2024年分项工程施工合同范本（二篇）

第3页共3页2024年分项工程施工合同范本发包方（以下称甲方）：法定代表人：身份证号码：承包方（以下称乙方）：法定代表人：身份证号码：风险提示：发包人的相对义务根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。依据《中华人民共和国合同法》等国家有关法律、法规的规定，甲、乙双方按照自愿、平等互利和协商一致原则，就乙方在_____项目中参与分项工程施工达成协议，为了明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同。第一条、分项工程的基本情况1、分项工程的名称：2、分项工程的内容：3、分项工程的地点：第二条、分项工程期限本分项工程施工合同施工工期为____天，即____年____月____日开工，____年____月____日竣工。开工日期：____年____月____日；风险提示：关于实际竣工日期的规定当因实际竣工日期的确认发生纠纷时，可以以相关规定参照具体情形：工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。竣工日期：____年____月____日。第三条、项工程价款、结算及付款方式本合同为单价合同。甲方以完成分项工程细目产值（按“施工项目清单”的列项和单价计算，唯一计算方式）作为对乙方承担工程的现场组织、施工作业、安全生产、完成及缺陷修复工作的报酬，应视为此费用中已经考虑了乙方所完工程的一切费用（也包括前期施工准备、驻地建设、机械设备的调遣、临时设施、便道修建、临时用电线路架设营业税金等），除另有规定外，不另行计价。第四条、建筑材料、设备的供应和采购风险提示：对于采购材料和工程设备的义务与责承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时，承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场，并重新采购符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的，按照发包人违约的约定办理。1、主材由甲方代供，实行总量控制，限额领料制度。乙方每月____日前向甲方报送下月材料使用计划，甲方根据乙方工程量核实材料用量后，按乙方用料时间限额供应，材料供应价格不高于同期市场价格，材料费由乙方承担。2、经甲方同意由乙方自行采购材料时，必须是经监理工程师和甲方同意的供货厂家的合格产品，并符合技术规范和设计文件及质量检验评定标准要求，方能用于本工程。3、自采、地方性材料乙方必须按照甲方提供或指定的地点采集、购买，并经甲方鉴定，质量合格后方可使用。第五条、工程质量管理及验收风险提示：工程质量未符合标准的归责因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。1、质量标准：工程质量符合_____标准。2、工程质量验收以施工图纸、施工规范、质量评定标准和建设单位有关文件为依据，要求分项工程合格率达到____%，分项工程综合得分90分以上，总评工程质量必须达到合格标准。3、工程竣工验收以国家颁发的施工验收规范、质量检验标准及施工图为依据，分期、分段进行验收。4、乙方在分项工程完工后____日内，以书面通知甲方验收，甲方应及时组织验收。第六条、安全施工乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。第七条、违约责任风险提示：明确违约责任在签订合同时，双方就要想到可能产生的违反合同的行为，并在合同中规定相应的惩罚办法，通过明确违约时需要承担的责任，来督促各方真正履行应承担的义务，一旦违约情况发生，也有据可依。1、乙方未能按时竣工的，每延期一日应按工程总价款的_____向甲方支付违约金（从工程款中直接扣除）；无故延期____日以上视为根本性违约，甲方有权解除本合同，乙方除应全额退还甲方已支付的工程款外，还应向甲方支付违约金人民币____元。2、工程出现质量问题视为乙方严重违约，视情节轻重乙方应按工程款的____%向甲方支付违约金（可从工程款中直接扣除），此外应赔偿因此给甲方造成的损失。3、协议一方擅自解除或终止本合同的，违约方应按工程款的____%向守约方支付违约金。4、保密事项：除法律规定或合同另有约定外，未经发包人同意，承包人不得将发包人提供的_____需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。除法律规定或合同另有约定外，未经承包人同意，发包人不得将承包人提供的_____保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。第八条、争议解决因本合同产生纠纷，如协商无法解决，双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。第九条、签订地点本合同在_____签订。第十条、补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。第十一条、合同生效本合同自_____生效。第十二条、合同份数本合同一式____份，均具有同等法律效力，发包人执____份，承包人执____份。发包人：(公章)法定代表人或其委托代理人：（签字）组织机构代码：地址：邮政编码：电话：传真：电子信箱：开户银行：账号：承包人：(公章)法定代表人或其委托代理人：（签字）组织机构代码：地址：邮政编码：电话：传真：电子信箱：开户银行：账号：2024年分项工程施工合同范本（二）分项工程施工合同甲方：（发包方名称）乙方：（承包方名称）根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，为明确各方权益和义务，甲乙双方经友好协商，就甲方委托乙方进行分项工程的施工进行如下合同的订立：第一条合同目的甲方为完成某分项工程（以下简称“工程”），委托乙方进行施工，乙方同意接受委托并承担相应责任。第二条工程内容1.工程名称：2.工程地点：3.工程范围：4.施工工期：5.分项工程具体要求：6.分项工程验收标准：第三条施工价格1.工程总造价：2.施工价款分期支付方式：3.增补工程价款支付方式：4.扣减工程价款支付方式：第四条工期管理1.工程开始日期：2.工期管理责任：3.工期延误责任：4.工期延误赔偿：第五条资金管理1.资金支付方式：2.施工款支付期限：3.质量保证金支付方式：4.保证金返还条件：第六条施工责任1.施工单位：2.施工管理责任：3.施工质量责任：4.施工安全责任：5.施工合同变更责任：6.施工合同终止责任：第七条材料管理1.材料供应方式：2.材料验收标准：3.材料质量责任：4.材料损耗责任：5.材料清单变更责任：第八条质量保证1.施工质量保证期限：2.质量保证措施：3.质量问题处理责任：4.质量问题赔偿方式：第九条安全管理1.安全负责人：2.安全措施要求：3.安全事故责任：4.安全事故赔偿方式：第十条合同变更1.合同变更程序：2.合同变更费用：3.合同变更时间：第十一条保密条款双方承诺在合同履行期间及合同解除后对于双方间的商业秘密、技术数据、设计方案等保密，并未经对方书面许可不得泄露或转让给任何第三方。第十二条违约责任1.如一方违反本合同的规定，给对方造成损失的，违约方应承担赔偿责任。2.如一方违反本合同的规定，导致合同无法履行的，守约方有权解除合同并要求违约方承担违约责任。第十三条争议解决本合同的解释与争议解决应符合中华人民共和国法律的规定。如发生争议，甲乙双方应友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。第十四条合同解除1.合同解除原因：2.解除方式：3.解除后责任处理方式：第十五条其他1.未经双方书面同意，本合同不得随意