2024年古建筑施工合同范本

古建筑施工合同范本精选2024(两篇)古建筑施工合同范本精选2024（二）古建筑施工合同范本精选2024（二）合同编号：xxxxxx甲方：（姓名/公司名称）地址：（详细地址）联系电话：（联系电话）乙方：（姓名/公司名称）地址：（详细地址）联系电话：（联系电话）一、合同概述二、项目内容1.项目名称：（项目名称）2.施工地点：（施工地点）3.工程规模：（工程规模）4.工程周期：（工程周期）5.工程造价：（工程造价）6.付款方式：（付款方式）三、合同条款1.工程标准1/8古建筑施工合同范本精选2024(两篇)（1）合同双方约定按照相关国家法律法规、规范标准进行工程施工；（2）乙方负责组织施工，并确保工程质量达到国家标准；（3）乙方必须按照工程设计文件进行施工，不得擅自更改。2.付款方式甲方按照施工进度支付工程款项，具体支付方式和时间如下：（1）首期款：项目合同签订后，甲方支付工程总造价的30%作为首期款；（2）中期款：工程完成50%时，甲方支付工程总造价的40%作为中期款；（3）尾款：工程竣工验收合格后，甲方支付除首期款和中期款以外的余款。3.工期保证（1）乙方应按照约定的工期进行施工，并保证按时交付；（2）如因乙方原因导致工期延误，乙方需按照约定支付违约金；2/8古建筑施工合同范本精选2024(两篇)（3）双方可根据工程进展情况协商延长工期，须书面确认。4.工程变更如工程实施过程中需要变更施工内容、工程规模等，双方应协商一致并签订书面变更合同。未经书面变更合同确认的任何变更均视为无效。5.工程质量保证（1）乙方保证施工过程符合相关法律法规和标准要求；（2）乙方对工程质量负责，出现瑕疵或质量问题，乙方负责修复或重新施工；（3）工程竣工后，乙方提供合格的保修服务，保修期为（工程竣工后一年）。6.违约责任（1）如甲方未按照合同约定支付款项，甲方将支付总合同金额的10%作为违约金；（2）如乙方未按照合同约定完成工程，乙方将支付总合同金额的10%作为违约金；（3）如因不可抗力因素导致项目无法完成，双方互不承担违约责任。3/8古建筑施工合同范本精选2024(两篇)7.涉及争议双方就本合同的解释和履行发生争议时，应友好协商解决，协商不成的，提交相关法院解决。四、合同生效与终止1.合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效，并具有法律效力。2.合同终止（1）合同期满；（2）工程竣工验收合格后；（3）经双方协商一致解除合同。五、附则1.本合同一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力；2.本合同未尽事宜，双方可根据实际情况进行补充协商；3.本合同及补充协议的修改、解释均须采用书面形式；4.本合同一经签署，双方不得撤销或变更，遇有特殊情况需变更的，应签订补充协议。甲方（签字）：乙方（签字）：

4/8

日期：年月日日期：年月日古建筑施工合同范本精选2024(两篇)古建筑施工合同范本精选2024（一）古建筑施工合同范本精选2024（一）合同编号：XXXXXX地址：_________________邮编：_________________地址：_________________邮编：_________________第一条合同内容1.1项目名称：【古建筑项目名称】1.2工程地点：【项目工程地点】1.3工程内容：【详细描述工程内容，包括工程范围、工期、进度要求等】第二条工程款项2.1工程造价总额：人民币（大写）_____________________（小写￥_________）2.2工程款支付方式：【详细描述工程款的支付方式和进度】第三条甲方权利和义务3.1甲方应按照本合同约定的支付方式和进度及时支付工程款项。5/8古建筑施工合同范本精选2024(两篇)3.2甲方应提供准确、完整的工程设计文件，并确保其合法性和有效性。3.3甲方应提供必要的工程场地、施工材料等，并保证其符合相关法律法规和质量标准。第四条乙方权利和义务4.1乙方应按照施工图纸和设计要求，按时、按质地完成施工任务。4.2乙方应负责甲方委托的古建筑施工工程，确保工程质量和施工安全。4.3乙方应按照本合同约定的工程款支付方式和进度，及时支付工程人工、材料等相关费用。第五条工期和延期及罚金5.1工期约定：本工程工期为【具体工期，可选时间段】，自合同生效之日起算。5.2延期和罚金：【根据工期延误的情况，约定延期和罚金的金额和方式】第六条质量保证6.1乙方对本工程的施工质量承担责任，保证工程符合国家法律法规和工程质量标准。6/8古建筑施工合同范本精选2024(两篇)6.2工程竣工验收后【约定保修期限】内，乙方将负责修复由于施工质量问题引起的故障和损害。第七条违约责任7.1若甲方未按本合同约定支付工程款项，则应向乙方支付违约金或按日计算滞纳金。7.2若乙方未按时完成工程任务或工程质量不符合约定要求，则应向甲方承担违约责任。第八条合同变更和解除8.1若因不可抗力等外部原因影响施工进度和工程质量，双方应友好协商解决。8.2若双方一致同意变更本合同内容，应签订书面变更协议。第九条争议解决9.1如双方对本合同履行发生争议，应友好协商，如无法解决，可提交所在地法院进行仲裁或诉讼解决。第十条合同生效10.1本合同正