诚信施工建筑工人的施工承诺

诚信施工建筑工人的施工承诺合同编号：__________鉴于业主委托施工方进行施工，为确保施工的顺利进行，维护双方的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，经双方友好协商，达成如下协议：一、施工内容1.1施工方应按业主提供的施工图纸、施工方案及相关技术要求，完成施工任务。1.2施工方应保证施工质量，确保工程安全、环保、节能要求符合国家及地方规定。1.3施工方应按照合同约定的工期完成施工。二、施工费用2.1业主应按照双方约定的价格支付施工费用。2.2施工过程中，如发生设计变更、工程量增减等导致费用变动，双方应协商确定。2.3施工方应向业主提供正式的施工费用发票。三、施工期限3.1双方约定施工期限为____年____月____日至____年____月____日。3.2施工方如因特殊情况需延长工期，应提前向业主提出申请，双方协商确定。四、施工质量及验收4.1施工方应严格按照国家及地方施工标准、规范进行施工，确保工程质量。4.2施工过程中，业主或其委托的监理单位有权对施工质量进行监督、检查。4.3工程验收合格后，施工方应向业主提供完整的施工资料、保修卡等相关资料。五、违约责任5.1双方应严格履行本合同约定的义务，如一方违约，应承担违约责任。5.2施工方如未按约定工期完成施工，应按逾期天数向业主支付违约金。5.3施工方如未按约定质量要求完成施工，应承担修复、返工等费用。六、争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。6.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1本合同一式两份，双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且双方权益得到保障之日终止。甲方（业主）：________________乙方（施工方）：________________签订日期：____年____月____日一、附件列表：1.施工图纸2.施工方案3.施工费用报价单4.设计变更申请单5.工程量增减确认单6.施工质量标准及规范7.验收报告8.施工资料移交清单9.保修卡10.双方签订的合同副本二、违约行为及认定：1.施工方未按约定工期完成施工：认定标准为实际完成日期与合同约定完成日期不符。2.施工方未按约定质量要求完成施工：认定标准为施工质量不符合国家及地方规定。3.业主未按约定支付施工费用：认定标准为施工方提交的正式发票未得到及时支付。4.双方未按约定履行合同义务：认定标准为合同约定的权利和义务未得到履行。三、法律名词及解释：1.甲方（业主）：指合同一方，委托施工方进行施工的当事人。2.乙方（施工方）：指合同另一方，承担施工任务的当事人。3.施工图纸：指施工方根据业主要求绘制的施工详图。4.施工方案：指施工方为完成施工任务制定的具体施工计划。5.施工费用：指施工方完成施工任务所收取的费用。6.工期：指合同约定的施工方完成施工任务的时间。7.设计变更：指在施工过程中对原施工图纸进行的修改。8.工程量增减：指在施工过程中对原施工方案中所列工程量的调整。9.施工质量：指施工过程中所完成的工程质量。10.验收：指业主或其委托的监理单位对施工质量进行的检查。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工进度延误：原因：设计变更、工程量增减、天气原因等。解决办法：双方协商调整工期，必要时签订工期延长协议。2.施工质量问题：原因：施工方施工不规范、材料不合格等。解决办法：要求施工方进行整改、返工，直至符合质量要求。3.施工费用纠纷：原因：施工过程中费用增减、施工方报价不合理等。解决办法：双方协商确定费用，必要时可请第三方审计机构进行审计。4.合同履行争议：原因：双方对合同条款理解不一致、履行不力等。解决办法：双方友好协商解决，协商不成时可依法解决。五、所有应用场景：1.业主委托施工方进行建筑施工。2.双方约定施工内容、费用、工期等事项。3.施工方按约定进行施工，业主按约定支付费用。4.双方共同验收施工质量，确保工程安