水电施工合同模板

水电施工合同模板合同双方：甲方（以下简称“业主”）：乙方（以下简称“承包商”）：鉴于业主拟对位于【地质】的工程进行水电施工，承包商愿意承担本工程的水电施工任务，现双方经友好协商，达成如下合同条款：一、工程范围1.1业主委托承包商承担本工程的水电施工任务，包括但不限于：电气系统、给排水系统、通风空调系统、消防系统等的设计、采购、安装、调试及售后服务。1.2附件1为本工程的施工图纸、技术规范及工程量清单，作为本合同不可分割的一部分。二、合同价格2.1本工程合同价格为人民币【金额】元（大写：【人民币金额】元整），以下简称“合同价格”。2.2合同价格包括承包商完成本工程范围内所有工作的设计、采购、施工、调试及售后服务等费用。三、工期3.1本工程自合同签订之日起【工期】天内完成，以下简称“工期”。3.2若因不可抗力等原因导致工期延误，双方应协商解决，并签订书面补充协议。四、支付条款4.1业主应按照附件2的付款计划向承包商支付合同价格。4.2若业主逾期支付，应按附件2的违约金条款向承包商支付违约金。五、验收与保修5.1工程完工后，承包商应向业主提交竣工资料，双方按照国家相关标准和规定进行验收。5.2验收合格后，承包商应向业主出具保修书，保修期限为【保修期限】年，自验收合格之日起计算。六、违约责任6.1双方应严格按照本合同的约定履行义务，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给守约方造成的损失。七、争议解决7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。八、其他8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。附件：1.施工图纸、技术规范及工程量清单2.付款计划及违约金条款甲方（业主）：________________乙方（承包商）：________________签订日期：________________请注意，本合同仅供参考，具体条款需根据实际情况进行调整。在签订正式合同前，请务必咨询专业律师意见。第二篇范文：第三方主体甲方权益主导合同编号：__________合同各方：甲方（以下简称“业主”）：乙方（以下简称“承包商”）：第三方（以下简称“监理公司”）：鉴于业主拟对位于【地质】的工程进行水电施工，承包商愿意承担本工程的水电施工任务，监理公司愿意作为第三方主体，对施工过程进行监督和管理，现各方经友好协商，达成如下合同条款：一、工程范围1.1业主委托承包商承担本工程的水电施工任务，包括但不限于：电气系统、给排水系统、通风空调系统、消防系统等的设计、采购、安装、调试及售后服务。1.2附件1为本工程的施工图纸、技术规范及工程量清单，作为本合同不可分割的一部分。二、合同价格2.1本工程合同价格为人民币【金额】元（大写：【人民币金额】元整），以下简称“合同价格”。2.2合同价格包括承包商完成本工程范围内所有工作的设计、采购、施工、调试及售后服务等费用。三、工期3.1本工程自合同签订之日起【工期】天内完成，以下简称“工期”。3.2若因不可抗力等原因导致工期延误，各方应协商解决，并签订书面补充协议。四、支付条款4.1业主应按照附件2的付款计划向承包商支付合同价格。4.2若业主逾期支付，应按附件2的违约金条款向承包商支付违约金。五、验收与保修5.1工程完工后，承包商应向业主提交竣工资料，双方按照国家相关标准和规定进行验收。5.2验收合格后，承包商应向业主出具保修书，保修期限为【保修期限】年，自验收合格之日起计算。六、违约责任6.1承包商应严格按照本合同的约定履行义务，如承包商违约，应承担违约责任，向业主支付违约金，并赔偿因此给业主造成的损失。6.2监理公司应按照合同约定，对施工过程进行监督和管理，如监理公司未能履行监督职责，导致工程出现质量问题，应承担相应的责任，并向业主支付违约金。七、甲方权利条款7.1业主有权对施工过程进行监督，并提出合理建议和意见。7.2业主有权要求承包商和监理公司提供工程进度报告和质量管理报告。7.3业主有权对工程变更进行审批，并要求承包商按照变更后的要求进行施工。八、甲方利益条款8.1业主有权要求承包商按照合同约定的质量标准进行施工，并要求监理公司对施工质量进行监督和验收。8.2业主有权要求承包商按照合同约定的工期完成工程，并要求监理公司对工期进行监督和管理。8.3业主有权要求承包商按照合同约定的价格进行施工，并要求监理公司对价格进行监督和管理。九、第三方介入的意义和目的9.1第三方介入的意义在于，监理公司作为独立于业主和承包商的第三方主体，能够客观、公正地对施工过程进行监督和管理，确保工程质量和工期的顺利进行。9.2第三方介入的目的是为了保护业主的权益，确保工程按照合同约定的质量、工期和价格进行施工，同时减少业主与承包商之间的纠纷和争议。十、甲方为主导的目的和意义10.1甲方为主导的目的在于，业主作为工程的所有者和投资者，有权对施工过程进行监督和管理，确保工程按照自己的意愿和要求进行施工。10.2甲方为主导的意义在于，业主作为合同的一方，有权要求承包商和监理公司按照合同约定的条款履行义务，保护自己的权益和利益。甲方（业主）：________________乙方（承包商）：________________第三方（监理公司）：________________签订日期：________________请注意，本合同仅供参考，具体条款需根据实际情况进行调整。在签订正式合同前，请务必咨询专业律师意见。第三篇范文：第三方主体乙方权益主导合同编号：__________合同各方：甲方（以下简称“委托方”）：乙方（以下简称“设计方”）：第三方（以下简称“监理方”）：鉴于委托方拟对位于【地质】的工程进行设计，设计方愿意承担本工程的设计任务，监理方愿意作为第三方主体，对设计过程进行监督和管理，现各方经友好协商，达成如下合同条款：一、设计范围1.1委托方委托设计方承担本工程设计任务，包括但不限于：方案设计、初步设计、施工图设计等。1.2附件1为本工程的设计任务书、设计规范及设计费清单，作为本合同不可分割的一部分。二、合同价格2.1本工程设计合同价格为人民币【金额】元（大写：【人民币金额】元整），以下简称“合同价格”。2.2合同价格包括设计方完成本工程范围内所有工作的设计费用。三、设计周期3.1本工程设计自合同签订之日起【设计周期】天内完成，以下简称“设计周期”。3.2若因不可抗力等原因导致设计周期延误，各方应协商解决，并签订书面补充协议。四、支付条款4.1委托方应按照附件2的付款计划向设计方支付合同价格。4.2若委托方逾期支付，应按附件2的违约金条款向设计方支付违约金。五、验收与修改5.1设计方完成设计后，应向委托方提交设计成果，双方按照国家相关标准和规定进行验收。5.2验收合格后，设计方应根据委托方的要求进行必要的设计修改和补充。六、违约责任6.1委托方应严格按照本合同的约定履行义务，如委托方违约，应承担违约责任，向设计方支付违约金，并赔偿因此给设计方造成的损失。6.2监理方应按照合同约定，对设计过程进行监督和管理，如监理方未能履行监督职责，导致设计出现质量问题，应承担相应的责任，并向设计方支付违约金。七、乙方权利条款7.1设计方有权要求委托方提供完整、准确的设计任务书和设计规范。7.2设计方有权要求委托方对设计成果进行及时验收，并提出合理的修改意见。7.3设计方有权要求委托方按照合同约定的价格和周期支付设计费用。八、乙方利益条款8.1设计方有权要求委托方对设计成果进行保护，未经设计方同意，不得擅自修改、复制或传播设计成果。8.2设计方有权要求委托方对设计方的工作时间和工作条件给予充分保障，确保设计工作的顺利进行。8.3设计方有权要求委托方对设计方的知识产权给予充分保护，未经设计方同意，不得将设计成果用于其他项目或目的。九、弱化甲方为主导的意义和目的9.1弱化甲方为主导的意义在于，设计方作为专业的设计主体，应当根据设计任务书和设计规范，充分发挥自身专业优势，进行独立、创新的设计。9.2弱化甲方为主导的目的在于，设计方应当根据合同约定，享有相应的权利和利益，保护设计方的合法权益和知识产权。十、乙方为主导的目的和意义10.1乙方为主导的目的在于，设计方作为合同的一方，有权要求委托方和监理方按照合同约定的条款履行义务，保护自己的权益和利益。10.2乙方为主导的意义在