广东省建设工程施工合同

广东省建设工程施工合同合同编号：__________合同双方：甲方：全称：____________________________地址：____________________________法定代表人：____________________联系电话：____________________乙方：全称：____________________________地址：____________________________法定代表人：____________________联系电话：____________________鉴于甲方为建设工程项目的业主，乙方为具备相关资质和能力的施工单位，双方为了共同完成该建设工程项目，明确双方的权利、义务和责任，经友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。第一条工程概况1.1工程名称：____________________1.2工程地点：____________________1.3工程规模：____________________1.4工程内容：____________________1.5工程预算：____________________第二条合同价格2.1本合同的合同价为：____________________元（大写：____________________元整）。2.2乙方在合同签订后____个工作日内，向甲方提交工程预付款的申请，甲方应在收到申请后的____个工作日内支付预付款，预付款比例为合同价的____%。2.3乙方在工程进度达到____%时，可向甲方提交进度款支付申请，甲方应在收到申请后的____个工作日内支付进度款。2.4工程竣工后，乙方应向甲方提交工程结算报告及完整的相关资料，甲方应在收到报告后的____个工作日内进行审核，确认无误后支付剩余款项。第三条合同履行3.1乙方应按照约定的工程内容、规模、质量和进度要求，完成工程建设。3.2乙方应按照国家和行业的相关标准、规范进行施工，确保工程质量。3.3乙方应严格按照合同约定的工期完成工程，如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。3.4乙方应保证工程安全，严格按照施工安全规范操作，确保施工过程中不发生安全事故。3.5乙方应承担工程期间的一切税费、保险等费用。第四条甲方权利和义务4.1甲方应按照合同约定支付合同价款，不得无故拖欠或延迟支付。4.2甲方应提供施工所需的场地、水源、电源等基础设施，并保证施工期间畅通无阻。4.3甲方应协助乙方办理施工所需的各种手续和证件。4.4甲方有权对乙方的施工过程进行监督和检查，要求乙方及时整改不符合约定质量、安全、进度等方面的問題。4.5甲方应在合同约定的期限内接收工程，并对工程的质量和进度给予客观、公正的评价。第五条乙方权利和义务5.1乙方有权按照合同约定要求甲方支付合同价款。5.2乙方应按照合同约定的工程内容、规模、质量和进度要求，完成工程建设。5.3乙方应保证工程质量，如出现质量问题，乙方应承担修复及赔偿责任。5.4乙方应遵守国家和行业的相关法律法规，严格按照施工安全规范操作，确保施工过程中的安全。5.5乙方应承担因自身原因导致的工程延期责任。第六条违约责任6.1任何一方违反合同的约定，导致合同无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，违约金为合同价的____%。6.2乙方如违反合同约定的质量、安全、进度等方面的要求，甲方有权要求乙方及时整改，并有权解除合同，乙方应承担因此产生的全部责任。第七条争议解决7.1本合同的解释和执行均适用中华人民共和国的法律。7.2双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程竣工并验收合格后____日内终止。甲方（盖章）：________________________乙方（盖章）：________________________签订日期：________________________一、附件列表：1.工程设计图纸和技术规范2.施工组织设计方案3.工程量清单和材料清单4.工程进度计划和施工计划5.安全生产管理制度和应急预案6.工程质量保证书和材料合格证7.工程验收标准和程序8.双方签订的补充协议和修正案二、违约行为及认定：1.甲方未按约定时间支付预付款、进度款或剩余款项，视为违约。2.乙方未按约定完成工程内容、规模、质量和进度要求，视为违约。3.乙方未按国家和行业标准、规范进行施工，导致工程质量问题，视为违约。4.乙方未按施工安全规范操作，导致安全事故发生，视为违约。5.甲方未提供施工所需的基础设施或干涉乙方正常施工，视为违约。6.甲方未协助乙方办理施工所需的手续和证件，视为违约。7.双方未按约定解决争议，一方有权向人民法院提起诉讼。三、法律名词及解释：1.甲方：指合同中的委托人或发包人，负责提供工程项目的资金、场地和其他资源。2.乙方：指合同中的承包人或施工单位，负责完成工程项目的施工任务。3.合同价款：指双方约定的工程总价款，包括工程成本、利润和税费等。4.预付款：指甲方在合同签订后按约定比例预先支付给乙方的款项。5.进度款：指甲方根据乙方的工程进度按约定比例支付的款项。6.违约金：指违约方按照合同约定向守约方支付的赔偿金。7.工程质量：指工程满足设计要求、法律法规和验收标准的能力。8.安全生产：指在施工过程中，采取措施防止事故发生，保障人员安全和财产损失。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：乙方应采取措施加快进度，并向甲方支付违约金。2.工程质量问题：乙方应立即整改，并承担修复和赔偿责任。3.安全事故：乙方应立即报告甲方，采取措施防止事故扩大，并承担相应责任。4.支付纠纷：双方应友好协商解决，无法解决的，可依法向人民法院提起诉讼。5.合同争议：双方应通过友好协商解决，协商不成的，可依法向人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.适用于广东省