版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
第7页共7页2024年劳务承包合同常规版发包人:(全称)承包人:(全称)依据《中华人民共和国合同法》,《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,遵循平等,公正和诚实信用的原则,双方就建设工程劳务合作双方协商,订立本合同。第一条:工程概况及承包工作内容1.1工程名称:高尔夫都市花园住宅小区1#、2#、6#楼、2#人防工程。1.2分包工作内容:主体结构图纸内的全部工程量,包括外架搭拆、所有安全防护、前期钢筋除锈、模板拆除、现场清理等工作内容,(人防工程包括挖土清槽,打钎、回填土、)第二条:承包方式劳务分包、建筑平方米包干,包辅材,小型工具,小型机械,临时用电用水,施工放线等。第三条合同价款:承包价格每平米建筑面积所有包干单价元,(人防单价),面积以实际发生工作内容,面积按定额规定计算。此价格为最终平方米包干价结算,不再调整。第四条:付款方式进场第一个月不结算、第二个月底开始支付已完工程量的、工程交工验收合格后支付到总工程量的、当年停工后支付到已完工程量的、春节前支付到工程量的、留一年保修金。第五条:安全施工,及安全事故责任5.1发包人、承包人必须贯彻执行国家和政府,行业主管部门颁布的有关安全生产的法律法规及各项规定,严格按安全标准组织施工。5.2承包方在工程施工期间必须做好安全工作,搞好进场人员安全教育,做好现场各项安全措施,确保安全施工,出现安全事故,承包方自己负责。5.3为了加强安全管理,提高工人安全意识,发包方与承包方签订安全管理协议和各项安全处罚措施条例。第六条:工程质量,验收与保修6.1工程质量应达到设计图纸要求及约定标准和质量目标。6.2承包人必须按照国家规定的质量检验标准,施工验收规范和施工图组织施工,在施工中各分项工程必须在自检合格的基础上报验。6.3承包方必须编制各项专项施工方案,经项目部审批后方可施工。6.4为了加强工程质量管理,提高工人质量意识,发包方与承包方签订各项工程质量处罚措施条例。6.5工程验收以国家颁发的施工验收规范,质量检验准及施工图为依据。6.6在施工过程中发生的质量问题,一切责任由承包人承担。6.7工程验收承包方必须组织人员参加验收,并做好验收前的准备工作,如发现施工质量问题立即整改返修并承担一切经济责任。第七条:工期要求7.1施工工期;合同内主体结构____年____月____日前全部封顶、延误工期按每天_____0元罚款。7.2必须严格执行双方约定工期,承包方根据工期要求组织素质高的施工人员进场,编制施工进度计划,严格按进度计划施工。第八条:文明施工8.1发包人,承包人应严格执行建设部颁发的“施工现场管理暂行规定,”加强科学管理,坚持文明施工,保持现场整洁,做到工完料清,材料码放整齐。8.2对宿舍区标准,双方约定如下:食堂,宿舍要保持卫生,宿舍不准自开小灶,不准赌博,(生活区宿舍照明安装电表收电费),用电不得私拉乱接,如需接电,必须报项目部许可,经专业电工安装,工地不得私开小买部。第九条:材料机具供应9.1本工程由发包人提供的机械设备为:龙门架、升降电梯、搅拌机,二级以上电箱,电线。9.2承包人自备的机具为:小型机械、小型工具、二级电箱以下的电缆线,电箱等9.3所有防护用品,防护用具:如安全帽,安全带,手套等由承包方承担。9.4由承包人自备的工具须其自带入现场,由发包人提供的材料和机械设备,由发包人供应到现场(400米内)、9.5承包人应遵守和执行发包人材料机具领用规定,对领用的材料、机具机械、钢管、扣件、等与发包人共同清点,办理手续,承包人负责保管,因承包人保管不善丢失的材料、机具机械、钢管、扣件、等按市场价格赔偿,并从劳务费中直接扣除。承包人指定负责签字验收,发包人指定负责签字。9.6本工程材料,材料的使用实行限额领料制度。严禁浪费材料,发现材料浪费,双倍价格赔偿,(正常损耗除外),承包人按计划提料,租赁材料在现场超过3天不用以及超过约定工期的租赁费由承包人承担。第十条:发包人的权利及义务10.1负责提供场地,道路,水电(每栋楼水一个接口,电一个二级箱)等大型机械。10.2负责提供施工图纸(一栋楼一套),提供必要的技术资料。10.3负责组织施工检查,验收,监督承包人的工程进度,工程质量,安全生产及按图施工情况,材料领用情况及行政管理事务。10.4负责解决施工中存在或发生的技术问题。10.5负责施工图纸会审,编制施工组织设计及总的工期控制计划,审查承包人编制的详细施工进度计划和专项方案。10.6负责对承包人在安全,质量,工期,现场文明施工等方面的监督,发现有违反约定规定,发包人提出整改意见,督促承包人进行整改,承包人承担造成的损失。10.7负责组织工程验收工作。第十一条:承包人的权利和义务11.1承包人对与其确定劳动关系的作业工人必须认真审查,保证工人的政治素质,身体素质和技术水平,工人年龄不得低于18周岁,不得超过55周岁。11.2承包人需将其作业人员登记造册(须写明姓名,性别,年龄,工种,特殊工种证件及身份证复印件)。11.3在施工生产过程中,承包人必须保证作业人员相对稳定,不能随意变更备案人员,服从发包人的统一安排。11.4承包人必须按施工图纸,变更洽商进行施工。在施工中应注意成品保护、爱护使用发包人提供的机械设备及其机具。11.5承包人必须服从建委,安全站,质检站,监理,项目部等单位检查。积极做好各项准备工作。11.6承包人应对作业工人进行安全生产,食品卫生,交通安全等方面教育,自觉遵守发包人现场管理规定及各项规章制度。11.7承包人负责所有作业人员的“三险”。11.8承包人必须向发包人提供劳务公司企业法人营业执照,国家组织机构代码证,项目经理证,技术员,安全员资格证书等管理人名单及作业人员身份证复印件,特殊工种操作证。第十二条:承包人违约责任12.1因承包人原因、造成发包人工期延误或工程质量严重不符合要求时,发包人有权终止合同,并要求承包人在____日内退出施工现场,承包人必须无条件退出施工现场。发包人按其完成工程量75﹪办理结算,余款作为发包人二次选择承包队伍的经费和因此造成的损失。12.2承包人未按发包人规定要求进场的施工人员,发包人有权要求承包人进行更换、调整,承包人无法调整时,发包人有权暂不安排施工任务(窝工损失承包人自负),并书面通知承包人,直至终止合同。12.3因承包人责任造成质量事故和延误工期,其工料损失概由承包人承担。第十三条:合同争议的解决在履行合同过程中发生争议,双方首先进行协商,协商不成向有关部门申请调解,当事人不愿意和解,调解不成的可向当地人民法院起诉。第十四条:合同生效与终止本合同经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。本合同在完成分包工作内容,保修期满,结清工程结算尾款后即宣告终止。第十五条:本合同正本一式三份,具有同等法律效力,双方各执一份,备案留存一份。甲方(公章):_____乙方(公章):_____法定代表人(签字):_____法定代表人(签字):_________年____月____日____年____月____日2024年劳务承包合同常规版(2)劳务承包合同甲方:(以下简称“甲方”)地址:联系人:电话:乙方:(以下简称“乙方”)身份证号码:地址:联系人:电话:综述:为明确双方的权益和责任,保障双方合法权益,甲乙双方根据中华人民共和国《合同法》及相关法律法规的规定,经友好协商,达成如下合同:一、合同目的本合同的目的是为甲方提供劳务服务和乙方从事劳务服务的约定。二、合同基本内容1.乙方向甲方提供以下劳务服务:(具体描述乙方提供的劳务服务内容和要求)2.甲方应向乙方支付相应的劳务费用:(对劳务费用的支付方式、金额、时间等进行明确说明)三、劳务期限本劳务合同自(具体日期)起生效,至(具体日期)终止,共计(具体天数/月数/年数)。四、双方权利和义务1.甲方的权利和义务:(1)支付劳务费用,按约定的时间和方式支付给乙方;(2)为乙方提供必要的劳动保护措施,确保乙方的人身安全;(3)按照约定搬迁、作息时间等,提供必要的工作条件;(4)如有变动或需要终止合同,提前通知乙方,并与乙方进行友好协商。2.乙方的权利和义务:(1)按照甲方的要求,提供符合要求的劳务服务;(2)保护甲方的商业秘密,并遵守相关法律法规;(3)保持工作状态良好,做到工作职责明确、工作效率高;(4)如有甲方提供的保护措施不到位或其他安全问题,请及时向甲方进行反馈。五、劳动保护措施甲方应根据乙方提供的劳务服务的性质和要求,提供必要的劳动保护措施,包括但不限于(根据实际情况填写具体措施,如安全防护措施、培训措施等)。六、劳务费用1.劳务费用的计算方法:(根据具体情况填写计算方法,如按小时、按天、按月计算等)2.劳务费用的支付方式:(根据具体情况填写支付方式,如现金、银行转账等)3.劳务费用的支付时间:(根据具体情况填写支付时间,如每月底、每周五等)七、解除合同1.当甲乙双方协商一致,或符合相关法律法规规定的情况下,可解除本合同。2.解除合同应提前(具体时间,一般为15天)通知对方,并进行友好协商。合同解除后,双方互不负有任何赔偿责任。八、附则1.本合同未尽事宜,可由双方根据具体情况进行补充约定,并签署补充协议。2.本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。甲方:签字:年月日乙方:签字:年月日2024年劳务承包合同常规版(3)甲方:_____乙方:_____依照《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,甲、乙双方就劳务施工承包事宜协商达成一致。订立本合同。第一条工程概况工程名称:工程地点:第二条工程承包范围:工程施工图纸所含土建工程项目(具体见5.2)第三条工程工期1.开工日期:以甲方开工令为实际进场日期,伐板基础垫层施工开始计算乙方的工期,以所承包工程竣工时间为结束,总施工天数为:第四条工程质量标准所承包工程范围内的工程质量:合格第五条承包方式、价格及包含的内容1.承包方式及单价:合同价格:本分包工程采用固定单价(钢筋工、、瓦工)的形式,按元/㎡建筑面积计价及地下室,完成图纸内双方约定的全部工作量2.承包价格所包含的内容:(1)安装;模板的制作与支设,砖胎膜的砌筑;内搭设与拆除、归类堆放;(2)甲方提供塔吊、人货电梯、搅拌机械等,操作工及其工资;(3)其他所有土建所需小型工具附件;(4)在图纸会审以后有分部分项工程,实际变更增减,在结算中增加或扣除增减工程量劳务费用。第六条甲方责任和义务1.负责与业主、监理、设计及有关部门工作联系,协调现场工作关系。2.及时提供由甲方供应的施工机械设备、材料等。3.按本合同约定,向乙方支付劳动报酬。4.统筹安排、协调解决非乙方独立使用的生产、生活临时设施、用水、用电及施工场地;第七条乙方的责任和义务:1乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全施工标准进行施工,确保工期和质量;2加强对现场操作工人的安全教育;3认真落实安全措施,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患,确保安全生产;4接受安全检查人员依法实施的监督检查。5由于违章操作造成工伤事故,并承担一切经济费用于法律责任。第八条结算及付款方式1、工程量计算:按设计施工图纸,工程变更签证联系单,有关会议纪要及相关签证证明等按实结算;2、工程款支付:甲方按乙方完成的月形象进度工程量(分项工程)支付70%的劳务费用,每栋封顶支付到已完工工程量的85%,局部(分项工程)验收合格后,支付到已完工工程量的95%;余款在两月内一次性付清。第九条争议1.如果甲方不按照本合同的约定支付劳务报酬,协调期间结束后,乙方可以停止工作。停止工作超过28天,甲方仍不支付劳务报酬,乙方可以发出通知解除合同,甲方必须赔偿乙方因此而遭受的损失。2.如在乙方没有完全履行本合同义务之前,总包合同或专业分包合同终止,甲方应通知乙方终止本合同。乙方接到通知后尽快撤离现场,甲方应支付乙方已完工程的劳务报酬,并赔偿因此而遭受的损失。3.乙方在施工中不能按甲方合理安排的工程进度完成工程量,或人员不足造成工期延误,甲方有权要求乙方清场,并不与结帐。3.甲、乙双方在履行合同时发生争议,可以自行协商解决;协商不成,双方应在合同签订所在地劳动仲裁部门或人民法院解决。第十条不可抗力:执行国家通行条款第十一条合同终止双方履行合同全部义务;劳务报酬价款支付完毕;乙方向甲方交付本合同承包工程作业成果,并经竣工验收合格后;保修期满未发生质量问题,本合同即告终止。第十二条合同份数本合同一式而贰份,甲乙双方各执一份。本合同双方签字后生效。补充条款乙方雇佣的劳务人员不得多余20%亳州市常住人口,有此现象,甲方有权终止合同。甲方(公章):_____乙方(公章):_____法定代表人(签字):_____法定代表人(签字):_________年____月____日____年____月____日2024年劳务承包合同常规版(4)【劳务承包合同】合同编号:2024-XXX甲方:(雇主)单位名称:法定代表人:地址:联系电话:乙方:(劳务承包方)单位名称:法定代表人:地址:联系电话:鉴于:1.甲方是一家依法注册的公司,具有合法经营资格;2.乙方是一家具有相应经营资质和技术能力的承包单位;3.为满足甲方业务发展需求,乙方愿意承接劳务承包项目;经甲乙双方协商一致,达成以下合作条款:第一条合同目的本合同是甲乙双方就合作开展劳务承包项目达成的协议,旨在明确双方的权利义务、工作内容和工作期限等相关事项。第二条合同期限本劳务承包合同自合同签署之日起生效,有效期为______年,即从____年__月__日至____年__月__日。第三条工作内容1.乙方同意接受甲方委托,承担如下劳务承包项目:(具体项目名称、项目内容等)2.乙方应按照甲方要求,完成项目中的各项工作任务,保质保量完成工作内容。3.乙方负责配备合格的工作人员,具备相应的技术和操作能力,确保项目能够顺利进行。第四条工作报酬1.甲方同意按照本合同约定支付乙方相应的劳务承包报酬。具体报酬金额和结算方式如下:(详细说明报酬金额、结算周期等)2.乙方按照累计工作量或按阶段性工作量完成后,甲方应及时支付相应报酬。如乙方未按时完成工作或工作质量不合格,甲方有权根据实际情况进行相应的扣款。第五条保密约定1.乙方在履行合同期间,必须保守甲方商业秘密和机密信息,不得泄露给第三方。2.乙方对于与合同项目相关的技术信息、商业计划、客户资料等,应严格保密,并承担因违反保密义务所造成的一切损失。第六条合同变更和解除1.如果出现不能避免的情况,导致合同不能履行,双方应根据实际情况协商解决,并签署书面协议进行合同变更或解除。2.任何一方在未经对方同意的情况下单方解除本合同,应承担相应的违约责任。第七条争议解决本合同履行过程中发生的争议,由双方协商解决。如协商不成,任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。第八条其他约定1.本合同未尽事宜,按照甲乙双方共同意愿处理。2.本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。甲方:(盖章)单位名称:法定代表人:签字日期:乙方:(盖章)单位名称:法定代表人:签字日期:2024年劳务承包合同常规版(5)发包方:_____(以下简称甲方)承包方:_____(以下简称乙方)根据《中华人民共和国》,公司项目管理实施细则及四分公司和项目部实际情况和特点,甲方将分部分项土建包清工工程委托乙方施工,双方本着平等互利原则,经友好协商,在原招标等有关文件基础上,签订以下合同条款,双方共同遵守。一、承包工作范围和内容1._____工程及承包范围外零星用工如行政用工等。2.按省九四预算定额砼工程中所有内容及施工人员现场技术,安全质量交底中明确的作业内容。3.搞好落手清工作,如泵管支撑架清理堆放,砼拌和机及水泥桶清理等。每天必须经甲方施工员签字认可,否则月终不予结帐。二、承包单价和结算方式1.按泵送15.0元/m3,非泵送20.0元/m3(此价格为优质工程价)点清工技工按5元/小时,普工按3元/小时(包括夜班、节假日)单价包括人工费、超高费、住宿费、进退场车旅费、劳动保护费(安全帽、手套、工作服、绝缘鞋)小型工具(手拉车、水管、木蟹、括尺、铁锹、抹刀)小型设备(振动机、振动棒、平板振动器)泵管支撑搭拆、泵管清洗堆放、砼机械设备清洗,余料利用。五证(暂住证、计生证、就业证、特殊工种作业证、上岗证)的管理费与手续费用、砼施工缝的清理、凿毛、钢筋表面清理,砼的养护不少于七天(包括麻袋铺面)墙、柱立面不得脱水及采取相应措施(塑料薄膜保护),以及个人调节税等。2.每月____日按施工员认可工程量,交核算员复核结帐,待各有关部门审核后,下月____日前支付工作量的80%,余款20%到年底时(农历)再支付10%,剩余10%作为安全质量保证金,待工程交工验收后,各有关部门结帐付清尾款。三、劳务人员工资发放办法乙方每月须编制一份有关劳务人工费发配方法,特别是年终劳务费用分配细则(须落实到个人)在每次结帐后付款前交甲方财务人员。四、乙方须编制每月用料计划提前一个月报甲方有关人员审核后,共同制定供料计划合理安排材料进场时间。严格按施工有关部门制定的材料损耗表控制节超,并采取相应奖罚措施。五、双方职责(一)甲方职责1.全面负责现场施工的月、季生产计划和劳动计划的编制,安排协调工作,保证该任务能连续、合理均衡的施工。2.负责现场施工技术问题的指导和质量监督,及时用书面形式传达作业指导书、安全交底书、施工图纸等技术有关资料。3.负责向乙方提供离开作业面40米内,水平或垂直距离的水电源(随机电箱或水龙头),并保障作业班组施工道路通畅和垂直运输设施要求。4.必须按施工组织设计和施工方案要求,保障作业班组施工现场安全设施齐全和机械设备安全的要求,并根据作业班组申请向作业人员提供安全文明施工所需的一切设施。5.应负责及时办理应甲方原因造成乙方损失的赔偿费用手续和因乙方原因造成损失的处罚手续。6.负责对乙方作业人员进行安全、质量、进度完成情况和综合管理情况的检查与考核工作,并有权随时对乙方管理资料进行审查。7.负责向乙方提供住宿及用膳设施的条件,并进行有偿管理与服务。每月房租费120元/间,水电费按每月50元/间计。8.负责组织乙方参加四分公司党政工团组织的双文明竞赛等各项活动。9.甲方有权勒令违法、违章经教育无效的乙方作业人员在24小时内离开本项目部。10.甲方必须向乙方办理机具使用转交手续。(二)乙方职责1.乙方应严格信守合同、招标文件及询标记录中乙方承诺的各项管理目标(质量、安全、施工计划、综合管理等)2.负责作业人员的政治思想、技术培训、职业道德、教育工作。3.按照合同精神及时向甲方书面申报劳务结算书和各项考核报表。4.负责对甲方提供的机械、机具、工具的保养、养护、维修工作,严格按甲方要求实行限额领料。5.负责对进场施工
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2024年建筑安装工程项目合同
- 力课件教学课件
- 2024年广告代理合作协议
- 2024年工程咨询与技术服务合作协议
- 2024年度公司用车管理协议
- 2024年度建筑工程设计、施工购销合同
- 2024年度35kv高压线路施工合同
- 2024年度某影视公司与某投资公司关于某电影项目融资的合同
- 公司年会的演讲稿模板八篇
- 为世界无车日活动宣传标语(155句)
- 2024年中国南水北调集团水网水务投资限公司及下属单位社会招聘高频难、易错点500题模拟试题附带答案详解
- (新版)食品生产企业食品安全员理论考试题库500题(含答案)
- 七年级语文上册第13课《纪念白求恩》公开课一等奖创新教案
- 统编版语文六年级上册第八单元大单元整体教学设计
- 教师个人业务学习笔记(41篇)
- 2025年高考语文复习备考复习策略讲座
- 数学史上的三次数学危机
- 2024年水电暖安装承包合同
- 缺乳(乳汁淤积)产妇的中医护理
- 2024北师大版新教材初中数学七年级上册内容解读课件(深度)
- 2024年公共营养师三级考试试卷及答案
评论
0/150
提交评论