率计算方法：偏差率（Y值）=(投标人报价-评标基准价)/评标基准价×100%。偏差率取小数点后二位,小数点后第三位四舍五入取。投标总报价得分以偏差率进行衡量，偏差率为零时得满分，每向上偏差（正偏差）1%扣2分，每向下偏差（负偏差）1%扣1分，扣完为止。中间值按百分比内插，投标人投标报价得分取小数点后二位，小数点后第三位四舍五入。以上说明中投标报价及投标报价个数是指经过评标委员会对全部投标人投标文件进行检验和响应性评定、检验其报价是否有算术错误后确定有效投标人投标报价及投标报价个数。2.报价质量分（10分）三、施工组织设计（20）工程概况及施工特点（2分）施工方案（2分）工期、施工进度计划安排（2分）施工现场平面部署图（1分）施工现场组织机构（2分）质量目标、质量保障关键点及技术组织方法（2分）安全目标、安全保障关键点及技术组织方法（2分）分包工程管理（2分）环境保护及文明施工（2分）计划、统计和信息管理（1分）施工组织设计纲要总体评价（2分）四、工期进度（5分）五、综合得分=∑(投标报价得分＋企业综合素质得分＋施工组织设计得分+工期进度得分)21、投标文件澄清为有利于投标文件审查、评议和比较，在评标过程中，招标人可要求投标人对其投标文件进行澄清。澄清和回复应以书面形式包含传真提交，但不得对投标文件实质性内容加以变更（该书面回复应有投标授权代表签字，并将作为投标内容一部分）。22、保密标准23.1从开标之日起到授予投标人协议止，通常属于审查、澄清、评价和比较投标相关资料和授标意向等，均不得向投标人或其它无关人员透露。23.2在评标期间，投标人企图影响招标人任何活动，将造成其所投标作为废标处理，并负担对应法律责任。六、授予协议23、授标23.1招标人在授标时有权在合适范围内对部分单项有变更项目标权力，投标人不得所以而修改投标报价。23.2招标人在授标前任何时候仍保留接收或拒绝任何投标和拒绝全部投标权利，对受到影响投标人不负担任何责任，同时也无任何责任和义务向受到影响投标人解释做出这一决定理由。24、中标通知24.1确定中标单位后，招标人将电话通知中标结果，招标人向中标单位发放“中标通知书”书面通知中标人其投标被接收。24.2在向中标人发出中标通知书同时，招标人向未中标投标人发出落标通知书并退还其投标确保金。25履约确保金25.1在签署协议时，中标人应根据协议条款要求提交协议总价5%履约确保金。25.2假如中标人未按上述25.1款要求提交履约确保金，招标人将有充足理由取消该中标决定，并没收其投标确保金，在此情况下，招标人可将该标授予下一个评标最优投标人，或重新招标。26签署协议26.1中标人必需按中标通知书指定时间、地点，和建设单位签署协议。26.2招标文件、中标人投标文件和.澄清文件等，均应作为签约协议文本基础。第二章 协议条款第一部分协议书发包人（全称）：景洪市曼播制胶承包人（全称）：依据《中国协议法》、《中国建筑法》及其它相关法律、行政法规，遵照平等、自愿、公平和老实信用标准，双方就本建设工程施工事项协商一致，签订本协议。一、工程概况工程名称：景洪市曼播制胶电力扩容改造工程工程地点：曼播制胶厂工程内容：配电关键设备（包含变压器500KVA、250KVA、配电柜、电表、计量器等）。工程立项同意文号：资金起源：县级自筹二、工程承包范围承包范围：招标范围内全部工程三、协议工期开工日期：年月日完工日期：年月日协议工期总日历天数天。四、质量标准工程质量标准：严格实施中国国家标准（GB50173—92）《电器装置安装工程35kV及以下架空电力线路施工及验收规放范》。满足《农村电网建设改造技术标准》、《农村低压电力技术规程》及《10kV及以下电力装置安装工程施工及验收规范》要求。五、协议价款金额（大写）：（人民币）＄：元六、组成协议文件组成本协议文件包含：1.本协议协议书2.中标通知书3.投标书及其附件4.本协议专用条款5.本协议通用条款6.标准、规范及相关技术文件7.图纸8.工程量清单9.工程报价单或预算书双方相关工程洽商、变更等书面协议或文件视为本协议组成部分。七、本协议书中相关词语含义和本协议第二部分《通用条款》中分别给予它们定义相同。八、承包人向发包人承诺根据协议约定进行施工、完工并在质量保修期内负担工程质量保修责任。九、发包人向承包人承诺根据协议约定期限和方法支付协议价款及其它应该支付款项。十、协议生效协议签订时间：＿＿＿＿年＿＿月＿＿日协议签订地点：景洪市曼播制胶本协议双方约定签字和盖章后生效。发包人：（公章）承包人：（公章）住所：住所：法定代表人(或委托代理人)：法定代表人：委托代理人：项目责任人：项目责任人：经办人：经办人：电话：电话：传真：传真：开户行：勐海县农业银行开户行：帐号：帐号：邮编：邮编：第二部分通用条款（略）按协议范本实施第三部分专用条款一、词语定义及协议文件1.协议文件及解释次序协议文件组成及解释次序：按协议通用条款第二条实施2.语言文字和适使用方法律、标准及规范2.1本协议除使用汉语外，还使用/语言文字。2.2适使用方法律和法规需要明示法律、行政法规：《中国建筑法》、《中国协议法》及相关法律法规。2.3适用标准、规范适用标准、规范名称：严格实施中国国家标准（GB50173—92）《电器装置安装工程35kV及以下架空电力线路施工及验收规放范》。满足《农村电网建设改造技术标准》、《农村低压电力技术规程》及《10kV及以下电力装置安装工程施工及验收规范》要求。发包人提供标准、规范时间：开工前七天。中国没有对应标准、规范时约定：按双方约定能确保工程质量，符合验收标准相差或相近规范实施。3.图纸3.1发包人向承包人提供图纸日期和套数：开工前提供一套。发包人对图纸保密要求：无。使用国外图纸要求及费用负担：无。二、双方通常权利和义务4.工程师4.1监理单位委派工程师姓名：＿＿＿＿＿职务：＿＿＿＿＿＿＿发包人委托职权：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿需要取得发包人同意才能行使职权：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿4.2发包人派驻工程师姓名：＿＿＿＿＿职务：＿＿＿＿＿＿＿职权：工程质量、进度、工程量签证及施工协议管理。4.3不实施监理，工程师职权：无。5.项目经理姓名：＿＿＿＿＿职务：＿＿＿＿＿＿＿＿6.发包人工作6.1发包人应按约定时间和要求完成以下工作：（1）施工场地含有施工条件要求及完成时间：在开工前七天。（2）将施工所需水、电、电讯线路接至施工场地时间、地点和供给要求：承包人自行处理。（3）施工场地和公共道路通道开通时间和要求：承包人自行处理。（4）工程地质和地下管线资料提供时间：在开工前七天。（5）由发包人办理施工所需证件、批件名称和完成时间：在开工前七天完成。（6）水准点和座标控制点交验要求：在开工前贰天完成。（7）图纸会审和设计交底时间：在开工前七天完成。（8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木保护工作：按本通用条款第8.1.(8)实施。（9）双方约定发包人应做其它工作：办理相关手续，协调各层次关系。6.2发包人委托承包人办理工作：无。7.承包人工作7.1承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：（1）需由设计资质等级和业务范围许可承包人完成设计文件提交时间：无。（2）应提供计划、报表名称及完成时间：开工后七天内将完整一套施工组织计划书和总工期进度计划表提交给发包人；在开工后每七天五向发包人提供工程周进度表；从开工后第30天起，每个月22日向发包人提交工程月报表。（3）负担施工安全保卫工作及非夜间施工照明责任和要求：按本通用条款第9.1.(3)实施。（4）向发包人提供办公和生活房屋及设施要求：无。（5）需承包人办理相关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：按本通用条款第9.1.(5)实施。（6）已完工程成品保护特殊要求及费用负担：未办理移交手续前由承包人负责，移交手续推行后由发包人负责。（7）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木保护要求及费用负担：由乙方负责保护，发生费用由甲方负责。假如因为乙方方法不妥，造成损坏由乙方负责。（8）施工场地清洁卫生要求：符合环境保护及相关政府部门要求，做到工完料尽，确保施工现场材料堆码整齐。（9）双方约定承包人应做其它工作：由甲方依据需要，在工程实施过程中另行约定。三、施工组织设计和工期8.进度计划8.1承包人提供施工组织设计（施工方案）时间：开工七天内提供施工组织设计（施工方案）8.2群体工程中相关进度计划要求：无。9.工期延误9.1双方约定工期顺延其它情况：按本通用条款第13.1.(2)、(3)、(4)、(5)、(6)、(7)、实施，若遇人力不可抗拒原因造成工期必需顺延，需由发包人同意后方可准予认定。四、质量和验收10.隐蔽工程和中间验收10.1双方约定中间验收部位：按本通用条款第17条实施。11.工程试车11.1试车费用地负担：无。五、安全施工六、协议价款和支付12.协议价款及调整12.2本协议价款采取(1)方法确定。（1）采取固定价格协议，协议价款中包含风险范围：如有工程量变动，则按中标单价计算工程款。风险费用计算方法：无。风险范围以外协议价款调整方法：无。（2）采取可调价格协议，协议价款调整方法：无。（3）采取成本加酬金协议，相关成本和酬金约定：无。13.3双方约定协议价款其它调整原因：无。14.工程预付款发包人向承包人预付工程款和材料款时间和金额或占协议价款总额百分比：工程施工协议签定后，发包人在开工前30天内，向承包人一次性付清材料款，预付施工费80%作为开启资金。15.工程量确定15.1承包人向发包人提交已完工程量汇报时间：按本通用条款第25条实施。承包人每七天五前将已完工程量汇报交给发包人直至完工为止。16.工程款（进度款）支付无。七、材料设备供给17.承包人供给材料设备17.1承包人供给材料设备和一览表不符时，双方约定承包人负担责任以下：（1）材料设备单价和一览表不符：由承包人负担全部价差。（2）材料设备品种、规格、型号、质量等级和一览表不符：由承包人运出施工现场并重新采购。（3）承包人可代为调剂串换材料：由发包人认可后才能使用，对应费用由承包人负担。（4）到货地点和一览表不符：由承包人负责调运。（5）供给数量和一览表不符：少于一览表数量时，由承包人负责补齐；多于一览表数量时，由承包人负责运出施工场地。（6）到货时间和一览表不符：承包人供给材料设备不能按时运到现场，造成工期延误，对应顺延工期。17.2发包人供给材料设备结算方法：无。18.承包人采购材料设备18.1承包人采购材料设备约定：无。18.2由发包人提出采购设备材料约定：由发包人提出，承包人负责购置，如数量超出设计范围，待工程完工后，剩下设备材料超出所购20%，剩下部分由承包人出资购置。八、工程变更九、完工验收和结算19.完工验收19.1承包人提供完工资料约定：19.1.1工程完工后，承包人须在15天内向发包人提供工程完工资料，资料编制标准上以承包人为主，发包人配合并提供资料范本，承包人对完工资料正确性和真实性负责。19.1.2承包人提供资料包含材料清册(新、旧)、工程量清册、完工图、施工图和设计变更单、原始图和对应资料等。19.1.3承包人提供完工图纸必需和现场情况一致，各类数据相符，确保完工图纸全方面、真实、正确。如有不符，必需进行复查修改，所发生费用自行处理。19.1.4工程结算编制主体为施工单位，费率和编制说明由发包人提供，承包人编制结算书由发包人审核认可后出版。19.1.5承包人向发包人提供完工资料为一式陆份，并提供电子版本。19.1.6中间交工工程范围和完工时间：由双方依据实际情况另外约定。20.完工结算20.1双方约定工程结算及尾款支付方法和时间：工程完工后，经验收合格，支付施工费10％，剩下施工费10%作为质保金，按质保金条款支付。十、违约、索赔和争议21.违约21.1本协议中相关发包人违约具体责任以下：本协议通用条款第24条约定发包人违约应负担违约责任：按本通用条款第24款内容实施。本协议通用条款第26.4款约定发包人违约应负担违约责任：按本通用条款第26.4款内容实施。双方约定发包人其它违约责任：发包人违约应负担违约责任，赔偿因违约给承包人造成经济损失，并顺延工期21.2本协议中相关承包人违约具体责任以下：本协议通用条款第14.2款约定承包人违约应负担违约责任：按本通用条款第14.2款内容实施。本协议通用条款第15.1款约定承包人违约应负担违约责任：按本通用条款第15.1款内容实施。双方约定承包人其它违约责任：按本通用条款第36.3款内容实施。承包人违约责任等同发包人，工期不顺延。22.争议22.1本协议在推行过程中发生争议，由双方当事人协商处理，协商不成按下列第37.1.1种方法处理：22.1.1提交工程所在地仲裁委员会仲裁；22.1.2依法向人民法院起诉。十一、其它23.工程分包23.1本工程发包人同意承包人分包工程：无。分包施工单位为：无。24.不可抗力24.1双方相关不可抗力约定：按本通用条款第39款内容实施。25.保险25.6本工程双方约定投保内容以下：（1）发包人投保内容：无。发包人委托承包人办理保险事项：无。（2）承包人投保内容：伤亡保险，由承包人自己负担。26.担保26.3本工程双方约定担保事项以下：（1）发包人向承包人提供履约担保，担保方法为：无担保协议作为本协议附件。（2）承包人向发包人提供履约担保，担保方法为：无担保协议作为本协议附件。（3）双方约定其它担保事项：无。27.协议份数27.1双方约定协议副本份数：正本贰份，双方各持一份。副本肆份，由发包人持有。28.补充条款28.1因为施工现场点多面广，多为少数民族集居地，承包人施工人员应尊重各民族信仰和风俗，避免发生争吵，不然后果自负。28.2承包人施工人员抵达施工现场后，由村寨领导安排住宿，如发生公共设施损坏，由承包人照价赔偿给村寨；如不能安排，由施工单位自行处理。假如和农户发生商品交易，必需货款两清，不得向农户赊生活用具或拖欠农户货款。28.3完成一个村寨施工任务后，承包人不得私自组织或参与其它单位组织验收，不得接收由农户出资筹备宴席，不得向农户索要农产品。28.4发生上述47.2、47.3款要求，发包人有权取消承包人施工资格，并通报全县，不准在本县从事任何电力行业施工任务。28.5承包人有义务配合发包人派驻工程师和各变电所，对近两年来所改造过户表数量进行统计，假如电能表经校核能继续沿用，则只更换电能表以外其它材料。如承包人不经同意，私自操作，所安装电能表由承包人出资购置。假如是发包人责任，则追究现场代表责任。28.6施工过程中发觉施工质量不规范，私自改变设计图纸，混用材料等承包人自己原因，造成工程质量达不到本协议约定标准和造成材料浪费，承包人负担全部责任，并在要求时间内，无条件返工整改到满足本协议约定标准。对材料造成浪费，由施工单位赔偿。28.7本协议约定协议总工期已综合考虑了雨季天对施工造成影响，承包人必需抓紧时间组织安排施工进度，假如本身原因造成工程不能按约定工期完工，逾期一天罚款协议价款2‰，罚款总额不超出协议价款2%。承包人必需采取对应补救方法，不能延期超出协议工期10%，不然发包人将按相关要求采取对应方法。28.8完成一个村寨施工任务后，承包人必需通知发包人，并由发包人派出现场代表到工地核准工程量，需双方签字认可。如承包人未通知，发包人将不认可此村寨工程量，对后期复核工程量一切费用由承包人负责。28.9承包人假如无能力推行协议，不能按协议约定时间按质按量完成施工任务，发包方有权取消承包人施工资格，并将项目调整到其它标段实施，施工费用直接支付给实施单位，不须取得原中标单位同意。第三章 技术要求及相关资料投标人必需满足以下技术要求，并严格根据以下技术要求章节序号一对一地做出响应。※本工程采取技术规范、标准《电气装置安装工程35kV及以下架空电力线路施工及验收规范》《架空绝缘配电线路施工及验收规程》《建设项目工程总承包管理规范》（GB/T50358－）《建筑钢结构焊接技术规程（JGJ81-）》《钢结构工程施工质量及验收规范（GB50205一）》《地基和基础工程施工质量验收规范》（GB50202-）》《土方和爆破工程施工及验收规范（GBJ201-83）》《中国南方电网有限责任企业十项关键反事故方法》《架空线路及电缆安健环设施标准（Q/CSG10002-）》《110-500千伏输变电工程建设管理程序》《云南电网企业工程建设管理措施》《云南电网企业基建安全管理目标及相关管理要求》等现行国家标准、规程、要求。工作内容：1.1全部招标项目中工程；并根据招标项目表逐项列出报价表（依据图纸资料编制）。1.2自购材料采购、运输及保管；招标方提供材料接至施工现场保管；2.施工要求：2.1在施工前，施工单位必需向建设单位上报施工组织设计。在施工中严格根据施工图及规范开展施工，自觉接收现场工程师监督工作并严格根据《中国安全生产法》、《中国劳动法》、《南方电网企业安全生产工作要求》和《电业安全工作规程》等法律、法规、要求，严格实施相关劳动保护法律、法规、条例，能根据原国家电力企业颁布《安全生产工作要求》（-5-1）要求组织施工。根据业主工期要求每个月二十五日前必需上报经项目经理审核工程进度表，工程完工验收后立即移交资料归档。施工单位必需做到文明施工、安全施工、保护成品和运行设备，加强对施工人员管理工作，遵守景洪市曼播制胶相关管理要求，遵遵法律及施工场地周围区域乡规民约，不能造成因自己原所以引发工程施工停滞。施工单位在工程施工中还应遵守政府及建设单位安全及文明施工相关要求。建设单位随时对施工现场进行安全生产和文明施工检验。对违规情况，视轻重进行经济处罚。2.2如在施工中需要进行停电配合施工，应在10天前向运行单位提出书面申请。投标方在协议期内，全部必需切实推行因负担安全责任，确保工程安全、文明施工。3.工程施工组织设计纲要3.1工程概况及特点3.1.1工程概况工程简述、工程规模、工程承包范围、地质及地貌情况、交通情况等。3.1.2工程特点设计特点、工程特点、自然环境等。3.2施工现场组织机构3.2.1组织机构关系图3.2.2工程关键责任人介绍3.3施工现场总平面部署图3.3.1施工现场平面部署图平面部署要求内容全方面，充足利用现场条件，合理部署施工队、材料站、项目部等。平面部署图采取A3纸，图面要求线条清楚、标志明确。3.4施工方案3.4.1施工准备简明叙述施工技术资料、材料、通讯、施工场地准备，施工机械、施工力量配置，和生活设施等准备情况。关键施工机械设备表。3.4.2施工工序总体安排3.4.3关键工序和特殊工序施工方法3.4.4工程成本控制方法为控制成本，提升效益采取方法3.5工期及施工进度计划3.5.1工期计划及要求用横道图反应各关键施工过程计划进度3.5.2施工进度计划网络图施工网络图因明确工程开工、完工日期，工程施工关键路线，并针对关键工序，提出确保工期拟采取方法。3.5.3关键安装设备及材料供给计划3.6质量目标、质量确保体系及技术组织方法3.6.1质量目标用单位工程和分项工程合格率、优良品率表示，欲达成工程质量等级。3.6.2质量管理组织机构及关键职责用框图表示质量管理组织机构，并简明叙述各质量管理部门关键职责。3.6.3质量管理方法简明叙述质量管理方法和关键工序质量控制。3.6.4质量管理及检验标准实施关键质量标准和规范。3.6.5质量确保技术方法针对本工程特点，分析质量微弱步骤，拟将采取技术方法。3.7安全目标、安全确保体系及技术组织方法3.7.1安全管理目标3.7.2安全管理组织机构及关键职责用框图表示安全管理组织机构，并简明虚实各安全管理部门及人员关键职责。3.7.3安全管理制度及措施3.7.4安全组织技术方法针对本工程特点，分析质量微弱步骤，拟将采取技术方法。3.7.5关键施工方案和特殊施工工序安全过程控制3.8工程分包管理3.8.1工程分包原因及范围3.8.2分包商选择条件3.8.3分包工程管理质量管理、工期管理、安全管理等。3.9环境保护及文明施工3.9.1环境保护分析因施工可能引发环境保护方面问题。3.9.2加强施工管理、严格保护环境提出环境保护目标及采取具体方法。3.9.3文明施工目标、组织机构和实施方案3.9.4文明施工考评、管理措施3.10计划、统计和信息管理3.10.1计划、统计报表编制和传输。3.10.2信息管理提出信息管理目标及拟将采取方法。第四章招标工程量详见工程量清单第五章投标文件格式（格式）（招标工程项目名称）工程施工招标投标文件项目名称：（招标工程项目名称）投标文件内容： 投标文件·投标函部分投标人：（单位盖章）法定代表人或其授权委托代理人：（签字或盖章）日期：年月日一、企业法定代表人身份证实书二、企业法定代表人授权委托书三、投标承诺函四、投标人资格文件五、廉洁投标确保书六、招标文件要求投标人提交其它投标资料一、企业法定代表人身份证实书投标人名称：单位性质：地址：成立时间：年月日经营期限：姓名：性别：年纪：职务：系（投标人名称）法定代表人。特此证实。附：法定代表人有效身份证（复印或扫描在下方，不许可粘贴）法定代表人身份证复印或扫描位置（正面）法定代表人身份证复印或扫描位置（后面）投标人：（单位盖章）日期：年月日二、企业法定代表人授权委托书本人（姓名）系（投标人名称）法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人依据授权，以我方名义签署、澄清、递交、撤回、修改（项目名称）施工投标文件，其法律后果由我方负担。委托期限：年月日至年月日。授权委托代理人无转让委托权。附：被授权人有效身份证附：（复印或扫描在下方，不许可粘贴）被授权人身份证复印或扫描位置（正面）被授权人身份证复印或扫描位置（后面）投标人：（单位盖章）法定代表人：（签字或盖章）身份证号码：授权委托代理人：（签字或盖章）身份证号码：日期：年月日三、投标人承诺函协议名称：景洪市曼播制胶：我单位全方面研究并了解了贵企业提供《景洪市曼播制胶电力扩容改造工程》招标文件，愿意遵照招标文件全部内容，负担招标文件要求承包方全部义务和责任。我单位投标总金额为元（大写：人民币整）。项目名称：景洪市曼播制胶电力扩容改造工程投标人名称：工程开工时间：项目法人发出开工通知书中确定时间。工程完工时间：项目法人发出开工通知书中确定时间计算天进入现场时间：按项目法人通知时间。履约保函数额：协议总额5%（人民币）。工程误期损害赔偿费：协议价格1‰/天天。工程误期损害赔偿费限额：协议价格5%。质量标准：本工程质量标准必需全方面达成国家和电力行业颁发标准，合格投产。质保金：协议价格5%，达不到合格将全部扣除。现递交我单位投标文件正本1份、副本2份本投标文件自开标日起使用期为45天。我们完全了解，你们不确保报价最低投标单位中标，并同意自行负担为投标所发生一切费用。在投标使用期内，假如我单位撤回投标文件、提供虚假证实文件欺骗你方、中标后拖延或拒签协议，则我单位提交投标确保金元(大写：人民币)，贵企业有权不予退还。投标人：（公章）授权代表署名：投标人地址：电话：传真：日期：四、投标人资格文件（1）投标人申明致：景洪市曼播制胶我单位在检验了以下所递交资格文件后，特作以下申明：1、证实所提交一切资料真实性和正确性。2、无条件地接收招标人对资格评审所做出决定，不提出申诉。3、假如我单位技术、财务情况或推行协议能力，在招标和被授予协议时发生了改变，我单位承诺将此情况通知招标人，并了解招标人有权更改原先资格评审时所做出决定。4、假如需要更深入资格资料，我方愿意按招标人要求提交任何相关资料。投标人：（盖章