2024年建设工程借款合同常用版（四篇）

第3页共3页2024年建设工程借款合同常用版贷款方：联系方式：借款方：联系方式：风险提示：借款、还款都必须注意保存好相关的书面证据。一般而言，欠条或者借条在债务人之手时，可能将被推定为该债务已经清偿。原告主张债权时，如无法提供书面借据的，应提供必要的事实根据或与自己无利害关系的两人以上的证人证言，来支持自己的主张。根据国家规定，借款方为进行基本建设所需贷款，经贷款方审查发放。为明确双方责任，恪守信用，特签订本合同，共同遵守。第一条借款用途：第二条借款金额借款方向贷款方借款人民币（大写）____元。风险提示：借款数额肯定要写的，大家也都会写，只是要注意数额应该用大写，并标上币种。在大写的旁边再附注小写，并写上小数点。这样做主要是防止数额被更改。写清楚了，如果你是借款人，你不用担心数额被修改。如果你是出借人，不用担心借款人说数额被你改过。第三条借款利率自支用贷款之日起，按实际支用数计算利息，并计算复利。在合同规定的借款期内，年息为____％。借款方如果不按期归还贷款，逾期部分加收利率____％。风险提示：利息可以由双方自行约定，但如最终引发纠纷，对于未支付的部分利息，只要未超过年利率____%，人民法院会给予保护；约定的利率超过年利率____%，超过部分的利息约定无效。但如果约定的年利率为____%____%，借款人已经支付的部分利息，出借人可不予返还。第四条借款期限借款方保证从____年____月起至____年____月止，用国家规定的还款资金偿还全部贷款。贷款逾期不还的部分，贷款方有权限期追回贷款，或者商请借款单位的其它开户银行代为扣款清偿。风险提示：借款时间是认定借款期限和诉讼时效的重要依据，也是认定借条事实的重要因素，应该在写明____年____月____日。年份不能省略，如果没写年份，一旦发生纠纷，难以确定具体的时间。如果你是借款人，为防止借款日期被修改，应当用汉字大写：如：“年三月十六日”。第五条因国家调整计划、产品价格、税率，以及修正概算等原因，需要变更合同条款时，由双方签订变更合同的文件，作为本合同的组成部分。第六条违约责任贷款方保证按照本合同的规定供应资金。因贷款方责任未按期提供贷款，应按违约数额和延期天数，付给借款方违约金。违约金的计算与银行规定的加收借款方的罚息计算相同。风险提示：除违约金的约定外，为了保障款项的回收，还可以就借款设置抵押。需要注意，借款的抵押如果涉及不动产，要到相关部门办理登记手续，才能对抗第三人。第七条贷款方有权检查、监督贷款的使用情况，了解借款方的经营管理、计划执行、财务活动、物资库存等情况。借款方应提供有关的统计、会计报表及资料。借款方如果不按合同规定使用贷款，贷款方有权收回部分贷款，并对违约使用部分按照银行规定加收罚息。借款方提前还款的，应按规定减收利息。第八条本合同条款以外的其它事项，双方遵照《中华人民共和国经济合同法》的有关规定办理。第九条争议解决方式甲乙双方在本合同履行期间如果发生争议，双方应该协商解决，协商不成，任何一方可向本合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。风险提示：借款合同纠纷的诉讼时效为____年。如约定还款期限的，诉讼时效从借款到期次日开始计算。到期有催讨的，从催讨次日重新计算，但须保存催讨的证据；没有约定还款期限的，债权人可以随时提出还款主张，不受两年诉讼时效的限制，但提出还款主张后两年内没有继续主张的，视为超过诉讼时效，法律不予支持。第十条本合同经过签章后生效，贷款本息全部清偿后失效。本合同一式五份，签章各方各执一份，报送主管部门、总行、分行各一份，具有同等法律效力。风险提示：为了确保签名的真实性，应要求当事人提供身份证复印件，而且复印件上还应当让债务人签字。最好有借款人按手印，因为身份证也有假的，如果有盖手印会更好。尤其是在签名潦草的情况下更是如此。贷款方（盖章）：负责人：____年____月____日借款方（盖章）：负责人：____年____月____日2024年建设工程借款合同常用版（二）借款合同甲方：（借款人姓名/单位名称）证件号码/营业执照号码：联系地址：电话：邮编：乙方：（出借人姓名/单位名称）证件号码/营业执照号码：联系地址：电话：邮编：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲、乙双方经友好协商，就甲方向乙方借款事宜达成如下协议：一、借款基本信息1.1借款金额：人民币（大写）（小写）。1.2借款用途：甲方向乙方借款用于（具体借款用途）。1.3借款期限：自（年月日）起至（年月日）止。1.4利率：借款利率为年利率（%），按（按月/季/年）计息。1.5还款方式：（一次性还本付息/等额本息还款/其他还款方式）。二、借款发放及使用2.1乙方应在本合同生效之日起（具体日期），将借款款项全部支付至甲方指定的账户。2.2甲方保证所借款项将用于本合同约定的借款用途，不得挪作他用。2.3甲方应按照本合同的约定使用借款，不得将借款用于违法、非法目的。三、借款偿还3.1借款到期日，甲方应将借款本金和利息一次性归还给乙方。3.2若甲方不能按时还款，甲方应支付逾期利息，逾期利率为（%）。3.3甲方还款遇到困难，应提前（具体时间）告知乙方，并经双方协商后提出调整还款计划，乙方需书面同意后方可执行。3.4乙方有权要求在任何时候提前清偿全部或部分借款，且无需支付任何违约金。四、其他约定4.1甲方应按时履行还款义务，如因甲方原因导致违约，应承担相应违约责任。4.2本合同一式两份，甲、乙双方各持一份，具有同等法律效力。合同有效期限自双方签字盖章之日起生效。4.3本合同未尽事宜，由双方协商解决，争议解决方式为友好协商，协商不成向（争议解决地点）人民法院提起诉讼。甲方（借款人签字/单位盖章）：乙方（出借人签字/单位盖章）：日期：年月日日期：年月日2024年建设工程借款合同常用版（三）借款人：[借款人姓名]身份证号码：[身份证号码]地址：[借款人地址]出借人：[出借人姓名]身份证号码：[身份证号码]地址：[出借人地址]鉴于借款人需要进行建设工程的资金支持，出借人同意向借款人提供借款，双方本着平等、自愿、公平的原则，达成以下协议：一、借款金额及用途1.1借款金额：人民币[借款金额大写]（￥[借款金额小写]）整。1.2借款用途：借款人承诺将借款用于指定的建设工程，并保证借款的合法使用。二、借款期限和利率2.1借款期限：借款期限为[借款期限]个月。2.2利率：借款利率为[利率]%，计息方式为[计息方式]。三、还款方式和时间3.1还款方式：借款人应按照以下方式还款：(1)每月等额分期还款方式：借款人每月应在[还款日]日之前偿还本借款的等额分期金额；(2)到期一次性还款方式：借款人应在借款到期日一次性偿还本借款的本金和利息。3.2还款时间：借款人应按照以下时间还款：(1)每月等额分期还款方式：借款人应自[起始还款日]开始，至[终止还款日]，每月还款一次；(2)到期一次性还款方式：借款人应在借款到期日一次性偿还本借款的本金和利息。四、违约责任4.1借款人未按时足额偿还本借款的，应按照以下方式承担违约责任：(1)逾期利息：借款人每逾期一天应支付相应逾期利息，逾期利率为[逾期利率]；(2)违约金：借款人每次逾期偿还本借款的，应支付相应违约金，违约金率为[违约金率]；(3)默认利息：如借款人连续逾期偿还本借款超过[连续逾期天数]天的，借款人应支付相应的默认利息，默认利率为[默认利率]；(4)其他违约责任：借款人还应承担由违约行为所引起的一切损失、费用。4.2出借人未按时提供借款的，应承担违约责任，包括支付借款利息的违约金。五、保密条款5.1借款人和出借人应对本合同内容保密，未经对方同意，不得向任何第三方透露本合同的任何信息。5.2出借人保证在本合同有效期内，会保护借款人的隐私，不会泄露借款人的个人信息。六、解决争议6.1本合同的解释、履行和争议的解决适用中华人民共和国法律。6.2出借人和借款人在履行本合同过程中如发生争议，双方应协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、附则7.1本合同一式两份，借款人和出借人各执一份。7.2本合同及其修改、补充的协议应当以书面形式作出，适用于提前偿还、借款利率调整、违约责任等内容的变更。7.3本合同自双方签字或盖章之日起生效，自[借款日期]起生效。借款人（签字或盖章）：出借人（签字或盖章）：日期：日期：2024年建设工程借款合同常用版（四）贷款方：_____借款方：_____根据国家规定，借款方为进行基本建设所需贷款，经贷款方审查发放，为明确双方责任，恪守信用，特签订本合同，共同遵守。第一条借款用途_____________________________________。第二条借款金额借款方向贷款方借款人民币（大写）____元，预计用款为____年____元;____年____元;____年____元;____年____元;____年____元;____年____元。第三条借款利率自支用贷款之日起，按实际支用数计算利息，并计算复利，在合同规定的借款期内，年息为____%。借款方如果不按期归还贷款，逾期部分加收利率%。第四条借款期限借款方保证从____年____月起至____年____月止，用国家规定的还款资金偿还全部贷款。预定为____年____元;____年____元;____年____元;____年____元;____年____元;____年____元，贷款逾期不还的部分，贷款方有权限期追回贷款，或者商请代借款单位的其他开户银行代为扣款清偿。第五条因国家调整计划、产品价格、税率，以及修正概算等原因，需要变更合同条款时，由双方签订下列合同的文件，作为本合同的组成部分。第六条贷款方保证按照合同规定供应资金。因贷款方责任未按期提供贷款，应按违约数额和延期天数，付给借款方违约金。违约金计算与银行规定的'加收借款方的罚息计算相同。第七条贷款方有权检查、监督贷款的使用情况，了解借款方的经营管理、计划执行、财务活动、物资库存等情况。借款方应提供有关的统计、会计报表及资料。借款方如果不按合同规定使用贷款，贷款方有权收回部分贷款，并对违约使用部分按照银行规定加收罚息。借款方提前还款的，应按规定减收利息。第八条凡因本合同发生的或与本合同有关的一切争议，由各方协商解决;协商不成的，应提交华南国际经济贸易仲裁委员会按照金融争议仲裁规则进行仲裁。仲