2024年正规版建设工程合同样本（二篇）

第3页共3页2024年正规版建设工程合同样本编号：项目名称：甲方：（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）依据《民法典》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方经友好协商，就工程事宜达成一致，为确保工程质量、工期及售后维保工作，保证甲、乙双方的权利和明确各自的责任和义务，特订立本合同。一、工程名称：二、工程地点：三、工程内容及规格：四、经甲乙双方确认工程固定包干总造价：五、工程质量：乙方须严格按照甲、乙双方认可的施工方案及国家行业相关工艺要求制作、施工，保质保量按期完成工程施工任务。六、甲方责任：1、负责与乙方进行效果图的签字及确认工作；2、负责与乙方的衔接工作，并提供符合施工要求所必要的电源及安全条件；提供与工程配套的供电电源；3、负责安装前的协调工作，保障施工场地具备安装条件；4、甲方因上述原因而致本工程工期延误，其责任由甲方承担；5、负责办理政府部门相关审批手续；七、乙方责任：1、做好施工安全的防范工作，确保施工安全，若造成业主损失，由乙方负责赔偿；2、保证工程的施工质量、进度并做好防火安全垃圾处理等工作；3、严格按照甲方认可的工程材料施工；4、负责服从甲方现场管理人员安排，不得造成业主设施、施备的损坏，否则自行赔偿；5、负责遵守甲方规定的作息制度，并在指定的区域内进行施工作业；6、施工期间乙方如造成自身人身或他人人身安全责任事故，其责任全部由乙方承担。八、施工时间：合同施工时间（收到甲方首付款之日起）：日至年____月日），如在安装期间遇雨天、大风天等人力不可抗拒因素无法施工或甲方未按合同要求支付工程进度款的，其工期按期顺延。九、工程验收1、工程完工后，乙方通知甲方验收。2、若因乙方原因造成工程质量问题，乙方无条件返工。十、工程维护：1、乙方对该工程提供验收合格之日起计算；2、维修期内若出现工程质量问题，乙方负责提供全天候的响应服务；3、维修期内由于甲方使用不当或合同外因素造成不能正常使用的工程质量问题，维修费用由甲方承担；十一、付款方式：合同签定后，首付工程总造价的30%，即人民币元整，工程完工验收合格后，付工程总造价的70%，即人民币。十二、不可抗力：如发生不可抗力，造成本合同不能履行，任何一方均不应本合同产生的或与合同有关的任何事项对另一方有任何赔尝，终止前已有责任除外。十三、违约责任：因乙方原因无故延长工期或甲方未按合同时间付款，违约方每天向对方支付相当于工程总额5‰的违约金。十四、解除合同纠纷方式：本合同未尽事宜或执行本合同所引起的争议，甲、乙双方应友好协商解决，若协商在30天内还不能解决的，可依据国家相关法律、法规，向____市仲裁委员会申请仲裁或按国家“民法典”有关条例向人民法院起诉。十五、其他：1、本合同一式两份，甲、乙双方各执壹份，自签章之日起生效，具有法律效力。2、本合同附件是本合同的组成部分，经双方签字，与本合同具有同等法律效力。3、本合同附件是：□效果图□双方认可的其他工程文件及说明4、备注：工程维保热线：甲方：_____乙方：_____（盖章）（盖章）委托代理人签名：____日期：委托代理人签名：____日期2024年正规版建设工程合同样本（二）建设工程合同甲方：（名称）___________________________地址：___________________________联系人：___________________________电话：___________________________邮编：___________________________乙方：（名称）___________________________地址：___________________________联系人：___________________________电话：___________________________邮编：___________________________鉴于甲乙双方本着互利共赢的原则，根据相关法律法规的规定，通过友好协商，达成如下合同：一、项目概述1.1项目名称：___________________________1.2项目地址：___________________________1.3项目规模：___________________________1.4项目工期：___________________________二、合同价款及支付条件2.1合同价款：本合同的总价款为人民币_____________________元（大写：_____________________）。2.2价款支付方式：甲方按以下方式向乙方支付合同价款：2.2.1工程开工前，甲方支付合同价款的_____%作为预付款；2.2.2工程进度按照合同约定完成后，甲方支付相应工程进度款项；2.2.3工程全部完成并经甲方验收合格后，甲方支付尾款。三、工程进度及验收3.1工程进度：乙方应按规定的工期完成工程进度，并应当按照合同约定的进度款支付要求进行申请并获得甲方同意。3.2工程验收：工程完成后，甲方有权对工程进行验收。验收合格后，甲方应按合同约定支付尾款。如工程验收不合格，乙方应在收到甲方通知后及时进行整改，并重新申请验收。四、质量保证及责任4.1工程质量：乙方应按照国家有关法律法规、规范和合同约定的标准进行施工，并保证工程质量符合相关的要求。4.2质保期：工程竣工后，乙方应提供质量保证期限为_____年的保修服务，并保证在质保期内免费修复和更换因施工质量问题而导致的故障和损坏。4.3责任限制：在发生合同履行期间乙方所规定的情况下，由于不可抗力、甲方原因或其他免责事由，无法按时履行合同的，应采取相关措施并及时通知对方。五、争议解决5.1合同履行过程中如发生争议，双方应通过友好协商解决。协商不成的，可向有关部门或仲裁机构申请仲裁。5.2合同争议解决适用法律：本合同的订立、履行、解释和争议的解决，适用中国法律。六、特别约定6.1本合同未尽事宜双方可另行协商补充，经甲乙双方签字确认后生效。6.2本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期至__________年________