2024建设工程施工合同索赔正规范本

2024建设工程施工合同索赔正规范本合同编号：__________合同各方信息：甲方：（全称）乙方：（全称）根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行建设工程施工，乙方按合同约定完成施工任务，甲乙双方就合同履行过程中发生的争议，经协商不成，可以向约定的仲裁机构申请仲裁或向人民法院起诉，达成一致，签订本合同。第一条工程概况1.1工程名称：（工程全称）1.2工程地点：（工程具体位置）1.3工程规模：（工程规模描述）1.4工程内容：（工程内容描述）1.5工程合同价款：人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。第二条乙方义务2.1乙方向甲方承诺，按照本合同约定的内容、质量标准、工期和价格完成本工程的施工任务。2.2乙方应严格按照国家和地方有关法律、法规和标准进行施工，确保工程质量、安全。2.3乙方应按合同约定的时间、数量、质量向甲方提供施工材料、设备等。2.4乙方应按合同约定的方式对施工场地进行清理、保护，并承担相应费用。2.5乙方应按合同约定承担工程保修期内的一切保修责任。第三条甲方义务3.1甲方应按合同约定的时间和金额向乙方支付工程进度款和竣工结算款。3.2甲方应按合同约定的时间向乙方提供施工所需的场地、资料、设备等。3.3甲方应按合同约定对乙方施工过程中的问题给予及时解决。3.4甲方应按合同约定承担不可抗力因素导致工程损失的责任。第四条工程进度与工期4.1乙方应按合同约定的工期完成本工程的施工任务。4.2乙方应按合同约定的时间向甲方提交工程进度报告，甲方应对乙方的工程进度进行监督。4.3甲方应按合同约定的时间向乙方支付工程进度款。4.4乙方未按合同约定的工期完成工程，应按合同约定向甲方支付违约金。第五条工程质量与验收5.1乙方应按合同约定的质量标准完成本工程的施工任务。5.2工程完成后，乙方应按合同约定的时间向甲方提交验收申请，甲方应对工程进行验收。5.3甲方在验收过程中发现工程质量问题，乙方应按合同约定及时整改。5.4工程验收合格后，乙方应按合同约定的时间向甲方提交竣工结算报告，甲方应对竣工结算款进行支付。第六条价格与支付6.1本工程合同价格采用（固定总价/变动总价）方式确定，具体金额为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。6.2甲方应按合同约定的时间和金额向乙方支付工程进度款和竣工结算款。6.3甲方未按合同约定的时间向乙方支付工程进度款和竣工结算款，应按合同约定向乙方支付滞纳金。第七条违约责任7.1乙方未按合同约定的内容、质量标准、工期完成工程，应按合同约定向甲方支付违约金。7.2甲方未按合同约定的时间向乙方支付工程进度款和竣工结算款，应按合同约定向乙方支付滞纳金。7.3乙方在施工过程中发生安全事故，应按合同约定承担相应责任。7.4甲方未按合同约定提供施工场地、资料、设备等，应按合同约定承担相应责任。第八条争议解决8.1甲乙双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。8.2协商不成时，甲乙双方应按合同约定的方式向仲裁机构申请仲裁或向人民法院起诉。第九条其他9.1本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力。9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且甲方支付完毕工程结算款之日终止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________年__________月__________日（一、附件列表：1.工程设计文件2.施工图纸和技术规范3.工程量清单4.施工组织设计5.安全生产管理制度6.质量保证措施7.材料设备供应合同8.工程验收标准和方法9.结算凭证和支付证明10.变更订单二、违约行为及认定：1.乙方未按合同约定的内容、质量标准、工期完成工程，视为违约。2.甲方未按合同约定的时间向乙方支付工程进度款和竣工结算款，视为违约。3.甲方未按合同约定提供施工场地、资料、设备等，视为违约。4.乙方在施工过程中发生安全事故，未按合同约定承担相应责任，视为违约。5.双方未按合同约定履行协商、争议解决等义务，视为违约。三、法律名词及解释：1.合同法：指《中华人民共和国合同法》规定的内容。2.建筑法：指《中华人民共和国建筑法》规定的内容。3.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。4.违约金：指一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担的违约责任。5.滞纳金：指逾期支付款项应承担的违约责任。6.竣工结算：指工程完成后，双方按照约定的方法和标准进行的工程价款结算。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：乙方应采取措施加快进度，并向甲方支付违约金。2.工程质量问题：乙方应及时整改，并承担整改费用。3.付款争议：双方应按合同约定及时解决，必要时可申请仲裁或诉讼。4.安全事故：乙方应立即报告甲方，并按合同约定承担责任。5.不可抗力因素：