2024家装建筑工程施工合同范本

2024家装建筑工程施工合同范本合同编号：__________鉴于业主委托施工方进行家庭装修工程，为确保双方权益，经充分协商，达成如下协议：一、工程概述1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程内容：__________1.4工程预算：__________1.5工程工期：自__________之日起至__________日止。二、施工方义务2.1施工方应按照约定的工程内容、质量标准、工期要求完成施工。2.2施工方应保证施工过程中安全生产，确保甲方人身及财产安全。2.3施工方应保证施工质量，不得使用假冒伪劣材料，严格按照国家相关标准进行施工。2.4施工方应在合同约定的预算范围内完成工程，如有超出预算，需事先征得甲方同意。2.5施工方应在合同约定的工期内完成工程，如因特殊情况导致工期延误，需提前通知甲方，并协商解决。三、业主义务3.1业主应按照约定向施工方支付工程款。3.2业主应提供施工所需的现场条件，包括但不限于场地、水电、通风等。3.3业主应协助施工方办理相关手续，包括但不限于装修许可、验收等。3.4业主应在施工过程中提供必要的沟通渠道，以便施工方及时了解业主需求。3.5业主应在工程验收合格后按照约定时间支付剩余工程款。四、工程质量及验收4.1工程质量标准应符合国家相关法律法规、规范标准及甲方要求。4.2工程验收分为初步验收和最终验收，验收合格后方可支付剩余工程款。4.3初步验收在工程进度达到70%时进行，由甲方、乙方共同参与。4.4最终验收在工程完成后进行，由甲方、乙方共同参与。4.5如甲方对工程质量有异议，应在验收合格前提出，并提供具体问题及整改要求。五、工程款支付5.1甲方按照施工进度支付工程款，支付比例为：__%。5.2甲方支付工程款时，应提供正规发票。5.3甲方未按约定时间支付工程款，乙方有权暂停施工，由此导致工期延误，甲方应承担相应责任。六、违约责任6.1任何一方违反合同规定，导致合同无法履行，应承担违约责任。6.2因施工方原因导致工程质量问题，乙方应负责整改，并承担相应费用。6.3因业主原因导致工程进度受到影响，甲方应承担相应责任。七、争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。7.2如协商无果，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1双方应遵守国家相关法律法规，不得损害国家、社会、集体利益及他人合法权益。8.2双方在合同履行过程中如需补充或修改，应签订书面协议，并经双方认可。8.3本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________一、附件列表：

1.工程设计图纸

2.工程预算明细表

3.施工方案及施工进度计划

4.材料及设备清单

5.工程验收标准及方法

6.安全生产管理制度

7.合同履行过程中的相关证明文件和资料二、违约行为及认定：

1.施工方未按照约定完成工程内容或质量标准不符合要求的，视为违约。

2.施工方未按照约定工期完成工程的，视为违约。

3.施工方使用假冒伪劣材料的，视为违约。

4.业主未按照约定时间支付工程款的，视为违约。

5.业主提供的现场条件不符合施工要求的，视为违约。

6.双方在履行合同过程中发生争议，未能通过协商解决的，视为违约。三、法律名词及解释：

1.甲方：指委托施工方进行家庭装修工程的业主。

2.乙方：指接受甲方委托进行家庭装修工程的施工方。

3.工程款：指甲方按照施工进度支付给乙方的合同价款。

4.工程验收：指对完成的工程进行质量、安全、进度等方面的检查和评定。

5.违约行为：指合同一方未能履行合同约定的义务。四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.遇到施工进度延误的问题，应及时与施工方沟通，了解原因，并协商解决。

2.遇到工程质量问题，应及时提出，要求施工方整改，并承担相应费用。

3.遇到合同争议，尝试友好协商解决，如协商无果，可依法向人民法院提起诉讼。

4.遇到业主未按约定时间支付工程款的问题，应及时与业主沟通，提醒其履行合同约定。五、所有应用场景：

1.家庭住宅装修工程

2.商业空间装修工程

3.办公室装修工程

4.