2024建设工程施工合同HF

2024建设工程施工合同(HF合同编号：__________地址：联系方式：地址：联系方式：鉴于：1.业主委托施工方进行建设工程施工；2.施工方同意承担该建设工程的施工任务；一、工程概况1.工程名称：____________________2.工程地点：____________________3.工程规模：____________________4.工程内容：____________________5.工程质量标准：____________________6.工程工期：自____年__月__日起至____年__月__日止。二、合同价格1.本工程的合同总价为人民币（大写）：____________元整（小写）：_____________元。2.合同价格包括但不限于：施工图纸及说明、施工技术要求、施工规范、施工材料、施工设备、施工人员、施工管理、施工安全等费用。3.合同价格已包括合同税金、措施费、规费、利润等所有费用。4.施工方报价时应保证价格的完整性和准确性，不得以任何形式降低工程质量标准。三、支付方式1.业主应按照双方约定的进度计划，向施工方支付合同价款。2.支付方式为：（1）每完成一定比例的工程量，业主支付相应比例的工程款；（2）工程竣工验收合格后，支付剩余工程款。3.施工方应按照约定的时间和方式向业主提供合法有效的发票。四、工程质量1.施工方应严格按照施工图纸、施工技术要求、施工规范进行施工，确保工程质量。2.施工过程中，施工方应接受业主或其委托的监理单位的监督、检查，对不符合工程质量要求的部分，施工方应按要求进行整改。3.工程竣工后，施工方应按照相关法律法规和行业标准进行验收，并向业主提供完整的竣工资料。4.工程质量保修期限为：自工程竣工验收合格之日起____年。五、工程变更1.合同执行过程中，如发生变更，双方应协商确定变更内容、范围、价格等。2.变更费用按照双方约定的方式进行调整。3.施工方应按照变更后的要求进行施工。六、违约责任1.双方应严格履行本合同的约定，如一方违约，应承担违约责任。2.施工方未按照约定的时间、质量、标准完成工程的，应按照逾期工程款的双倍向业主支付违约金。3.业主未按照约定的时间支付工程款的，应按照逾期支付金额的每日千分之五向施工方支付违约金。七、争议解决1.本合同的解释和执行均适用中华人民共和国的法律。2.双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他约定1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。2.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程竣工验收合格且工程款支付完毕之日终止。3.本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：____年__月__日一、附件列表：1.施工图纸及说明

2.施工技术要求

3.施工规范

4.施工材料清单

5.施工设备清单

6.施工人员名单

7.施工管理计划

8.施工安全措施

9.竣工资料

10.付款凭证

11.验收报告

12.保修条款二、违约行为及认定：1.施工方未按照约定的时间、质量、标准完成工程的，属于违约行为。

2.业主未按照约定的时间支付工程款的，属于违约行为。

3.双方在履行合同过程中发生的其他违反合同约定的行为，视为违约行为。三、法律名词及解释：1.甲方：指委托施工方进行建设工程施工的当事人。

2.乙方：指承担建设工程施工任务的当事人。

3.合同总价：指双方约定的工程完成所需支付的总金额。

4.工程变更：指在合同执行过程中，对原合同内容进行修改或补充。

5.违约金：指一方违约时，按照约定向对方支付的赔偿金。

6.保修期限：指工程竣工验收合格后，施工方对工程质量提供的免费保修时间。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：

解决办法：双方协商调整工程进度计划，并根据实际情况协商延长工期。2.工程质量问题：

解决办法：施工方应立即整改，直至符合合同约定的质量标准。3.付款纠纷：

解决办法：双方按照合同约定的付款方式和时间履行付款义务，如发生纠纷，可通过协商或法律途径解决。4.变更争议：

解决办法：双方协商确定变更内容、范围、价格等，并签订书面变更协议。5.合同履行过程中发生争议：

解决办法：通过友好协商解决，协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.适用于各类建设工程施工合同，如房屋建筑、基础设