2024年建筑施工合同常用版（2篇）

第3页共3页2024年建筑施工合同常用版甲方：乙方：为确保涂料工程的质量和进度，保证双方的利益，明确双方权利和义务，依据《中华人民共和国合同法》，以及其他相关法律、法规，经双方充分考虑及协商达成以下协议，望双方共同遵守执行。一、工程地点：二、承包方式：三、工程承包范围：四、工程工期及其他（双方协商签订日期为准）：1、工程开、竣工日期年日至2、因乙方原因造成工期的工期延误，由乙方负责，并赔偿甲方因此造成的损失。3、因甲方原因造成的工期延误，由甲方负责，并相应顺延工期。4、因不可抗力原因造成工期延误，按双方约定，工期相应顺延。五、工程造价1、平方单价：注：此报价不包括管理费、配合费及任何税金。2、工程面积平方米工程施工完毕，按照设计图纸、变更、公司技术核定单计算，梁柱子等全部按展开面积计算。六、付款办法第七条：工程质量、安全与文明施工1、乙方必须严格按照国家质量标准和施工规范进行施工，如因乙方质量问题给甲方造成的损失由乙方负责赔赏，因其他不可抗力因素造成的本工程质量问题，乙方负责维修，甲方应承担全部维修费用。2、乙方应如实做好安全生产工作，并做好施工防护措施，杜绝伤亡事故，在施工过程中因乙方原因造成人员伤亡事故，责任由乙方自行承担，在施工过程中如出现安全隐患，乙方应以书面形式及时通知甲方，处理好后方可施工。第八条：双方责任1、甲方责任1.1开工前甲方向乙方进行现场技术交底和安全技术交底;1.2甲方工程部统一协调指挥，并有权检查乙方的工程质量、文明施工和工程进度情况;1.3甲方免费提供仓库、工人住宿用房、施工用水电。2、乙方责任2.1甲方组织的现场技术交底和安全交底，严格按照甲方现场技术交底和安全交底进行施工;2.2严格按照甲方的要求及时报送各种资料;2.3拟定施工方案和进度计划，交甲方审定，工程竣工后，及时提交有关竣工资料;2.4服从甲方统一协调指挥，按达标现场的有关规定文明施工;2.5乙方施工过程中，不得损坏土建结构及建筑，并有保护成品、半成品的义务;2.6严格执行甲方《环境管理体系》及《职业安全健康管理体系》。第九条：工程保修保修期内出现的质量问题，乙方应在接到甲方通知后7天内进行维修，如乙方不能按甲方要求的时间进行维修，甲方可自行维修，由乙方承担费用，第十条：合同生效条款1、本合同经甲乙双方签字盖章以后生效，在竣工结算后，除有关保修条款仍有效外，其他条款终止。待保修期满，无质量问题后，有关保修条款终止。2、本合同未尽事宜，经甲乙双方协商一致，可列为附件，附件与本合同具有同等法律效力。本合同如与国家法律、法规相抵触，则以国家有关法律法规为准。3、本合同一式两份，正本由甲乙双方各执壹份，本合同生效后，未经双方协商一致，任何一方不得擅自变更、修改后终止。甲方（公章）：_____乙方（公章）：_____法定代表人（签字）：_____法定代表人（签字）：_________年____月____日____年____月____日2024年建筑施工合同常用版（二）合同编号：2024-XXXX-XXX建筑施工合同书甲方：_____________（以下简称“业主”）地址：_____________乙方：_____________（以下简称“承包商”）地址：_____________鉴于：1.业主有意委托承包商进行建筑施工项目，承包商具备相应的工程施工能力和资质；2.业主与承包商经过友好协商，达成一致意见，愿意通过签订合同确定各方的权利和义务；根据《中华人民共和国合同法》等相关法律、法规的规定，经甲乙双方协商一致，并经业主授权，签订如下建筑施工合同。第一条工程名称及地点1.1工程名称：_____________1.2工程地点：_____________第二条工程范围2.1工程范围包括但不限于：_____________2.2工程工期：预计开始日期为____年____月____日，预计完工日期为____年____月____日。第三条施工价格及付款方式3.1甲方支付给乙方的总价款为人民币____（大写：____）元整。3.2甲方按照以下方式向乙方支付工程款项：（1）进场费：人民币____元，于合同签订之日起____天内支付；（2）工程进度款：工程进度款根据具体工程进度进行支付，具体支付比例：a)完成基础施工阶段，支付人民币____元；b)完成主体结构施工阶段，支付人民币____元；c)完成装饰施工阶段，支付人民币____元；d)完工并验收合格，支付尾款人民币____元。第四条质量要求4.1施工标准：根据相关法律法规和标准进行施工，保证工程质量符合相关规范和标准。4.2甲方有权对工程进行质量监督，并有权要求进行重要节点的工程验收。4.3如发现工程质量问题，甲方有权要求乙方进行整改。如乙方未按要求进行整改，甲方有权要求解除合同，并追究乙方的违约责任。第五条保修期及维护责任5.1保修期：乙方对工程提供___年（以验收日期起计）的保修期。5.2保修责任：乙方在保修期内对工程质量问题负责，如有质量问题，乙方应及时进行维修或更换，并承担相关费用。5.3保修范围：保修范围包括因施工质量问题导致的工程缺陷。第六条变更和索赔6.1如发生工程变更的情况，甲乙双方应在变更发生时进行协商，签订书面变更协议，并对变更的工程价格、工期等进行调整。6.2如工程变更导致乙方出现经济损失，乙方有权向甲方提出索赔要求，并提供相应的证据材料。第七条违约责任7.1任何一方违反本合同约定的义务，应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此所遭受的损失。7.2如乙方在合同约定的时间内未按时完工，甲方有权要求乙方按日计算一定比例的违约金作为赔偿。7.3如甲方在合同约定的时间内未支付工程款项，乙方有权要求甲方按日计算一定比例的逾期付款利息，并有权暂停工程施工直至甲方支付相应款项。第八条争议解决8.1甲乙双方因本合同的履行发生争议时，应通过友好协商解决。8.2若协商不能解决争议，双方同意提交合同纠纷给予法院诉讼解决。第九条其他约定9.1本合同一式两份，甲方和乙方各执一份，具有同等法律效力。9.2本合同自双方签字盖章之日起生效，并在工程完工并经甲方验收合格之日终止。甲方（业主）：