建设公司基本建设合同范文合集

建设公司基本建设合同范文(第一篇)此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。合同编号：*****************建设项目：*****************借款单位：*****************主管部门：*****************贷款方：******************借款方：******************依据国家有关规定及《****基本建设贷款方法》，借款方为基本建设向贷款方申请贷款，经贷款方审查同意发放。为明确双方责任，恪守信用，特签订本合同共同遵守。第一条借款方向贷款方借款人民币(大写)********万元。用于********，估计分年用款为：****年*********万元；****年*********万元。实际分年用款以国家批准的年度投资方案和上级行下达的信贷方案为准。其次条借款方保证从***年***月***日起至***年***月***日止，用国家规定的还款资金偿还全部贷款。分年分次还款方案为：****年*********万元；****年*********万元。第三条贷款利息：按年息***%计算，按季计收并计算复利。借款方如不能按本合同规定的分年分次还款方案归还的部分作逾期处理，加收利息30%。在本合同有效期内，如国家利率变动，本合同贷款利率亦作相应调整。第四条归还贷款的资金来源按国家有关规定双方商定为：*******。借款方对偿还贷款本息以抵押或第三方保证的方式供应担保，抵押(或保证)协议作为合同附件。第五条贷款到期，借款方如不能按期偿还，由担保单位代为偿还，担保单位在接到贷款方还款通知三个月后仍未归还，贷款方可直接从借款方或担保单位的各项投资或存款中扣收；以抵押方式供应担保的，可变卖抵押财产归还贷款。第六条因国家调整方案、产品价格、税率，以及修正概算等缘由需要变更合同条款时，由双方签订变更合同的文件，作为本合同的组成部分。第七条贷款方有权检查、监督贷款的使用状况，了解借款方的经营管理、方案执行、财务活动、物资库存等状况。借款方应供应有关的。统计、会计报表及资料。借款方假如不按合同规定使用贷款，贷款方有权收回部分贷款，并对违约使用部分按原定利率加息100%。第八条本合同自签章之日起生效，贷款本息全部清偿后失效。第九条本合同正本三份，借款方、贷款方、担保单位各执一份，副本***份。借款方(盖章)：*****贷款方(盖章)：*****法人代表(签字)：****法人代表(签字)：****担保单位(盖章)：****法人代表(签字)：********年***月***日建设公司基本建设合同范文(第二篇)建设公司基本建设合同合同编号：【合同编号】摘要：本合同由以下双方共同缔结，即【建设公司名称】（以下简称甲方）与【承包公司名称】（以下简称乙方）。双方在自愿、平等、公平的基础上达成以下条款，以规范双方在基本建设项目方面的权益与义务。一、合同主要内容1.项目概况：【项目名称】2.合同价款：【合同总金额】3.工期：【工程开始时间】至【工程完工时间】4.运输与保险：【运输和保险责任划分】5.工程付款方式：【付款方式、时间节点与支付比例】二、双方权利和义务1.甲方权利与义务：1.1提供合理并且清晰的项目要求和规格说明；1.2按时向乙方支付合同价款；1.3配合乙方完成工程的各项协调工作；1.4对乙方提供的工程质量和合规性进行审核。2.乙方权利与义务：2.1按照甲方的要求，按时完成工程；2.2保证工程的质量和安全；2.3按约定的工程进度申请付款；2.4提供工程保修和维护服务。三、合同变更与解除1.合同变更：1.1双方应保持合同的稳定性，不得私自单方面进行变更；1.2需要变更的，应按照约定程序进行书面协商，并经双方签署正式协议。2.合同解除：2.1合同履行期间，一方未履行合同义务或履行不符合约定的，对方有权解除合同；2.2当出现不可抗力、政府政策等无法预测的特殊情况时，双方协商解除。四、争议解决1.对于因履行合同产生的争议，双方应友好协商解决；2.若协商不成，任何一方可向【仲裁机构名称】申请仲裁，通过仲裁解决争议。五、法律效力和生效条件1.本合同自双方签字盖章之日起生效；2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（建设公司）：乙方（承包公司）：签字：__________________________签字：__________________________日期：__________________________日期：__________________________以上为建设公司基本建设合同的摘要及中文范文。请按照约定填写具体内容并注意合同排版的规范性。建设公司基本建设合同范文(第三篇)建设公司基本建设合同合同编号：______甲方：[甲方公司全称]（以下简称"甲方"）地址：[甲方公司地址]联系人：[甲方联系人]电话：[甲方联系电话]传真：[甲方传真]乙方：[乙方公司全称]（以下简称"乙方"）地址：[乙方公司地址]联系人：[乙方联系人]电话：[乙方联系电话]传真：[乙方传真]鉴于甲方具备开展基础建设工程的资质和能力，乙方具有进行基础建设的需要和意愿，甲方和乙方根据《中华人民共和国合同法》以及其他相关法律法规的规定，经友好协商，达成以下协议：第一条合同项目1.1甲方应根据乙方的要求，按照约定的质量、进度、工期等要求，进行基础建设工程。第二条工程范围2.1工程名称：[工程名称]2.2工程地点：[工程地点]2.3工程规模：[工程规模]2.4工程内容：[工程内容]第三条合同价款3.1乙方应根据工程的实际情况支付以下款项给甲方：(1)工程开工前预付款：[预付款金额]；(2)工程进度款：[进度款比例]的工程总价的[进度款金额]；(3)工程验收合格后支付的尾款：[尾款金额]。第四条工期要求4.1甲方应按照双方约定的工期要求合理安排工程进度，并确保如期完成基础建设工程。第五条质量保证与验收5.1甲方应确保所提供的材料、设备和施工质量符合国家相关标准和规定。5.2乙方应按照约定的验收标准对基础建设工程进行验收，并在验收合格后支付尾款。第六条违约责任6.1如因甲方原因导致工程进度延误或工程质量不达标，甲方应承担违约责任，并按照约定进行赔偿。6.2如因乙方原因导致工程进度延误或影响工程质量，乙方应承担违约责任，并按照约定进行赔偿。第七条争议解决7.1合同履行过程中发生的争议应由双方友好协商解决；如协商不成，应提交甲方所在地人民法院解决。第八条其他约定8.1本合同的任何变更、补充以及解除应经过双方的书面协商一致，并签订补充合