抗震施工队合同书

抗震施工队合同书第一篇范文：合同编号：__________合同各方：甲方（以下简称“业主”）：乙方（以下简称“承包商”）：鉴于业主拟对某工程进行抗震施工，承包商愿意承担该工程的抗震施工任务，经双方友好协商，一致同意按照以下条款签订本合同，共同遵照执行。一、工程概述1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程内容：__________二、合同工期2.1本合同工期自____年__月__日起至____年__月__日止。2.2若因不可抗力等原因导致工期延误，双方应协商确定顺延工期。三、合同价款3.1本工程合同价款为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。3.2付款方式：__________四、工程质量4.1工程质量应达到国家及地方现行有关规范和标准的要求。4.2工程质量不符合约定，承包商应在接到业主通知后及时无条件返工，直至达到约定质量标准。五、合同变更与解除5.1在合同履行过程中，如发生特殊情况，甲乙双方可协商变更或解除本合同。5.2变更或解除合同，应书面签署，并经双方确认。六、违约责任6.1任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给守约方造成的损失。6.2违约金为合同价款的______%。七、争议解决7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。8.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份。九、附件9.1工程施工图纸及说明书9.2工程量清单9.3付款计划9.4工程验收标准及方法9.5工程保修协议甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________甲方代表（签名）：__________乙方代表（签名）：__________签订日期：____年__月__日第二篇范文：第三方主体甲方权益主导合同编号：__________合同各方：甲方（以下简称“业主”）：乙方（以下简称“承包商”）：丙方（以下简称“监理方”）：鉴于业主拟对某工程进行抗震施工，承包商愿意承担该工程的抗震施工任务，监理方愿意对工程进行监理。为确保工程质量，保障业主权益，经三方友好协商，一致同意按照以下条款签订本合同，共同遵照执行。一、工程概述1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程内容：__________二、合同工期2.1本合同工期自____年__月__日起至____年__月__日止。2.2若因不可抗力等原因导致工期延误，三方应协商确定顺延工期。三、合同价款3.1本工程合同价款为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。3.2付款方式：__________四、工程质量4.1工程质量应达到国家及地方现行有关规范和标准的要求。4.2监理方负责对工程质量进行监督检查，如发现工程质量不符合约定，有权要求承包商返工，直至达到约定质量标准。五、甲方权利5.1甲方有权对工程进度、质量、安全等方面进行监督检查。5.2甲方有权要求承包商和监理方提供与工程有关的资料、数据和信息。5.3甲方有权对承包商和监理方的违约行为提出整改要求，直至解除合同。六、乙方违约及限制条款6.1乙方应按照约定完成工程，如未能按期完成，应向甲方支付违约金，并赔偿因此给甲方造成的损失。6.2乙方应确保工程质量，如工程质量不符合约定，应无条件返工，直至达到约定质量标准。6.3乙方不得将工程转包给其他单位或个人，未经甲方书面同意，不得更换项目负责人。七、丙方责任及权利7.1丙方应按照约定对工程进行监理，确保工程质量符合约定。7.2丙方有权对承包商的施工过程进行监督检查，如发现不符合约定，有权要求承包商整改。7.3丙方应保持独立、客观、公正的态度，维护甲方权益。八、合同变更与解除8.1在合同履行过程中，如发生特殊情况，甲乙丙三方可协商变更或解除本合同。8.2变更或解除合同，应书面签署，并经三方确认。九、争议解决9.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。十、其他约定10.1本合同未尽事宜，三方可另行签订补充协议。10.2本合同一式三份，甲乙丙三方各执一份。十一、附件11.1工程施工图纸及说明书11.2工程量清单11.3付款计划11.4工程验收标准及方法11.5工程保修协议甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________丙方（盖章）：__________甲方代表（签名）：__________乙方代表（签名）：__________丙方代表（签名）：__________签订日期：____年__月__日本合同引入了监理方作为第三方主体，旨在确保工程质量，保障甲方权益。通过明确各方的责权利，甲方作为业主，享有对工程进度、质量、安全等方面的监督检查权，以及对承包商和监理方的违约行为提出整改要求直至解除合同的权利。同时，对乙方的违约及限制条款进行了详细规定，以保证工程质量和进度。丙方作为监理方，应保持独立、客观、公正的态度，维护甲方权益。通过本合同，旨在实现甲方权益为主导，确保工程顺利进行，达到预期质量目标。第三篇范文：第三方主体乙方权益主导合同编号：__________合同各方：甲方（以下简称“委托方”）：乙方（以下简称“设计方”）：丙方（以下简称“监理方”）：鉴于委托方拟对某项目进行设计，设计方愿意承担该项目的设计任务，监理方愿意对项目进行监理。为确保设计质量，保障设计方权益，经三方友好协商，一致同意按照以下条款签订本合同，共同遵照执行。一、项目概述1.1项目名称：__________1.2项目地点：__________1.3项目内容：__________二、合同工期2.1本合同设计工期自____年__月__日起至____年__月__日止。2.2若因不可抗力等原因导致设计工期延误，三方应协商确定顺延设计工期。三、合同价款3.1本工程设计合同价款为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。3.2付款方式：__________四、设计质量4.1设计质量应达到国家及地方现行有关规范和标准的要求。4.2监理方负责对设计质量进行监督检查，如发现设计质量不符合约定，有权要求设计方修改，直至达到约定质量标准。五、乙方权利5.1乙方有权对项目需求、设计要求等方面进行深入了解，并要求甲方提供与项目有关的资料、数据和信息。5.2乙方有权要求监理方对设计过程进行监督检查，确保设计质量符合约定。5.3乙方有权对甲方的违约行为提出整改要求，直至解除合同。六、甲方违约及限制条款6.1甲方应按照约定提供项目需求、设计要求等相关资料，如未能按时提供，应向乙方支付违约金，并赔偿因此给乙方造成的损失。6.2甲方应确保提供的设计资料真实、准确、完整，如设计资料不符合约定，应无条件修改，直至达到约定质量标准。6.3甲方不得将设计任务转包给其他单位或个人，未经乙方书面同意，不得更换项目负责人。七、丙方责任及权利7.1丙方应按照约定对设计过程进行监理，确保设计质量符合约定。7.2丙方有权对设计方的设计过程进行监督检查，如发现不符合约定，有权要求设计方整改。7.3丙方应保持独立、客观、公正的态度，维护乙方权益。八、合同变更与解除8.1在合同履行过程中，如发生特殊情况，甲乙丙三方可协商变更或解除本合同。8.2变更或解除合同，应书面签署，并经三方确认。九、争议解决9.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。十、其他约定10.1本合同未尽事宜，三方可另行签订补充协议。10.2本合同一式三份，甲乙丙三方各执一份。十一、附件11.1项目设计图纸及说明书11.2设计量清单11.3付款计划11.4设计验收标准及方法11.5设计保修协议甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________丙方（盖章）：__________甲方代表（签名）：__________乙方代表（签名）：__________丙方代表（签名）：__________签订日期：____年__月__日本合同引入了监理方作为第