2024年详细版建设工程合同（二篇）

第3页共3页2024年详细版建设工程合同发包方（以下简称甲方）_____立合同单位：_____承包方（以下简称乙方）_____为了明确责任，按质、按量、按时完成任务，依据《中华人民共和国民法典》及国家有关法律、法规和政策的规定，结合本工程具体情况，经双方协商，签订如下条款，共同遵守。第一条工程概况一、工程名称：_____二、工程地点：_____三、工程范围和内容：_____四、工程总造价：_____五、质量等级：_____六、工程工期：_____第二条承包方式本工程采取下列第_____项方式承包。1、按施工图预算加签证、加政策性调整结算；2、包工不包料；3、包工包料。如采取全部包干金额，一般不得调整。但遇设计变更或政策性调整引起设备、材料价格的调整及人力不可抗拒的自然灾害，可调整合同工程价格。第三条价款支付与结算一、工程款支付方式：二、由于工程设计变更而引起的工程量增减，价格按相关定额进行增减，按实结算。三、工程结算依据第四条工程变更本工程在施工中，任何一方不得任意变更设计。如确需变更时，双方协商，签证协议后方可变更。第五条工程验收一、工程竣工后，双方组织有关人员及时验收。二、工程竣工验收后，甲方方可使用。未经验收而使用则视为合格工程。第六条保修条件及期限保修期____个月，在规定的保修期内，凡因施工造成的质量事故和质量缺陷应由乙方无偿保修（因甲方使用不当及人为损坏，不在无偿保修范围内）。第七条双方责任甲方：一、工程开工前，应交给乙方施工图纸____份，地质勘察报告____份，并组织原设计单位向乙方进行技术交底和图纸会审。二、做好施工区域内“三通一平”（_____通、电通、_____、场地平）及地下原有管道、电路及其他障碍物的清理迁移工作。三、确保乙方施工中的工作、生活环境，协助乙方协调当地群众关系。乙方：一、根据甲方按合同提供的建设工程文件、图纸、资料和有关规定等，及时编制施工方案，做好各项施工准备工作；二、负责施工现场布置，指定电源、_____源、道路和材料堆放位置；三、严格按照施工图和技术说明书进行施工，确保工程质量。按合同规定时间，如期完工并交付验收，如遇不可抗拒因素，合同工期顺延。第八条违约责任乙方的责任：一、工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。由于修理或返工造成逾期交付的，偿付逾期违约金。二、工程未按合同规定的工期交付使用的，每逾期1天，按工程造价万分之_____付违约金。甲方的责任：一、未能按照合同的规定履行自己应付的责任，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿乙方由此造成的实际损失；二、工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工，应采取措施弥补或减少损失。同时，赔偿乙方由此造成的停工、窝工、返工、倒运，人员和机械设备调迁，材料和构件积压的实际损失；三、工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由甲方承担责任；四、乙方验收通知书送达____日后不进行验收的，按规定偿付逾期违约金；五、不按合同规定拨付工程款，按银行有关逾期付款方法规定的延付金额每日万分之_____偿付乙方赔偿金。第九条安全、文明施工乙方应按有关规定，采取严格的安全防护措施，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。非乙方责任造成的伤亡事故，由责任方承担责任和有关费用。乙方应文明施工，加强建设工程施工现场管理，保障施工顺利进行。第十条附则一、双方协商同意的有关修改建筑设施变更文件、洽商记录、会议记要以及资料图表等，也是本合同的组成部分；二、甲方指定_____为工地代表；乙方指定_____为工地代表。三、本合同未尽事宜，双方另行解决。四、本合同一式____份，甲、乙双方各执____份。甲方（签章）：_____乙方（签章）：_____开户银行：_____开户银行：_____帐号：_____帐号：_____电话：_____电话：____年____月____日2024年详细版建设工程合同（二）合同编号：____-XXX-XXX-XXX本合同由以下双方共同签订，即【甲方】和【乙方】，共同履行下述条款和条件：第一部分：合同概述1.1合同目的：本合同旨在确定甲方雇佣乙方承担【详细描述项目】的建设工程，并规定双方的权利和义务。1.2合同签订日期：【具体日期】。1.3工程概述：【详细描述项目的范围、规模、位置等信息】。第二部分：合同条款2.1工程内容：乙方将根据甲方的要求，负责完成以下工程内容：【详细描述建设工程的内容、范围、进度安排、关键要素等信息】。2.2工期：本工程的合理工期为【具体工期】。乙方应按照合同约定的日期和时间节点完成工程进度，并保证不延误工期。2.3技术要求：乙方应按照相关法规、标准和规范，确保工程质量符合甲方的要求。同时，乙方应提供相关证书和文件以证明工程符合法律和技术要求。2.4质量保证：乙方将提供工程质量保证期，期限为工程竣工后【具体时长】。在该保证期内，乙方将负责修理、更换以及其他乙方认可的维修义务。2.5工程费用：甲乙双方就工程费用达成如下约定：2.5.1工程总造价为【具体金额】。2.5.2工程合同金额包括但不限于：施工费、材料费、设备费、人工费、管理费、税费等。费用由甲方支付给乙方。2.6付款方式：甲方与乙方就工程费用的支付方式达成如下约定：2.6.1乙方将根据工程进度，向甲方提交付款申请。甲方应在收到申请后【具体天数】内进行付款。2.6.2付款金额由甲方在收到乙方付款申请后核实并确认后支付。2.7变更和索赔：如需对工程进行任何变更，应双方书面协商一致，并经合同变更补充协议确认。如因变更导致费用增减，双方应重新商定费用及支付方式。如因甲方原因导致工期延误或给乙方增加工作量，乙方可向甲方提出索赔申请，合理且符合法律规定的索赔将由甲方支付。2.8违约责任：合同一方违约将承担如下责任：2.8.1甲方违约：甲方应按约定支付工程费用，并承担由违约行为导致的乙方因此而产生的损失。2.8.2乙方违约：乙方应按时交付工程，并确保工程质量符合约定。如乙方有违约行为，甲方有权采取相应措施，包括但不限于终止合同、实施违约金等。第三部分：合同终止3.1合同终止原因：本合同可因以下原因而终止：3.1.1合同履行完毕。3.1.2双方一致解除合同。3.1.3接受法院判决或仲裁机构决定。3.1.4一方违约，另一方有权解除合同。3.2终止后的责任与义务：合同终止后，甲乙双方返还对方已获得的合法权益，并按照合同约定进行结算。第四部分：争议解决4.1合同争议解决方式：双方在履行本合同过程中如发生争议，应采用如下方式进行解决：4.1.1双方协商解决，如协商不成可通过仲裁机构进行仲裁。4.1.2如仲裁裁决无效，可以向可适用的法院提起诉讼。第五部分：其他条款5.1保密：双方在履行本合同过程中可能了解对方的商业机密或其他敏感信息。双方应对此类信息保密，并不得将其泄露给任何第三方。5.2合同权利转让：未经对方书面同意，任何一方不得将本合同项下的权利和义务转让给第三方。5.3通知：双方交流通知应以书面形式进行，并通过挂号信、快递或电子邮件送达。5.4适用法律：本合同适用【具体法律的名称】。5.5合同附件：本合同附件有【列出所有附件的清单】。第六部分：合同生效与变更6.1本