2024一级注册建造师测试历年题库含答案全套

2024一级注册建造师测试历年题库含答案一.单选题(共有70题，只有一个正确答案，错选不得分)第1题:关于施工许可制度的说法中,正确的是()。A.中止施工满1年经核验不符合条件的,应当收回其施工许可证B.领取施工许可证后因故不能按期竣工超过6个月的,施工许可证自行废止**C.因故中止施工,恢复施工后1个月内应向发证机关报告D.批准开工报告的工程因故中止施工的,应当重新办理批准手续参考答案:A第2题:下列不属于受托人的义务的是()。A.亲自处理委托事务B.受指示处理委托事务C.受托事务报告和转交财产D.将事务转委托参考答案:D参考解析:本题考查:本题考查的内容是委托合同当事人的权利义务。受托人的义务:(1)受指示处理委托事务的义务；(2)亲自处理委托事务的义务；(3)受托事务报告和转交财产的义务；(4)披露委托人或第三人的义务；(5)承担赔偿的义务。第3题:对于拆除，工程，建设单位报送的备案资料中不包括的是()。A.拆除施工组织方案B.堆放、清除废弃物的措施C.拟拆除建筑物、构筑物及可能危及毗邻建筑的说明D.建设单位的资质证明参考答案:D参考解析:本题考查:此题考查了建设单位违法行为应承担的法律责任。，选项分析:建设单位应当在拆除工程施工15日前，将下列资料报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案:(1)施工单位资质等级证明；(2)拟拆除建筑物、构筑物及可能危及毗邻建筑的说明；(3)拆除施工组织方案；(4)堆放、清除废弃物的措施。第4题:某高速公路项目进行招标，开标后允许()。A.评标委员会要求投标人以书面形式澄清含义不明确的内容B.投标人再增加优惠条件C.投标人撤销投标文件D.招标人更改招标文件中说明的评定定标办法参考答案:A第5题:?蓝天房地产开发公司与远大建筑公司签订建设工程合同，合同中的仲裁条款应包括的内容是()(1)双方请求仲裁的意思表示?(2)远大建筑公司不向法院起诉的承诺(3)双方需要仲裁的事项?(4)双方争议的解决方式(5)双方共同选定仲裁委员会A.(1)(3)(5)B.(2)(4)(5)C.(1)(3)(4)D.(3)(4)(5)参考答案:A第6题:关于建设工程节能分部工程的验收的组织及参加人员，表述正确的是()。A.应由监理工程师主持，施工单位相关专业的质量检查员与施工员参加B.应由监理工程师主持，必要时可邀请设计单位相关专业的人员参加C.应由总监理工程师主持，必要时可邀请设计单位相关专业的人员参加D.应由总监理工程师主持，设计单位节能设计人员应当参加参考答案:D第7题:根据《民法典》的规定，下列合同属于实践合同的是()。A.建设工程合同B.保管合同C.买卖合同D.融资租赁合同参考答案:B参考解析:本题考查:本题考查的内容是合同的分类。，选项分析:根据合同的成立是否需要交付标的物，可以将合同分为诺成合同和实践合同。诺成合同(又称不要物合同)，是指当事人双方意思表示一致就可以成立的合同。大多数的合同都属于诺成合同，如建设工程合同、买卖合同、租赁合同等。实践合同(又称要物合同)，是指除当事人双方意思表示一致以外，尚须交付标的物才能成立的合同，如保管合同。第8题:根据《标准化法》，负责工程建设强制性国家标准的立项、编号和对外通报的单位()。A.省级人民政府标准化行政主管部门B.国务院住房城乡建设行政主管部门C.国家标准化管理委员会D.国务院标准化行政主管部门参考答案:D参考解析:本题考查:本题考查的是工程建设标准的分类，选项分析:国务院有关行政主管部门依据职责负责强制性国家标准的项目提出、组织起草、征求意见和技术审查。国务院标准化行政主管部门负责强制性国家标准的立项、编号和对外通报。第9题:某大学建设教师公寓项目，未经竣工验收，校方就投入使用；使用过程中，又发现5层结构混凝土横梁出现裂纹，这一质量缺陷，承担责任的说法正确的是()A.大学自己承担责任?B.大学负责维修?C.施工方承担质量保修责任?D.大学和施工方共同承担责任参考答案:C第10题:按照《建设工程质量管理条例》规定，在工程竣工验收后，向建设行政主管部门或者其他有关部门移交建设项目档案的主体是()。A.建设单位B.监理单位C.施工单位D.设计单位参考答案:A参考解析:本题考查:本题考查的是施工单位应提交的档案资料。，选项分析:按照《建设工程质量管理条例》规定，建设单位应当严格按照国家有关档案管理的规定，及时收集、整理建设项目各环节的文件资料，建立、健全建设项目档案，并在建设工程竣工验收后，及时向建设行政主管部门或者其他有关部门移交建设项目档案。故选择A。第11题:下列施工项目中，属于可以采用邀请招标方式进行发包的情形有()。A.涉及国家秘密、不适宜进行招标的施工项目B.受自然地域环境限制的施工项目C.技术复杂，只有少量潜在投标人可供选择的施工项目D.需要采用不可替代的专利的施工项目参考答案:C参考解析:本题考查:本题考查的是建设工程招标方式，选项分析:《招标投标法实施条例》进一步规定，国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，应当公开招标；但有下列情形之一的，可以邀请招标:(1)技术复杂、有特殊要求或者受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择；(2)采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大。B表述不完整，缺少“只有少量潜在投标人可供选择”。AD是可以不进行招标的情形。第12题:下列关于工程承包活动的表述中，正确的是()A.总承包通常分为工程总承包和施工总承包B.具有勘察、设计综合资质的企业，可承接施工总承包业务C.甲公司有施工总承包资质，但不能以EPC方式承包工程D.乙公司刚刚成立，暂以合作伙伴企业的名义承包工程参考答案:A第13题:关于工程建设团体标准，下列说法正确的是()。A.团体标准必须高于推荐性标准的相关技术要求B.团体标准不得高于强制性标准的相关技术要求C.团体标准由本团体成员约定采用D.团体标准不能供本团体外的社会采用参考答案:C参考解析:本题考查:本题考查的内容是团体标准。约定采用或供社会自愿采用。团体标准的技术要求不得低于强制性标准的相关技术要求；国家鼓励社会团体制定高于推荐性标准相关技术要求的团体标准；鼓励制定国际领先水平的团体标准。第14题:王某的受聘单位因经营不善破产，其本人的建造师注册证书和执业印章应该()。A.变更到其他单位继续使用B.失效并交回原注册单位注销C.由原注册单位吊销D.在本单位3年到期办理延续注册参考答案:B参考解析:本题考查:本题考查的内容是一级建造师的注册，选项分析:注册建造师有下列情形之一的，其注册证书和执业印章失效:(1)聘用单位破产的；(2)聘用单位被吊销营业执照的；(3)聘用单位被吊销或者撤回资质证书的；(4)已与聘用单位解除聘用合同关系的；(5)注册有效期满且未延续注册的；(6)年龄超过65周岁的；(7)死亡或不具有完全民事行为能力的；(8)其他导致注册失效的情形。故“失效并交回原注册单位注销”正确。第15题:在财产所有权中，所有权内容的核心是()。A.占有权B.使用权C.收益权D.处分权参考答案:D参考解析:本题考查:本题考查的是所有权，选项分析:处分权是所有人最基本的权利，是所有权内容的核心。第16题:按照《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，事故发生单位主要负责人受到刑事处罚或者撤职处分的，自刑罚执行完毕或受处分之日起，()之内不得担任任何生产经营单位的主要负责人。A.1年B.2年C.3年D.5年参考答案:D第17题:甲、乙在合同谈判中，甲恶意磋商，导致合同未能签订，给乙造成损失。甲违反了合同订立的()原则。A.平等原则B.合法原则C.公平原则D.自愿原则参考答案:C第18题:根据《民法通则》，关于代理的说法，正确的是()A.代理人在授权范围内实施代理行为的法律后果由被代理人承担B.代理人可以超越代理权实施代理行为C.被代理人对代理人的一切行为承担民事责任D.代理是代理人以自己的名义实施民事法律行为参考答案:A参考解析:代理人在代理权限内，以被代理人的名义实施名师法律行为.被代理人对代理人的代理行为，承担民事责任.P12.第19题:根据《建设工程质量管理条例》的规定，外墙面的防渗漏和电气管线工程的最低保修期限分别为()。A.2年和3年B.5年和2年C.3年和5年D.5年和合理使用年限参考答案:B参考解析:本题考查:本题考查的内容是建设工程质量的最低保修期限。《建设工程质量管理条例》规定，在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限为:1.基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；2.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；3.供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；4.电气管线、给水排水管道、设备安装和装修工程，为2年。其他项目的保修期限由发包方与承包方约定。正确选项是B。第20题:建设项目施工过程中发现地下古墓，立即报告当地文物行政部门，文物行政部门接到报告后，一般应在不超过()小时赶赴工地现场。A.12B.36C.48D.24参考答案:D第21题:关于仲裁协议的效力的说法，正确的是()。A.当事人对仲裁协议效力有异议的，可以在仲裁过程中随时提出B.如果合同终止，则合同中仲裁条款的效力也终止C.当事人对仲裁协议效力有异议的，只能请求仲裁机构作出决定D.未约定仲裁机构的，则仲裁协议无效E.合同的变更.解除.终止或者无效，不影响仲裁协议的效力，体现出仲裁协议的独立性参考答案:D第22题:由一个国家现行的各个部门法构成的有机联系的统一整体是()。A.法律形式B.法律体系C.法律规范D.法律部门参考答案:B第23题:标的物在订立买卖合同之前已经为买受人占有，合同生效即视为完成支付，这种交付方式是()。A.拟制交付B.简易交付C.占有改定D.特别交付参考答案:B参考解析:本题考查:本题考查的是买卖合同的法律规定，选项分析:简易交付，指标的物在订立合同之前已为买受人占有，合同生效即视为完成交付。第24题:某建设工程施工合同中约定了三种优先权，即:①抵押权人的优先受偿权；②消费者交付全部或者大部分购房款项后对房屋所有权的优先权；③承包人就欠款工程的拍卖价款享有优先受偿权。上述三种优先权利的法定优先顺序是()A.②①③B.①②③C.②③①D.③②①参考答案:C第25题:某建筑公司与职工王某因为拖欠工资问题产生劳动争议，王某拟提出劳动仲裁，说法正确的是()。A.当事人双方必须签订仲裁协议，劳动争议仲裁委员会才有管辖权B.王某至迟应当在知道其权利侵害之日起一年内申请仲裁C.王某也可以不经过劳动仲裁，直接向法院申请支付令D.王某也可以不经过劳动仲裁，直接向法院提起诉讼参考答案:C第26题:根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案适用法律问题的解释》，正确的是()。A.实际施工人只能起诉与其有合同关系的转包人或违法分包人B.发包人只在潜伏工程价款范围内对实际施工人承担责任C.实际施工人以发包人为发包人主张权利的，人民法院不得追加转包人或违法分包人为本案当事人。D.发包人或转包人或违法分包人对实际施工人就工程价款的清偿承担连带责任参考答案:B参考解析:本题考查的是禁止无资质的承揽工程。A选项，实际施工人还可以起诉发包人。C选项，实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院应追加转包或违法分包人为本案当事人。D选项的表述内容错误。第27题:关于建设工程返修的说法，正确的是()。A.施工企业只对自己原因造成的质量问题负责返修，费用由建设单位承担B.施工企业对所有的质量问题均应当负责返修，费用由建设单位承担C.施工企业对非自己原因造成的质量问题负责返修，费用由责任人承担D.施工企业只对竣工验收时发现的质量问题负责返修并承担费用参考答案:C第28题:某总承包单位与分包单位在分包合同中约定，由分包单位自行负责分包工程的安全生产，工程施工中，分包工程发生了安全事故，则该事故()A.按约定由分包单位自行承担全部责任B.由分包单位承担主要责任，总承包单位承担次要责任C.由总承包单位承担全部责任D.由总承包单位与分包单位承担连带责任参考答案:D第29题:保证合同的签订人为()。A.债权人与债务人B.债权人与保证人C.债务人与保证人D.保证人与被保证人参考答案:B参考解析:本题考查:此题考查了保证的基本法律规定。，选项分析:保证人与债权人应当以书面形式订立保证合同。第30题:根据《环境保护法》，企业事业单位和其他生产经营者违法排放污染物受到罚款处罚，可以按日连续处罚。关于“按日连续处罚”的说法，正确的是()A.责令改正，拒不改正的，可以按原处罚数额按日连续处罚B.是否可以按日连续处罚，与是否责令改正无关C.责令改正，拒不改正的，可以重新确定处罚数额按日连续处罚D.方性法规不得增加按日处罚的违法行为的种类参考答案:A第31题:某建设工程完工后，承包单位向建设单位提供完整的竣工资料和竣工验收报告，那么组织竣工验收的主体是()。A.质量监督站B.建设单位C.监理单位D.建设行政主管部门参考答案:B参考解析:本题考查:本题考查的是竣工验收的主体和法定条件，选项分析:按照《建设工程质量管理条例》规定，建设单位收到建设工程竣工报告后，应当组织设计、施工、工程监理等有关单位进行竣工验收。第32题:根据《企业所得税法》，下列纳税人中，属于企业所得税纳税人的是()。A.私营企业B.个体工商户C.个人独资企业D.合伙企业参考答案:A第33题:关于担保合同的说法，正确的是()。A.保证合同的双方当事人是保证人与债权人B.第三人为债务人向债权人提供担保时，不得要求债务人提供反担保C.主合同的效力不影响担保合同的效力D.担保合同被确认无效后，担保人不承担民事责任参考答案:A参考解析:本题考查:本题考查的是担保与担保合同的规定，选项分析:保证合同是为保障债权的实现，保证人和债权人约定，当债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的情形时，保证人履行债务或者承担责任的合同。第三人为债务人向债权人提供担保时，可以要求债务人提供反担保。担保合同是主合同的从合同，主合同无效，担保合同无效。担保合同被确认无效后，债务人、担保人、债权人有过错的，应当根据其过错各自承担相应的民事责任。第34题:下列文物中，属于国家所有的是()。A.祖传文物B.我国邻海毗邻海域中遗存的文物C.民营企业家捐赠给国家的文物D.遗存于公海的起源于中国的文物参考答案:C参考解析:本题考查:本题考查的是属于国家所有的文物范围。，选项分析:下列可移动文物，属于国家所有:(1)中国境内出土的文物，国家另有规定的除外；(2)国有文物收藏单位以及其他国家机关、部队和国有企业、事业组织等收藏、保管的文物；(3)国家征集、购买的文物；(4)公民、法人和其他组织捐赠给国家的文物；(5)法律规定属于国家所有的其他文物。第35题:关于保证责任的说法，正确的是()。A.当事人在保证合同中约定债务人不能履行债务时，由保证人承担保证责任的为连带责任保证B.当事人对保证方式没有约定或者约定不明确的，按照一般保证承担保证责任C.当事人对保证的范围没有约定，保证人应当对全部债务承担责任D.一般保证的保证人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满前六个月参考答案:C参考解析:本题考查:本题考查的是建设工程保证担保的方式和责任，选项分析:当事人在保证合同中约定，债务人不能履行债务时，由保证人承担保证责任的，为一般保证。当事人在保证合同中约定保证人与债务人对债务承担连带责任的，为连带责任保证。A错误，应为一般保证责任；B正确，当事人在保证合同中对保证方式没有约定或者约定不明确的，按照一般保证承担保证责任。C正确，当事人对保证担保的范围没有约定或者约定不明确的，保证人应当对全部债务承担责任；D错误，一般保证的保证人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起6个月。第36题:根据我国《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工单位应当对管理人员和作业人员每年至少进行()次安全生产教育培训，其教育培训情况记入个人工作档案。A.1B.2C.3D.4参考答案:A参考解析:本题考查:本题考查的是施工单位全员的安全生产教育培训。，选项分析:《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工单位应当对管理人员和作业人员每年至少进行1次安全生产教育培训，其教育培训情况记入个人工作档案。第37题:根据《关于进一步做好建筑业工伤保险工作的意见》，关于建筑行业工伤保险的说法，正确的是()。A.建筑施工企业职工应当按项目参加工伤保险B.建筑施工企业应当以职工基本工资为基数缴纳工伤保险费C.建设单位在工程概算中将工伤保险费单独列支，参与竞标D.建设工程开工前由施工总承包单位一次性代缴工伤保险费参考答案:D参考解析:本题考查:本题考查的是工伤保险的规定，选项分析:针对建筑行业的特点，建筑施工企业对相对固定的职工，应按用人单位参加工伤保险；对不能按用人单位参保、建筑项目使用的建筑业职工特别是农民工，按项目参加工伤保险。按用人单位参保的建筑施工企业应以工资总额为基数依法缴纳工伤保险费。以建设项目为单位参保的，可以按照项目工程总造价的一定比例计算缴纳工伤保险费。建设单位要在工程概算中将工伤保险费用单独列支，作为不可竞争费，不参与竞标，并在项目开工前由施工总承包单位一次性代缴本项目工伤保险费，覆盖项目使用的所有职工，包括专业承包单位、劳务分包单位使用的农民工。第38题:当事人一方履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，其赔偿额度为()A.不超过违反合同一方订立合同时应当预见到的因违反合同可能造成的损失B.合同中约定的额度C.违反合同一方违反合同时预见到的损失D.给对方造成的实际损失和自己获得的利益参考答案:A第39题:某施工单位作业工长将施工挖掘出来的文物据为己有，单位领导多次催促后仍拒不上交，则其有可能面临的处罚是()。A.开除B.行政拘留C.3000元罚款D.5000元罚款参考答案:D参考解析:《文物保护法》规定，有下列行为之一，尚不构成犯罪的，由县级以上人民政府文物主管部门会同公安机关追缴文物；情节严重的，处5000元以上5万元以下的罚款：（1）发现文物隐匿不报或者拒不上交的；(2)未按照规定移交拣选文物的。第40题:关于用人单位与劳动者发生劳动争议申请劳动仲裁的说法，正确的是()A.劳动关系存续期间因拖欠劳动报酬发生争议的，不受仲裁时效期间的限制B.双方必须先经本单位劳动争议调解委员会调解，调解不成的，才可以向劳动仲裁委员会申请仲裁C.劳动争议申请仲裁的时效期限为2年D.仲裁时效期间从权利被侵害之日计算参考答案:A参考解析:劳动争议申请仲裁的时效期间为1年。仲裁时效期间从当事人知道或者应当知道其权利被侵害之日起计算。劳动关系存续期间因拖欠劳动劳动报酬发生争议的，劳动者申请仲裁不受仲裁时效期间的限制，但是，劳动关系终止的，应当至劳动关系终止之日起1年内提出。第41题:关于民事诉讼中数个证据对同一事实的证明力，下列表述中正确的是()A.书证的证明力大于物证B.视听资料的证明力大于勘验笔录C.经过公证的书证，其证明力大于证人证言D.书证的证明力一般大于鉴定结论参考答案:C第42题:?工程设计图纸属于()的客体。A.物权B.财产权C.著作权D.专利权参考答案:C第43题:关于民事纠纷和解的说法，正确的是()。A.民事仲裁中当事人和解的，可以请求仲裁庭根据和解协议作出裁决书B.民事案件执行阶段不得和解C.民事诉讼中当事人和解的，应当撤回起诉D.当事人在民事诉讼中达成的和解协议具有强制执行力参考答案:A参考解析:本题考查:本题考查的是和解的规定，选项分析:执行中的和解是在发生法律效力的民事判决、裁定后，法院在执行中，当事人互相协商，达成协议，解决双方的争执。《民事诉讼法》规定，在执行中，双方当事人自行和解达成协议的，执行员应当将协议内容记入笔录，由双方当事人签名或者盖章。B错误。诉讼阶段的和解没有法律效力。当事人和解后，可以请求法院调解，制作调解书，经当事人签名盖章产生法律效力，从而结束全部或部分诉讼程序。结束全部程序的，即视为当事人撤销诉讼。C、D错误。第44题:用人单位违章指挥、强令冒险作业危及劳动者人身安全的，劳动者()。A.可以立即解除合同B.事先告知用人单位解除合同C.不得拒绝D.可以要求加薪参考答案:A参考解析:本题考查:本题考查的内容是劳动合同的解除和终止。用人单位以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动者劳动的，或者用人单位违章指挥、强令冒险作业危及劳动者人身安全的，劳动者可以立即解除劳动合同，不需事先告知用人单位。第45题:关于建设工程共同承包的说法，正确的是()A.中小型工程但技术复杂的，可以采取联合共同承包B.两个不同C.联合体各方应当与建设单位分别签订合同，就承包工程中各自负责的部分承担责任D.共同承担的各方就承包合同的履行对建设单位承担连带责任参考答案:C第46题:根据《标准施工招标文件》，关于建设工程争议评审的说法，正确的是()。A.当事人协议采用争议评审方式后，如果不接受评审组的建议或者裁决，也不能再通过仲裁或者诉讼的方式解决争议B.争议评审制度是法定的争议解决方式C.在争议评审期间，争议双方暂按总监理工程师的确定执行D.采用争议评审的，发包人和承包人应当在开工日后的14日内或者争议发生后，协商成立争议评审组参考答案:C参考解析:本题考查:本题考查的是争议评审机制的规定，选项分析:在争议评审期间，争议双方暂按总监理工程师的确定执行。“当事人协议采用争议评审方式后，如果不接受评审组的建议或者裁决，也不能再通过仲裁或者诉讼的方式解决争议”错误，一个评审组在工程进程中可能会持续解决很多的争议。如果当事人不接受评审组的建议或者裁决，仍可通过仲裁或者诉讼的方式解决争议。“争议评审制度是法定的争议解决方式”错误，“通用合同条款”的争议解决条款部分规定了争议评审内容，当事人之间的争议在提交仲裁或者诉讼前可以申请由专家组成的争议评审组进行评审。即争议评审制度是约定的争议解决方式。“采用争议评审的，发包人和承包人应当在开工日后的14日内或者争议发生后，协商成立争议评审组”错误，《标准施工招标文件》中规定，采用争议评审的，发包人和承包人应在开工日后的28天内或在争议发生后，协商成立争议评审组。第47题:甲房地产开发公司将一住宅小区工程以施工总承包方式发包给乙建筑公司，建筑公司又将其中场地平整及土方工程分包给丙土方公司。在工程开工前，应当由()按照有关规定申请领取施工许可证。A.乙建筑公司B.丙土方公司C.甲房地产开发公司和乙建筑公司共同D.甲房地产开发公司参考答案:D参考解析:本题考查:本题考查的是施工许可证的适用范围。，选项分析:《建筑法》规定，建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。本案中，已确定了建筑施工企业，符合建设单位申请领取施工许可证的条件。本题中建设单位是甲房地产开发公司，因此应当选择“甲房地产开发公司”。第48题:建设单位和施工企业经过平等协商确定某屋面防水工程的保修期限为3年，工程竣工验收合格移交使用后的第4年屋面出现渗漏，则承担该工程维修责任的是()A.工单位B.建设单位C.使用单位D.建设单位和施工企业协商确定参考答案:A参考解析:本题考查的是建设工程质量的最低保修期限。屋面防水的最底保修期限为5年，3年的约定是无效的，因此施工单位应当承担维修责任。第49题:根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，实行施工总承包的建设工程发生安全生产事故，由()负责上报事故。A.建设单位B.监理单位C.总承包单位D.分包单位参考答案:C第50题:关于城市.镇规划许可证的说法，正确的是()。A.以划拨方式提供国有土地使用权的建设项目，建设单位在取得划拨土地之后，方可向城市.县人民政府城乡规划主管部门提出建设用地规划许可申请B.以出让方式取得国有土地使用权的建设项目，建设单位在取得建设用地规划许可证之后，才能取得国有土地使用权。C.以划拨方式提供国有土地使用权的建设项目，建设单位在取得建设用地规划许可证后，方可向县级以上地方人民政府土地主管部门申请用地D.以出让方式取得国有土地使用权的建设项目，在签订国有土地使用权出让合同后，建设单位应当向城市.县人民政府建设行政主管部分领取建设用地规划许可证参考答案:C参考解析:在城市.镇规划区内以划拨方式提供国有土地使用权的建设项目，建设单位在取得建设用地规划许可证后，方可向县级以上地方人民政府土地主管部门申请用地，经县级以上人民政府审批后，由土地主管部门划拨土地。P53.第51题:甲建筑公司收到了某水泥厂寄发的价目表但无其他内容。甲按标明价格提出订购1000吨某型号水泥，并附上主要合同条款，却被告知因原材料价格上涨故原来的价格不再适用，要采用提价后的新价格，则下列说法正确的是()。A.水泥厂的价目表属于要约邀请B.甲建筑公司的订购表示属于承诺C.水泥厂的价目表属于要约D.水泥厂新报价属于承诺参考答案:A参考解析:《民法典》规定，要约邀请是希望他人向自己发出要约的表示。拍卖公告、招标公告、招股说明书、债券募集办法、基金招募说明书、商业广告和宣传、寄送的价目表等为要约邀请。商业广告和宣传的内容符合要约条件的构成要约。第52题:按照《注册建造师执业工程规模标准规定(试行)》的规定，下列关于注册建造师执业的工程规模标准的表述中，正确的是()。A.建筑工程专业中的房屋建筑工程分为10个工程类别B.一般房屋建筑工程划分为工业、民用与公共建筑工程三类项目C.工业、民用与公共建筑以建筑物的层数划分，28层以上为大型工程项目D.一级注册建造师可担任大、中、小型项目施工负责人参考答案:D第53题:某设备租赁公司将一台已经出租给某劳务公司的钢筋切割机转让给某施工企业,该切割机租赁还有3个月到期。转让合同约定当切割机租赁期限结束时劳务公司将其交付绐该施工企业。该买卖合同中切割机的交付方式为()。A.简易交付B.拟制交付C.指示交付D.占有改定参考答案:C第54题:对于可撤销合同，下列情况不可能出现的是()。A.当事人要求继续履行B.双方协商一致变更合同后，法院却要求撤销该合同C.当事人请求撤销合同后，法院要求变更合同D.当事人向法院或仲裁机构申请撤销合同参考答案:B参考解析:合同属于可变更.可撤销合同，撤销权人可以要求继续履行合同.变更合同或者撤销合同，但是撤销权人如果请求变更合同，那么法院或仲裁机构不得撤销，如果请求撤销合同，人民法院则可以变更合同第55题:下列关于代理的表述，错误的是()。A.代理人必须在代理权限内实施民事法律行为B.代理人必须以被代理人的名义实施民事法律行为C.被代理人应对代理人的代理行为承担民事责任D.委托代理人为被代理人的利益需要转托他人代理的，无需取得被代理人的同意参考答案:D第56题:?建设主管部门和有关部门对注册建造师执业活动履行监督检查职责时，可以要求被检查人员出示()。A.资格证书?B.注册证书?C.上岗证书D.执业印章?参考答案:B第57题:关于仲裁的说法，正确的是()。A.没有仲裁协议或者仲裁协议无效的，法院对当事人的纠纷应当予以受理B.对于仲裁协议有效的仲裁案件，法院仍具有管辖权C.只要一方当事人申请仲裁，仲裁委员会都应当予以受理D.仲裁裁决作出后，当事人就同一纠纷向法院起诉的，法院应当予以受理参考答案:A第58题:下列关于投标文件，说法错误的是()。A.投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件B.投标人在投标有效期内可以撤回投标文件C.投标文件应对招标文件提出的实质性要求和条件做响应D.联合体投标的，投标文件内容应包括联合体协议参考答案:B参考解析:考查投标文件相关知识点。投标人在招标文件要求的投标截止时间前可以撤回投标文件，过了该时间不能撤回。投标有效期从招标文件规定的投标截止时间开始计算。第59题:下列法律责任中，属于民事责任承担方式的是()。A.警告B.吊销许可证C.责令停产停业D.停止侵害参考答案:D参考解析:本题考查:本题考查的是建设工程法律责任制度，选项分析:A可以是行政处罚，也可以是行政处分。B和C是行政处罚，行政处罚的种类为:(1)警告、通报批评；(2)罚款、没收违法所得、没收非法财物；(3)暂扣许可证件、降低资质等级、吊销许可证件；(4)限制开展生产经营活动、责令停产停业、责令关闭、限制从业；(5)行政拘留；(6)法律、行政法规规定的其他行政处罚。D是民事责任的承担方式。《民法典》规定，承担民事责任的方式主要有:(1)停止侵害；(2)排除妨碍；(3)消除危险；(4)返还财产；(5)恢复原状；(6)修理、重作、更换；(7)继续履行；(8)赔偿损失；(9)支付违约金；(10)消除影响、恢复名誉；(11)赔礼道歉。第60题:女工张英已怀孕8个月，按照劳动法，企业的下列做法符合法律规定的是()。A.安排其加班B.安排其值夜班C.安排其跟随矿领导下矿井检查工作D.安排其做文秘工作参考答案:D参考解析:本题考查:本题考查的是女职工的特殊保护，选项分析:根据《女职工劳动保护特别规定》,女职工禁忌从事的劳动范围有:①矿山井下作业；②体力劳动强度分级标准中规定的第四级体力劳动强度的作业；③每小时负重6次以上、每次负重超过20公斤的作业，或者间断负重、每次负重超过25公斤的作业。根据《女职工劳动保护特别规定》,女职工在孕期不能适应原劳动的，用人单位应当根据医疗机构的证明，予以减轻劳动量或者安排其他能够适应的劳动。对怀孕7个月以上的女职工，用人单位不得延长劳动时间或者安排夜班劳动，并应当在劳动时间内安排一定的休息时间。第61题:下列情形中，属于施工作业人员的安全生产义务的是()。A.对本单位的安全生产工作提出建议B.接受安全生产教育和培训C.发现直接危及人身安全的紧急情况时停止作业D.拒绝违章指挥和强令冒险作业参考答案:B第62题:无效合同从()之日起就不具备法律效力。A.确认B.订立C.履行D.谈判参考答案:B第63题:确定中标候选人符合条件的是()。A.报价最低的投标人B.投标价格低于成本的投标人C.能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准D.能够满足招标文件中规定的报价最低参考答案:C参考解析:本题考查:本题考查的内容是中标的法定要求。中标人的投标应当符合下列条件之一:(1)能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准；(2)能够满足招标文件的实质性要求，并且经评审的投标价格最低，但是投标价格低于成本的除外。在确定中标人前，招标人不得与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判。第64题:根据《建设工程质量管理条例》，建设工程竣工验收应由()组织。A.施工单位B.监理单位C.设计单位D.建设单位参考答案:D第65题:施工企业将工程隐蔽部位覆盖后，建设单位对质量有疑问并要求施工企业对已覆盖的部位揭开重新检查的，其费用.工期和利润的承担原则是()。A.经检查证明工程质量不符合合同要求的，由施工企业承担由此增加的费用和延误的工期B.经检查证明工程质量不符合合同要求的，由施工企业承担由此增加的费用建设单位承担延误的工期C.经检查证明工程质量符合合同要求的，建设单位只承担由此延误的工期并支付施工企业合理的利润D.经检查证明工程质量符合合同要求的，建设单位只承担由此增加的费用和延误的工期参考答案:A第66题:某施工企业准备将一项发现创造申请专利，导致该发明的创造新颖性丧失的情形是()。A.申请日前五个月被他人泄密的B.申请日前三个月在学术论文中发表的C.申请日当日在规定的技术会议上首次发表的D.申请日前三个月在中国政府承认的国际展览会首次展出的参考答案:B第67题:关于对未成年工的特殊保护，下列表述不符合《劳动法》规定的是()。A.不得安排未成年工从事矿山井下劳动B.应当对未成年工定期进行健康检查C.不得安排未成年工从事.有毒有害的劳动D.不得安排未成年工从事高处.低温.冷水作业参考答案:D第68题:根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，关于建筑起重机械安装单位安全责任的说法，正确的是()A.安装单位应当与建设单位签订建筑起重机械安装工程安全协议书B.施工总承包企业不负责对建筑起重机械安装工程专项施工方案进行审查C.建筑起重器械安装完毕后，建设主管部门应当参加验收D.建筑起重机械安装完毕后，安装单位应当自检，出具自检合格证明参考答案:D参考解析:本题考查的是机械设备等单位向相关的安全责任。A选项，实行总承包的，应当由总承包与安装单位签订安全协议书，B选项，施工总承包需要进行安全专项方案的审核，C选项，建筑起重机械安装完毕后，施工单位应当组织出租.安装.监理单位等单位进行验收。第69题:甲施工企业从乙公司购进一批水泥，乙公司为甲施工企业代办托运。在运输过程中，家施工企业与丙公司订立合同将这批水泥转让丙公司，水泥在运输途中因山洪暴发火车出轨受到损失。该案中水泥的损失应由()。A.丙公司承担B.甲施工企业承担C.乙公司承担D.甲施工企业和丙公司分担参考答案:A第70题:甲公司与某输送设备生产厂签订了一份非标准输送设备定制合同，并向该公司支付了预付款。输送设备公司按约定完成了定制任务，但甲公司却未向其支付合同额中剩余的款项，也未提出解除该合同。对此，这家输送设备公司对这些设备享有()。A.处置权B.所有权C.使用权D.留置权参考答案:D二.多选题(共有30题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)第1题:按照《安全生产许可条例》规定，下列哪些生产企业应当取得安全生产许可证方可开展经营活动()。A.烟花爆竹生产厂B.监理公司C.建筑公司D.房地产开发公司E.矿山企业参考答案:ACE第2题:企业拖欠劳动报酬,则劳动者可以处理该争议的途径有()。A.向企业调解委员会申请调解B.向用人单位所在地的劳动仲裁委员会申请仲裁C.向约定的仲裁委员会申请仲裁D.直接向人民法院起诉E.直接向人民法院申请支付令参考答案:ABE第3题:某建设项目招标，评标委员会由2名招标人代表和3名技术、经济等方面的专家组成，这一组成不符合《招标投标法》的规定，则下列关于评标委员会重新组成的作法中，正确的有()A.减少一名招标人代表，专家不再增加B.减少一名招标人代表，再从专家库中抽取一名专家C.不减少招标人代表，再从专家库中抽取一名专家D.不减少招标人代表，再从专家库中抽取二名专家E.不减少招标人代表，再从专家库中抽取三名专家参考答案:BD第4题:下列纠纷不适用《仲裁法》裁决的有()。A.依法应当由行政机关处理的行政争议B.婚姻.扶养和继承纠纷C.收养和监护纠纷D.建设施工合同纠纷E.劳动争议案件参考答案:ABCE第5题:下列标准属于强制性国家标准的有()。A.行业专用的质量标准B.工程建设通用的安全标准C.工程建设专用的制度方法标准D.工程建设通用的试验标准E.工程建设行业专用的评定方法参考答案:BD第6题:在市区施工产生环境噪声污染的下列情形中，可以在夜间进行施工作业而不需要有关主管部门证明的是()。A.抢险救灾作业B.特殊需要必须连续作业C.自来水管道爆裂抢修D.由于施工单位计划向国庆献礼而抢进度的施工E.路面塌陷抢修参考答案:ACE参考解析:本题考查:本题考查的是施工现场躁声污染的防治，选项分析:在噪声敏感建筑物集中区域，禁止夜间进行产生噪声的建筑施工作业，但抢修、抢险作业，因生产工艺要求或者其他特殊需要必须连续施工作业的除外。因特殊需要必须连续施工作业的，应当取得地方人民政府住房和城乡建设、生态环境主管部门或者地方人民政府指定的部门的证明，并在施工现场显著位置公示或者以其他方式公告附近居民。第7题:甲乙双方的合同纠纷于2015年7月2日开庭仲裁，7月4日，经仲裁庭调解，双方达成了调解协议，7月5日仲裁庭根据调解协议制定了调解书，7月6日调解书交由双方签收，根据《仲裁法》有关规定，则下列说法正确的是()。A.该调解书与仲裁裁决书具有同等法律效力B.该调解书自2015年7月5日产生法律效力C.若当事人签收调解书后，申请人应撤回仲裁申请D.申请人签收调解书后，申请人应撤回仲裁申请E.该调解书自2015年7月6日产生法律效力参考答案:AE参考解析:本题考察的是仲裁中的调解，根据《仲裁法》的规定，调解达成协议的，仲裁庭应当制作调解书或者根据协议的结果制作裁决书。调解书与裁决书具有同等法律效力。调解书经双方当事人签收后，即发生法律效力。在调解书签收前当事人反悔的，仲裁庭应当及时作出裁决。由此判断A选项是正确的，调解书经双方当事人签收后，即发生法律效力，故选项B不正确，E选项正确；当事人撤回仲裁申请后反悔的，仍可以根据原仲裁协议另行申请仲裁。故C选项错误；申请人签收调解书后，申请人也可以不撤回仲裁申请，故D选项错误。第8题:在建设工程施工合同中，承包人的主要义务包括()。A.自行完成建设工程主体结构施工B.及时检查隐蔽工程C.不得转包和违法分包工程D.接受发包人有关检查E.交付竣工验收合格的建设工程参考答案:ACDE第9题:根据招投标相关法律和司法解释，下列施工合同中，属于无效合同的有()A.未经发包人同意，承包人将部分非主体工程分包给具有相应资质的施工单位的合同B.招标文件中明确要求投标人垫资并据此与中标人签订的合同C.建设单位直接与专业施工单位签订的合同D.承包人将其承包的工程全部分包给其他有资质的承包人的合同E.投标人串通投标中标后与招标人签订的合同参考答案:ADE第10题:当事人对人民法院委托的鉴定部门做出的鉴定意见有异议申请重新鉴定，提出证据证明存在()情形，人民法院应予准许。A.鉴定机构不具备相关的鉴定资格的B.鉴定程序严重违法的C.鉴定结论明显依据不足的D.经过质证认定不能作为证据使用的其他情形E.鉴定人员经验不足参考答案:ABCD第11题:国家一级建造师的主要执业范围是()。A.担任建设工程项目施工的项目经理B.担任建设工程项目评估人员C.从事建设工程项目结算工作D.从事建设工程项目预算工作E.从事其他施工活动的管理工作参考答案:AE参考解析:本题考查:本题考查的内容是一级建造师的执业范围。国家一级建造师的执业范围包括:1.担任建设工程项目施工的项目经理；2.从事其他施工活动的管理工作；3.法律、行政法规或国务院建设行政主管部门规定的其他业务。故AE正确。第12题:关于工程保修期的说法，正确的有()。A.基础设施工程的保修期为设计文件规定的该工程合理使用年限B.屋面防水工程的保修期为4年C.建设工程保修期的起始日是提交竣工验收报告之日D.保修期结束后,返还质量保证金E.在保修期内,施工企业一直负有维修保修义务参考答案:AE参考解析:本题考查:本题考查的是建设工程质量的最低保修期限，选项分析:“基础设施工程的保修期为设计文件规定的该工程合理使用年限”正确，基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限。“屋面防水工程的保修期为4年”错误，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年。“建设工程保修期的起始日是提交竣工验收报告之日”错误，建设工程保修期的起始日是竣工验收合格之日。“保修期结束后,返还质量保证金”错误，缺陷责任期内，承包人认真履行合同约定的责任，到期后，承包人向发包人申请返还保证金。“在保修期内,施工企业一直负有维修保修义务”正确，《建设工程质量管理条例》规定，建设工程在保修范围和保修期限内发生质量问题的，施工单位应当履行保修义务，并对造成的损失承担赔偿责任。第13题:根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，下列建筑起重机械不得出租、使用的有()。A.经检验达不到安全技术标准规定的建筑起重机械B.属国家明令限制使用的建筑起重机械C.没有完整安全技术档案的建筑起重机械D.超过制造厂家推荐的使用年限的建筑起重机械E.没有齐全有效的安全保护装置的建筑起重机械参考答案:ACE参考解析:本题考查:本题考查的是机械设备单位的安全责任，选项分析:有下列情形之一的建筑起重机械，不得出租、使用:(1)属国家明令淘汰或者禁止使用的；(2)超过安全技术标准或者制造厂家规定的使用年限的；(3)经检验达不到安全技术标准规定的；(4)没有完整安全技术档案的；(5)没有齐全有效的安全保护装置的。建筑起重机械有以上第(1)、(2)、(3)项情形之一的，出租单位或者自购建筑起重机械的使用单位应当予以报废，并向原备案机关办理注销手续。1Z306054机械设备等单位相关的安全责任第14题:关于建设工程保修责任的说法,正确的是()。A.因建设单位使用不当造成的工程损坏,由施工企业负责维修,其费用由施工企业向建设单位承担B.由于设计问题造成的质量缺陷,施工企业有义务维修,其费用由材料采购单位承担C.因建筑材料质量不合格引起的质量缺陷,由施工企业负责维修,其费用由材料采购单位承担D.因地震等自然灾害造成工程损坏,由施工企业负责维修,其费用由建设单承担E.因施工企业违反有关标准佳规范施工导致质量缺陷,由施工企业负责维修参考答案:CE第15题:根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，生产安全事故调查组应当履行的职责有()。A.查明事故发生的经过、原因、人员伤亡情况及直接经济损失B.认定事故的性质和事故责任C.提出对事故责任者的处理建议D.总结事故教训，采取防范和整改措施E.批复事故调查报告参考答案:ABC参考解析:本题考查:本题考查的是施工生产安全事故报告及采取相应措施的规定，选项分析:事故调查组履行下列职责:(1)查明事故发生的经过、原因、人员伤亡情况及直接经济损失;(2)认定事故的性质和事故责任;(3)提出对事故责任者的处理建议;(4)总结事故教训，提出防范和整改措施;(5)提交事故调查报告。第16题:关于我国建设工程民事纠纷处理的基本方式包括()。A.斡旋B.和解C.调解D.仲裁E.诉讼参考答案:BCDE参考解析:本题考查:本题考查的内容是民事纠纷的法律解决途径民事纠纷的法律解决途径主要有四种:和解、调解、仲裁、诉讼。第17题:????下列法律责任中，属于行政处罚的有()??A.减低资成等级??B.罚金??C.记过??D.没收财产??E.罚款???参考答案:AE第18题:2014年3月15日，王某与乙银行签订了一份贷款合同，乙银行要求王某提供保证人。根据我国《担保法》的规定，以下不可以作为保证人的是()。A.项目经理B.某大学C.医院D.国家机关E.幼儿园参考答案:BCDE第19题:关于招标代理机构的说法，正确的有()。A.招标人委托招标的，招标人有权自行选择招标代理机构B.工程招标代理机构可以参与同一招标工程的投标C.招标代理机构是社会中介组织D.未经招标人同意，招标代理机构不得向他人转让代理业务E.工程招标代理机构可以与招标工程的投标人有合作经营关系参考答案:ACD参考解析:招标人委托招标的，招标人有权自行选择招标代理机构，任何单位和个人不得以任何方式为招标人指定招标代理机构。未经招标人同意，工程招标代理机构不得向他人转让代理业务。工程招标代理机构不得与被代理招标工程的投标人有隶属关系、合作经营关系或其他利益关系。第20题:某工地招标文件规定，“招标人应出具10万元的银行保函或等额汇票作为投标担保”，则该工程担保的方式包括()。A.保证B.抵押C.动产质押D.权利质押E.定金参考答案:AD第21