2024建设工程施工合同港口2

2024建设工程施工合同(港口2合同编号：__________地址：联系方式：地址：联系方式：鉴于：2.乙方具备承担本项目施工的资质和能力；3.双方本着平等自愿、诚实守信的原则，经充分协商，达成一致，签订本合同。第一条合同范围与工程内容1.1本合同范围内的工程内容包括：（一）土建工程：（二）安装工程：（三）装饰工程：（四）其他工程：1.2乙方应按合同约定完成上述范围内的全部施工任务，包括但不限于设计、采购、施工、验收、保修等。第二条合同价格与支付2.1本合同总价款为人民币__________元（大写：_______________________元整），币种为人民币。2.2业主按下述付款计划向乙方支付合同价款：（一）合同签订后七个工作日内，支付合同总价款的__________%；（二）工程进度达到__________%时，支付合同总价款的__________%；（三）工程验收合格后，支付合同总价款的__________%；（四）剩余合同总价款作为质量保证金，在工程保修期满后无质量问题的情况下七个工作日内支付。2.3乙方应按合同约定的时间和金额及时开具合法发票，业主据此进行付款。第三条施工期限3.1本工程的施工期限为__________个月，自乙方入场之日起计算。3.2乙方应按合同约定的施工进度计划完成施工任务，如有特殊情况导致工期延误，乙方应提前向业主提出书面申请，并征得业主同意。3.3业主应在本合同约定的施工期限内提供乙方施工所需的场地、材料、设备等，确保工程顺利进行。第四条施工质量4.1乙方应按照国家和行业的施工标准、规范和图纸要求，确保工程质量。4.2乙方应承担工程质量安全责任，如发生质量问题，乙方应负责及时整改，并承担相应责任。4.3工程验收不合格的，乙方应按照业主的要求进行整改，直至达到验收标准。第五条合同的变更与解除5.1合同履行过程中，如遇不可抗力等因素导致合同无法继续履行，双方可协商变更或解除本合同。5.2合同变更或解除后，乙方应按照业主的要求做好善后工作，包括但不限于工程验收、资料移交、费用结算等。第六条违约责任6.1乙方未按照合同约定完成施工任务的，应向业主支付违约金，违约金为合同总价款的__________%。6.2业主未按照约定时间支付合同价款的，应向乙方支付滞纳金，滞纳金为应付款项的__________%。6.3双方违反合同其他约定的，应承担相应的违约责任。第七条争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。第八条其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至合同约定的工程验收合格且质量保证金支付完毕后终止。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：____年____月____日一、附件列表：

1.工程设计图纸和技术要求

2.施工方案和施工组织设计

3.材料和设备的技术规格和清单

4.工程量清单和价格明细

5.工程验收标准和质量保证书

6.付款凭证和发票

7.变更和解除合同的协议

8.违约金和滞纳金的计算依据二、违约行为及认定：

1.乙方未按照合同约定完成施工任务：未能按照约定的工期、质量标准或施工内容完成工程。

2.业主未按照约定时间支付合同价款：未能在约定的时间内支付应付的款项。

3.双方未履行合同约定的其他义务：包括未提供施工场地、材料、设备等，或未配合乙方进行施工等。三、法律名词及解释：

1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。

2.违约金：一方违反合同约定应支付给对方的一种经济补偿。

3.质量保证金：为确保工程质量，业主在工程验收合格后保留的一部分合同价款。

4.保修期：工程验收合格后，乙方对工程提供的保修期限。四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.工期延误：乙方应及时向业主提出书面申请，征得业主同意后方可顺延工期。

2.质量问题：乙方应负责及时整改，并承担相应责任。如业主对整改结果不满意，可要求乙方重新施工。

3.支付问题：业主应按照约定的时间和金额及时支付合同价款，如有滞纳金计算问题，按合同约定执行。

4.合同变更或解除：双方应协商一致，并签订相应的协议，明确变更或解除的内容和责任。五、