水电工程施工协议

水电工程施工协议合同编号：__________地址：联系电话：地址：联系电话：鉴于业主拟进行水电工程的建设，需由施工方提供相应的施工服务，双方经协商一致，特订立本施工协议，以共同遵守。第一条工程概况1.1工程名称：____________________1.2工程地点：____________________1.3工程内容：包括但不限于水电工程的规划、设计、施工、验收、保修等。1.4工程规模：____________________1.5工程预算：人民币（大写）：__________________元整（小写）：__________________元。第二条施工方的义务2.1施工方应按照工程设计图纸、施工规范和业主的要求进行施工，确保工程质量符合相关标准。2.2施工方应按照约定的工期完成工程施工，如有延误，应承担相应的违约责任。2.3施工方应确保工程安全，采取有效措施防止安全事故的发生，如发生安全事故，应承担相应责任。2.4施工方应承担工程施工过程中的环境保护责任，确保施工过程中不对周边环境造成污染。2.5施工方应按照约定的价格支付材料款、设备款、人工费等各项费用。第三条业主的义务3.1业主应按照约定向施工方支付工程款，包括但不限于工程进度款、材料款、设备款、人工费等。3.2业主应协助施工方办理工程施工所需的各项手续，包括但不限于施工许可、验收等。3.3业主应提供施工场地，确保施工场地符合施工要求。3.4业主应在施工过程中提供必要的配合，确保工程施工的顺利进行。3.5业主应按照约定时间支付工程款，如逾期支付，应承担相应的违约责任。第四条工程验收4.1工程完成后，施工方应按照约定时间向业主提交工程验收申请。4.2业主应在约定的时间内对工程进行验收，如验收不合格，施工方应按照业主的要求进行整改。4.3工程验收合格后，施工方应向业主提供工程保修书，承诺在保修期内对工程进行保修。第五条违约责任5.1双方应严格按照本协议的约定履行各自的权利和义务，如一方违约，应承担相应的违约责任。5.2施工方如未按照约定工期完成工程，应按照逾期天数向业主支付违约金，违约金计算方式为：工程总价款的万分之五。5.3业主如未按照约定时间支付工程款，应按照逾期天数向施工方支付违约金，违约金计算方式为：应付款项的万分之五。第六条争议解决6.1双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1本协议一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。甲方（盖章）：_______________乙方（盖章）：_______________签订日期：_______________一、附件列表：1.工程设计图纸2.施工规范3.工程预算明细表4.工程保修书5.材料款、设备款、人工费等费用的支付凭证6.工程验收报告7.违约金计算公式说明二、违约行为及认定：1.施工方未按照约定工期完成工程，认定为违约行为。2.业主未按照约定时间支付工程款，认定为违约行为。3.施工方未按照约定质量标准完成工程，认定为违约行为。4.施工方未按照约定支付材料款、设备款、人工费等，认定为违约行为。5.业主未按照约定提供施工场地或未提供必要配合，认定为违约行为。三、法律名词及解释：1.水电工程施工协议：双方为完成水电工程的建设，明确各自权利义务的书面协议。2.甲方（业主）：水电工程的委托方，负责提供施工场地、支付工程款等。3.乙方（施工方）：水电工程的承包方，负责施工、验收、保修等。4.工程预算：水电工程施工所需的各项费用预估。5.工期：双方约定的完成工程施工的时间。6.违约金：违约方应支付给对方的一种经济赔偿。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：解决办法：双方协商调整工期，必要时签订进度调整协议。2.工程质量问题：解决办法：及时停工整改，重新验收，直至符合质量标准。3.工程款支付纠纷：解决办法：双方按照协议约定的支付时间和比例进行支付。4.施工场地或配合问题：解决办法：提前沟通，