2024年建设工程施工合同纠纷起诉状（二篇）

第3页共3页2024年建设工程施工合同纠纷起诉状民事起诉状原告:xxxxxxxxxx法定代表人xxx，职务董事长，住xx市xx区xx街xx号楼xx室，邮编:xxxxxx电话:xxxxxxxxxxx被告:xxxxxx公司，法定代表人xxx，职务总经理,住xx市xx区xx号，邮编:xxx电话:xxxxxxxxxxx案由:建设工程施工合同纠纷诉讼请求1、判令被告立即返还保修款62259.24元，延迟支付的违约金巧6694.12元;以上两项共计68953.36元;2、以上金额截至____年____月____日，逾期支付，则以62259.24元为基数，按每日0.024%支付逾期利息;3、本案的诉讼费用由被告负担。事实与理由原告与被告于____年____月____日签订了工程施工合同，按照合同约定，原告为被告建设的位于北京市通州区梨园镇某地的某项目B区的1#、2#楼的外墙外保温及饰面装饰工程进行施工，工期为50天，从____年____月____日至____年____月____日。合同还约定工程款的5%作为保修款，保修期自竣工之日起18个月，项目最后的结算金额为1245184.72元，所以被告留存保修款62259.24，保修期至____年____月____日。然而，过了保修期后，该项目并未发现质量问题，被告却以种种理由拒绝返还保修款。原告认为，被告拒绝返还保修款的行为已构成违约，严重损害了原告的合法权益，故依《中华人民共和国民事诉讼法》的有关规定，特向贵院提起诉讼，请求依法裁判。此致xx市xx区人民法院具状人:xxxxxx有限公司法定代表人:xxx____年____月____日二、建设工程合同纠纷发生的原因1、承包人没有资质，导致合同无效。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条，“建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据合同法第五十二条第(五)项的规定，认定无效:一、承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的;二、没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的;三、建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的。”在建设工程合同中，经常会出现一些非法转包，违法分包的情况，违反了法律的禁止性规定导致合同无效，以至于当事人的合法利益受到损害。或者签订合同的承包人是挂靠经营，自己根本不具备承包工程的资格。因此，在签订合同时，发包人或者业主要严格的对承包人的资格进行审查，以免发生纠纷。2、拖欠工程款工程款拖欠也是建设工程合同发生纠纷的主要原因之一。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》，第26条，“实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉的，人民法院应当依法受理。实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院可以追加转包人或者违法分包人为本案当事人。发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任。”司法解释为了维护实际施工人的利益，规定了发包人对于欠付工程款的责任。因此在合同的订立时，当事人最好约定违约金，这样可以约束发包人或者分包人的行为。如有任何法律问题，请咨询！！！如有侵权，请联系删除。2024年建设工程施工合同纠纷起诉状（二）【案号】XXX号原告：（甲方姓名、身份证号码、住址）被告：（乙方姓名、统一社会信用代码/身份证号码、住址）根据《中华人民共和国民事诉讼法》等相关法律的规定，原告将被告告上法庭，并提出以下诉讼请求：一、被告应立即停止违反合同约定的行为，履行合同义务，并支付原告违约金和延期工期的赔偿金。二、被告应承担本案的诉讼费用。全文如下：尊敬的法官：本案由本人原告申请，就与被告的建设工程施工合同纠纷向贵庭提起诉讼，请贵庭受理。一、事实及理由1.原告甲方与被告乙方于〔日期〕签订了一份《建设工程施工合同》（以下简称“合同”），合同约定了具体工程项目、工期、报酬等内容，双方均按照合同的约定履行各自的义务。2.合同约定了工程项目于〔日期〕开始施工，预计工期为〔天数〕天，工程款共计人民币〔金额〕元。3.自〔日期〕开始工程至今，被告未按照合同约定完成工程，且已超出工程期限。具体违约情况如下：（1）被告未按照合同约定的质量标准完成工程，施工质量不合格，严重影响了工程的使用效果。（2）被告未按照合同约定的工期完成工程，延期完成工程已经严重影响了原告的正常使用需求。4.为了解决纠纷，原告曾多次与被告进行沟通和协商，要求被告履行合同义务并解决工程质量问题。然而，被告一直未能积极回应和解决问题，导致原告长期无法正常使用工程。二、诉讼请求基于上述事实和理由，原告提出以下诉讼请求：1.要求被告立即停止违反合同约定的行为，按照合同约定履行工程施工义务，并保证工程质量符合合同约定的标准。2.要求被告支付原告违约金，根据合同约定，每日违约金为人民币〔金额〕元，计算自〔工期结束日期〕之日起至被告履行完合同义务之日止。3.要求被告支付原告的延期工期赔偿金，由于被告延期完成工程，导致原告无法正常使用工程，给原告造成了经济损失和使用上的不便，原告要求被告支付赔偿金人民币〔金额〕元。4.要求被告承担本案的诉讼费用。三、证据原告拟提供以下证据：1.建设工程施工合同原件及复印件。2.工程竣工验收证明书。3.工程质量鉴定报告。4.沟通和协商的相关记录和证据。四、诉讼费用根据《中华人民共和国民事诉讼法》及其相关法规的规定，本案的诉讼费用由被告承担。五、合议庭组成员和联系方式原告希望法庭指定以下合议庭组成员审理本案，并提供他们的联系方式：法官：（姓名）联系方式：（电话号