供热管网铺设合同范本

供热管网铺设合同范本第一篇范文：合同编号：__________供热管网铺设合同甲方（以下简称“业主”）：乙方（以下简称“承包商”）：鉴于业主拟进行供热管网铺设工程（以下简称“工程”），承包商愿意承担该工程的施工，现双方经友好协商，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，达成如下协议：一、工程概述1.1工程名称：供热管网铺设工程1.2工程地点：__________1.3工程范围：包括但不限于供热管道、附件及附属设施的设计、采购、施工、调试、验收等。二、合同价格2.1合同总价：双方确认，本合同总价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2价格调整：在履行合同过程中，如发生法律法规、政策变动、市场价格波动等因素影响合同价格时，双方应友好协商，按照公平合理的原则进行调整。三、工期3.1工期：自合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止，共计__________日历天。3.2工期延误：如因不可抗力等原因导致工期延误，双方应友好协商，根据实际情况予以延长。四、质量标准4.1工程质量：应符合国家、行业及地方的相关标准和规范，达到优良等级。4.2质量保证：承包商应建立健全质量保证体系，严格按照施工图纸和施工方案进行施工，并接受业主及有关部门的检查和验收。五、支付条款5.1预付款：业主应在合同签订后__________个工作日内支付承包商预付款，金额为合同总价的__________%。5.2进度款：承包商按照工程进度提交相应阶段的工程量报告，业主应在收到报告后__________个工作日内支付进度款，金额为相应阶段工程量报告的__________%。5.3竣工款：工程竣工验收合格后，业主应在__________个工作日内支付承包商竣工款，金额为合同总价的__________%。5.4质量保证金：承包商应在工程竣工验收合格后__________个工作日内，向业主提交质量保证金，金额为合同总价的__________%。质量保证金在保修期满后无息退还。六、违约责任6.1业主违约：如业主未能按照约定支付款项，应向承包商支付违约金，违约金计算方式为：迟延支付金额×迟延天数×__________%。6.2承包商违约：如承包商未能按照约定完成工程，应向业主支付违约金，违约金计算方式为：迟延完成工程金额×迟延天数×__________%。七、争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向工程所在地的人民法院提起诉讼。八、合同附件8.1工程施工图纸及说明书8.2工程量清单8.3工程进度计划8.4质量保证书8.5保修卡九、其他约定9.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程竣工验收合格之日止。9.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________法定代表人（签字）：__________法定代表人（签字）：__________签订日期：__________签订日期：__________附件：1.工程施工图纸及说明书2.工程量清单3.工程进度计划4.质量保证书5.保修卡第二篇范文：第三方主体甲方权益主导合同编号：__________供热管网铺设合同甲方（以下简称“业主”）：乙方（以下简称“承包商”）：丙方（以下简称“监理方”）：鉴于业主拟进行供热管网铺设工程（以下简称“工程”），承包商愿意承担该工程的施工，监理方愿意对工程进行监理，现三方经友好协商，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，达成如下协议：一、工程概述1.1工程名称：供热管网铺设工程1.2工程地点：__________1.3工程范围：包括但不限于供热管道、附件及附属设施的设计、采购、施工、调试、验收等。二、合同价格2.1合同总价：双方确认，本合同总价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2价格调整：在履行合同过程中，如发生法律法规、政策变动、市场价格波动等因素影响合同价格时，三方应友好协商，按照公平合理的原则进行调整。三、工期3.1工期：自合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止，共计__________日历天。3.2工期延误：如因不可抗力等原因导致工期延误，三方应友好协商，根据实际情况予以延长。四、质量标准4.1工程质量：应符合国家、行业及地方的相关标准和规范，达到优良等级。4.2质量保证：承包商应建立健全质量保证体系，严格按照施工图纸和施工方案进行施工，并接受业主及有关部门的检查和验收。五、支付条款5.1预付款：业主应在合同签订后__________个工作日内支付承包商预付款，金额为合同总价的__________%。5.2进度款：承包商按照工程进度提交相应阶段的工程量报告，业主应在收到报告后__________个工作日内支付进度款，金额为相应阶段工程量报告的__________%。5.3竣工款：工程竣工验收合格后，业主应在__________个工作日内支付承包商竣工款，金额为合同总价的__________%。5.4质量保证金：承包商应在工程竣工验收合格后__________个工作日内，向业主提交质量保证金，金额为合同总价的__________%。质量保证金在保修期满后无息退还。六、违约责任6.1业主违约：如业主未能按照约定支付款项，应向承包商支付违约金，违约金计算方式为：迟延支付金额×迟延天数×__________%。6.2承包商违约：如承包商未能按照约定完成工程，应向业主支付违约金，违约金计算方式为：迟延完成工程金额×迟延天数×__________%。七、监理方的责权利7.1监理方应按照合同约定对工程进行监理，确保工程质量、进度、安全等方面符合法律法规及合同要求。7.2监理方有权对承包商的施工过程进行监督、检查，对不符合质量标准、进度要求的施工行为提出整改要求。7.3监理方应定期向业主报告工程进展情况，对工程存在的问题提出整改建议。7.4监理方有权对承包商的施工图纸、施工方案进行审核，对不符合法律法规、合同要求的部分提出修改意见。7.5监理方应确保业主的合法权益，对承包商的违约行为进行制止，并向业主提出违约处理建议。八、甲方的权利条款8.1业主有权对工程进行监督、检查，对不符合质量标准、进度要求的施工行为提出整改要求。8.2业主有权对承包商的施工图纸、施工方案进行审核，对不符合法律法规、合同要求的部分提出修改意见。8.3业主有权对监理方的监理工作进行监督、检查，对不符合法律法规、合同要求的行为提出整改要求。8.4业主有权对承包商、监理方的违约行为进行制止，并提出违约处理建议。九、甲方的利益条款9.1业主有权要求承包商按照合同约定完成工程，确保工程质量、进度、安全等方面符合法律法规及合同要求。9.2业主有权要求监理方按照合同约定对工程进行监理，确保工程质量、进度、安全等方面符合法律法规及合同要求。9.3业主有权要求承包商、监理方按照合同约定履行合同义务，确保工程顺利进行。十、乙方的违约及限制条款10.1承包商应按照合同约定完成工程，如未能按照约定完成工程，应向业主支付违约金，违约金计算方式为：迟延完成工程金额×迟延天数×__________%。10.2承包商应建立健全质量保证体系，严格按照施工图纸和施工方案第三篇范文：第三方主体乙方权益主导合同编号：__________城市燃气管道铺设合同甲方（以下简称“业主”）：乙方（以下简称“承包商”）：丙方（以下简称“监理方”）：鉴于业主拟进行城市燃气管道铺设工程（以下简称“工程”），承包商愿意承担该工程的施工，监理方愿意对工程进行监理，现三方经友好协商，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，达成如下协议：一、工程概述1.1工程名称：城市燃气管道铺设工程1.2工程地点：__________1.3工程范围：包括但不限于燃气管道、附件及附属设施的设计、采购、施工、调试、验收等。二、合同价格2.1合同总价：双方确认，本合同总价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2价格调整：在履行合同过程中，如发生法律法规、政策变动、市场价格波动等因素影响合同价格时，三方应友好协商，按照公平合理的原则进行调整。三、工期3.1工期：自合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止，共计__________日历天。3.2工期延误：如因不可抗力等原因导致工期延误，三方应友好协商，根据实际情况予以延长。四、质量标准4.1工程质量：应符合国家、行业及地方的相关标准和规范，达到优良等级。4.2质量保证：承包商应建立健全质量保证体系，严格按照施工图纸和施工方案进行施工，并接受业主及有关部门的检查和验收。五、支付条款5.1预付款：业主应在合同签订后__________个工作日内支付承包商预付款，金额为合同总价的__________%。5.2进度款：承包商按照工程进度提交相应阶段的工程量报告，业主应在收到报告后__________个工作日内支付进度款，金额为相应阶段工程量报告的__________%。5.3竣工款：工程竣工验收合格后，业主应在__________个工作日内支付承包商竣工款，金额为合同总价的__________%。5.4质量保证金：承包商应在工程竣工验收合格后__________个工作日内，向业主提交质量保证金，金额为合同总价的__________%。质量保证金在保修期满后无息退还。六、违约责任6.1业主违约：如业主未能按照约定支付款项，应向承包商支付违约金，违约金计算方式为：迟延支付金额×迟延天数×__________%。6.2承包商违约：如承包商未能按照约定完成工程，应向业主支付违约金，违约金计算方式为：迟延完成工程金额×迟延天数×__________%。七、监理方的责权利7.1监理方应按照合同约定对工程进行监理，确保工程质量、进度、安全等方面符合法律法规及合同要求。7.2监理方有权对承包商的施工过程进行监督、检查，对不符合质量标准、进度要求的施工行为提出整改要求。7.3监理方应定期向业主报告工程进展情况，对工程存在的问题提出整改建议。7.4监理方有权对承包商的施工图纸、施工方案进行审核，对不符合法律法规、合同要求的部分提出修改意见。7.5监理方应确保乙方的合法权益，对业主的违约行为进行制止，并向乙方提出违约处理建议。八、乙方的权利条款8.1乙方有权对工程进行监督、检查，对不符合质量标准、进度要求的施工行为提出整改要求。8.2乙方有权对监理方的监理工作进行监督、检查，对不符合法律法规、合同要求的行为提出整改要求。8.3乙方有权要求业主按照合同约定履行合同义务，确保工程顺利进行。九、乙方的利益条款9.1乙方有权要求业主按照合同约定支付款项，确保乙方的合法权益。9.2乙方有权要求监理方按照合同约定对工程进行监理，确保工程质量、进度、安全