污水处理施工队合同书

污水处理施工队合同书第一篇范文：合同编号：__________合同双方：甲方：（以下简称“业主”）乙方：（以下简称“承包商”）鉴于：1.业主拟对位于（地址）的污水处理设施进行施工，并已就相关事宜与承包商达成一致；2.业主愿意将污水处理施工项目发包给承包商，承包商愿意承担污水处理施工项目的施工任务；双方经友好协商，本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就污水处理施工项目事宜达成如下协议：一、工程概述1.1工程名称：污水处理施工项目1.2工程地点：位于（地址）1.3工程内容：包括但不限于污水处理设施的施工、设备安装、调试、验收及售后服务等。二、合同价格及支付方式2.1合同价格：本合同总价为人民币（大写）：______元整（小写）：______元。2.2支付方式：双方约定按照以下进度支付合同价款：（1）预付款：合同签订后__个工作日内，业主支付承包商合同总价的__%作为预付款；（2）进度款：根据工程实际进度，业主按月支付承包商已完工程量的__%；（3）验收款：工程竣工验收合格后__个工作日内，业主支付承包商合同总价款的__%；（4）质保金：工程竣工验收合格后__年，业主支付承包商合同总价款的__%作为质保金。三、工期及延误3.1工期：承包商应自合同签订之日起__日内完成污水处理施工项目。3.2工期延误：因以下原因导致工期延误，经业主确认后，工期相应顺延：（1）不可抗力；（2）业主变更工程内容或规模；（3）业主未按约定支付合同价款；（4）其他非承包商原因导致的工期延误。四、质量及验收4.1质量标准：承包商应按照国家相关法律法规、行业标准和合同约定进行施工，确保工程质量。4.2验收：工程竣工后，承包商应向业主提交竣工验收报告及相关资料。业主应在收到报告后__个工作日内组织验收。验收合格后，双方签署竣工验收证书。五、违约责任5.1业主违约：业主未按约定支付合同价款，应按逾期支付金额的__%向承包商支付违约金。5.2承包商违约：承包商未按约定完成工程，应按逾期天数的__%向业主支付违约金。六、争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。七、合同解除7.1双方同意在合同履行过程中，如遇不可抗力导致合同无法继续履行，可以解除合同。八、附件8.1工程施工方案及图纸8.2工程量清单8.3工程进度计划8.4质量保证及售后服务承诺九、其他约定9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格之日起__年。甲方（盖章）：______________乙方（盖章）：______________签订日期：________________第二篇范文：第三方主体甲方权益主导合同编号：__________合同各方：甲方：（以下简称“业主”）乙方：（以下简称“承包商”）丙方：（以下简称“监理方”）鉴于：1.业主拟对位于（地址）的污水处理设施进行施工，并已就相关事宜与承包商达成一致；2.业主希望引入监理方对施工过程进行全程监督，以确保工程质量和进度；3.监理方愿意接受业主委托，对污水处理施工项目进行监理；4.业主、承包商和监理方同意按照本合同约定的条款和条件，共同推进污水处理施工项目的实施。第一条工程概述1.1工程名称：污水处理施工项目1.2工程地点：位于（地址）1.3工程内容：包括但不限于污水处理设施的施工、设备安装、调试、验收及售后服务等。第二条合同价格及支付方式2.1合同价格：本合同总价为人民币（大写）：______元整（小写）：______元。2.2支付方式：双方约定按照以下进度支付合同价款：（1）预付款：合同签订后__个工作日内，业主支付承包商合同总价的__%作为预付款；（2）进度款：根据工程实际进度，业主按月支付承包商已完工程量的__%；（3）验收款：工程竣工验收合格后__个工作日内，业主支付承包商合同总价款的__%；（4）质保金：工程竣工验收合格后__年，业主支付承包商合同总价款的__%作为质保金。第三条工期及延误3.1工期：承包商应自合同签订之日起__日内完成污水处理施工项目。3.2工期延误：因以下原因导致工期延误，经业主确认后，工期相应顺延：（1）不可抗力；（2）业主变更工程内容或规模；（3）业主未按约定支付合同价款；（4）其他非承包商原因导致的工期延误。第四条质量及验收4.1质量标准：承包商应按照国家相关法律法规、行业标准和合同约定进行施工，确保工程质量。4.2验收：工程竣工后，承包商应向业主提交竣工验收报告及相关资料。业主应在收到报告后__个工作日内组织验收。验收合格后，双方签署竣工验收证书。第五条监理方的权利与义务5.1监理方有权对承包商的施工过程进行全程监督，确保工程质量符合约定标准。5.2监理方应定期向业主报告工程进度和质量情况，并提出改进建议。5.3监理方有权要求承包商暂停施工，直至质量问题得到解决。5.4监理方应协助业主进行工程验收，并提供相关技术支持。第六条业主的权利与义务6.1业主有权要求承包商按照合同约定完成污水处理施工项目。6.2业主有权要求监理方对施工过程进行全程监督，确保工程质量。6.3业主应按照约定支付合同价款，并及时组织工程验收。6.4业主有权要求承包商和监理方提供相关报告和技术资料。第七条违约责任7.1业主违约：业主未按约定支付合同价款，应按逾期支付金额的__%向承包商支付违约金。7.2承包商违约：承包商未按约定完成工程，应按逾期天数的__%向业主支付违约金。7.3监理方违约：监理方未能履行监理职责，导致工程质量问题，应承担相应的赔偿责任。第八条争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。第九条合同解除9.1双方同意在合同履行过程中，如遇不可抗力导致合同无法继续履行，可以解除合同。第十条附件10.1工程施工方案及图纸10.2工程量清单10.3工程进度计划10.4质量保证及售后服务承诺第十一条其他约定11.1本合同一式三份，甲乙丙三方各执一份。11.2本合同自甲乙丙三方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格之日起__年。第十二条第三方介入的意义和目的12.1引入监理方作为第三方主体，有利于对施工过程进行全程监督，确保工程质量符合约定标准。12.2监理方的介入可以提高工程管理水平，减少工程质量问题，保障业主的权益。12.3通过监理方的专业监督，可以有效控制工程进度，避免工期延误，确保工程按时第三篇范文：第三方主体乙方权益主导合同编号：__________合同各方：甲方：（以下简称“委托方”）乙方：（以下简称“设计方”）丙方：（以下简称“监理方”）鉴于：1.委托方拟对位于（地址）的工业设计项目进行设计，并已就相关事宜与设计方达成一致；2.委托方希望引入监理方对设计过程进行全程监督，以确保设计质量和进度；3.监理方愿意接受委托方委托，对工业设计项目进行监理；4.委托方、设计方和监理方同意按照本合同约定的条款和条件，共同推进工业设计项目的实施。第一条设计概述1.1设计名称：工业设计项目1.2设计地点：位于（地址）1.3设计内容：包括但不限于工业产品的外观设计、结构设计、功能设计等。第二条合同价格及支付方式2.1合同价格：本合同总价为人民币（大写）：______元整（小写）：______元。2.2支付方式：双方约定按照以下进度支付合同价款：（1）预付款：合同签订后__个工作日内，委托方支付设计方合同总价的__%作为预付款；（2）进度款：根据设计实际进度，委托方按月支付设计方已完设计量的__%；（3）验收款：设计验收合格后__个工作日内，委托方支付设计方合同总价款的__%；（4）质保金：设计验收合格后__年，委托方支付设计方合同总价款的__%作为质保金。第三条设计周期及延误3.1设计周期：设计方应自合同签订之日起__日内完成工业设计项目。3.2设计延误：因以下原因导致设计延误，经委托方确认后，设计周期相应顺延：（1）不可抗力；（2）委托方变更设计内容或规模；（3）委托方未按约定支付合同价款；（4）其他非设计方原因导致的工期延误。第四条质量及验收4.1质量标准：设计方应按照国家相关法律法规、行业标准和合同约定进行设计，确保设计质量。4.2验收：设计完成后，设计方应向委托方提交设计验收报告及相关资料。委托方应在收到报告后__个工作日内组织验收。验收合格后，双方签署设计验收证书。第五条监理方的权利与义务5.1监理方有权对设计方的designprocess进行全程监督，确保设计质量符合约定标准。5.2监理方应定期向委托方报告设计进度和质量情况，并提出改进建议。5.3监理方有权要求设计方暂停设计，直至质量问题得到解决。5.4监理方应协助委托方进行设计验收，并提供相关技术支持。第六条设计方的权利与义务6.1设计方有权要求委托方按照合同约定完成工业设计项目。6.2设计方有权要求监理方对设计过程进行全程监督，确保设计质量。6.3设计方应按照约定收取合同价款，并及时组织设计验收。6.4设计方有权要求委托方和监理方提供相关报告和技术资料。第七条违约责任7.1委托方违约：委托方未按约定支付合同价款，应按逾期支付金额的__%向设计方支付违约金。7.2设计方违约：设计方未按约定完成设计，应按逾期天数的__%向委托方支付违约金。7.3监理方违约：监理方未能履行监理职责，导致设计质量问题，应承担相应的赔偿责任。第八条争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。第九条合同解除9.1双方同意在合同履行过程中，如遇不可抗力导致合同无法继续履行，可以解除合同。第十条附件10.1工业设计方案及图纸10.2设计量清单10