装修涂料施工合同范本求份

装修涂料施工合同范本求份合同编号：__________地址：联系方式：地址：联系方式：一、工程概况1.1工程名称：____________________1.2工程地点：____________________1.3工程面积：____________________1.4工程内容：包括但不限于涂料选购、涂料施工、现场清理等。二、施工方的义务2.1施工方应按照双方约定的标准和质量要求，完成工程的施工。2.2施工方应保证施工期间的安全，确保不损害业主的财产和人身安全。2.3施工方应在约定的工期内完成工程，如有延迟，应承担相应的违约责任。2.4施工方应对施工过程中产生的废弃物和垃圾进行妥善处理，不得污染环境。2.5施工方应按照约定的方式对工程进行保修，确保工程质量。三、业主的义务3.1业主应按照约定的时间和方式支付工程款项。3.2业主应提供施工所需的现场条件和必要的便利，包括但不限于施工场地、水电接入等。3.3业主应协助施工方进行施工，提供施工所需的相关资料和信息。3.4业主应在施工期间对施工过程进行监督，对施工质量提出合理建议。四、工程款项及支付方式4.1工程总价为人民币（大写）：____________元整（小写）：_____________元。4.2业主应按照如下方式支付工程款项：（1）合同签订后3天内，支付工程总价的50%作为预付款；（2）工程完工后，经双方验收合格，支付工程总价的30%；（3）剩余的20%作为质量保证金，自工程验收合格之日起一年内无质量问题，予以支付。五、合同的解除和终止5.1双方同意，合同签订后，如遇不可抗力等特殊情况，导致工程无法继续进行，双方可协商解除合同。5.2合同解除或终止后，业主应按照约定支付已完成的工程款项。六、违约责任6.1双方应严格履行本合同的约定，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付相应的赔偿金。6.2施工方如未能按照约定的工期完成工程，应按照逾期天数向业主支付违约金，违约金为工程总价的0.5%。七、争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1双方应遵守国家相关法律法规，不得从事违法经营活动。8.2双方在合同履行过程中如需变更或补充本合同，应签订书面协议，经双方盖章确认后生效。8.3本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（业主）：____________乙方（施工方）：____________签订日期：____________一、附件列表：1.工程设计图纸2.涂料样品及品牌规格说明书3.工程预算书4.施工方案及施工进度计划5.施工人员资质证明6.安全生产许可证7.环保审批文件8.工程验收标准及方法9.保修条款及相关证明文件二、违约行为及认定：1.施工方未按照约定标准和质量要求完成工程，或工程存在明显质量问题。2.施工方未按照约定的工期完成工程，或延期未达成双方书面同意的延期协议。3.施工方未按照约定方式对工程进行保修，或保修期内工程出现质量问题未及时解决。4.业主未按照约定时间和方式支付工程款项。5.业主未提供施工所需的现场条件和必要的便利，导致工程无法正常进行。6.业主未协助施工方进行施工，或提供相关资料和信息不准确导致工程延误或质量问题。三、法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。2.违约金：一方不履行合同义务或履行不符合约定的，应向守约方支付的赔偿金。3.质量保证金：为确保工程质量，业主保留部分款项在工程验收合格后一定期限内不支付，如无质量问题则支付。4.保修期：施工方对工程提供的保修期限，通常自工程验收合格之日起计算。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程款项支付问题：业主延迟支付或拒付工程款项时，施工方应及时与业主沟通，必要时可寻求法律途径解决。2.工程质量争议：工程完工后，如业主对工程质量有异议，双方应共同委托具有资质的检测机构进行检测，根据检测结果确定责任方。3.工期延误：如遇不可抗力等特殊情况导致工期延误，双方可协商延长合同工期。如属施工方原因导致工期延误，应按约定支付违约金。4.施工安全问题：在施工过程中，如发生安全事故，施工方应立即采取措施防止事故扩大，并及时报告业主和相关部门。五、所有应