电气承包合同（15篇）

电气承包合同（优秀15篇）承包合同的签订应当遵守相应的法律法规和合同法的规定，保障双方的合法权益。我整理了一些承包合同的模板，希望能够对大家的工作有所帮助。

电气承包简洁的合同

发包方(简称甲方)：

为保证工程质量，按期完成施工任务，依据国家合同法，国家建筑法等有关规定，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，经双方共同协商达成如下协议：

1、工程地点：太原市义井西街。

2、工程名称：山西省化工探讨所多层住宅楼。

3、工程结构：框剪结构。

4、建筑面积：以施工图纸为依据，按xx年预算定额《山西省建筑工程消耗定额》的建筑面积计算规则结算(地下室算全面积，阳台按规定计算)。

1、施工项目：给水、排水、采温煦电气避雷接地等包工包料包机械(安装工程须要的一切机械及手用工具)的全部安装工程，并负责消防的全部预留洞、预留孔及套管等。

2、甲方以包工包料包机械形式发包给乙方，一次性包死，乙方自行组织购料并在施工前向甲方报验主要材料检测报告及合格证，经批准后方可施工。(乙方包括一切水暖电试验费用)给排水、采温煦电气及避雷接地等包工包料安装工程，包括设计和会审图纸全部内容。

xx年8月15日开工，xx年5月15日竣工。

发包方支付给承包方承包总价的13%，单位工程主体工程验收完成后发包方付给承包方承包总价的25%，管道工程(包括地暖盘管)完毕后发包方支付给承包方承包总价的50%，工程竣工后付承包总价的80%，工程验收合格后付承包总价的95%，留5%质保金自工程交付运用起一年后无质量问题付给承包人。

设单位第一次支付进度款时，甲方返还给乙方所交纳的履约保证金款50%;在建设单位其次次支付进度款时甲方全部返还清履约保证金。

赔偿对方工程总价10%违约金;。

乙方责任中途退场，按实际完成工程量的50%结算。

七、双方责任。

1、乙方责任：

(1)保修期按国家有关规定执行。在保修期内，由于乙方缘由发生的人工费和材料费由乙方担当，由于外部其它人为损坏缘由，由甲方指定行为人担当经济损失，乙方可进行有偿修理。

(2)施工用电、用水的电费由甲方负责，其它全归乙方负责。

(3)乙方在施工中，必需保证工程质量，达到验收标准。

(4)乙方必需遵守甲方的规章和制度，听从领导听从指挥，做到文明施工，平安第一。由乙方缘由，给甲方造成机具损坏等事故的，可依据损坏程度，由乙方担当责任。

2、甲方责任：

(1)因甲方不能刚好拨付工程款，影响施工进度，造成不能按期完工，给乙方造成停工等经济损失，应由甲方担当责任。由于乙方组织施工不利，延误工期，给甲方造成的损失，应由乙方全部担当责任，并负责赔偿。

(2)在施工中，甲方临时提出设计变更，应由甲方给乙方下达书面变更通知单，涉及金额在五千元以内的，甲方不算帐，反之按实际发生额赐予鉴证。

2、乙方在施工过程中必需确保施工现场整齐，材料堆放整齐，成品、半成品分类堆放;。

1、乙方对其雇佣并参加工程施工的全部劳工必需进行必要的平安生产培训，培训合格后方可上岗。对于特种岗位(如塔吊、机修工、电工等)操作人员，必需持证上岗，其有效证件需交甲方备案。

2、乙方需对其雇佣的全部参加工程施工的劳工供应必要的劳动爱护用具(如手套、平安帽、平安带、平安绳索等)。

3、主要分部分项工程甲方对乙方进行平安技术交底，双方签订交底单，乙方心须按平安操作规程施工。

4、乙方必需遵守工程建设平安生产有关规定，严格按平安标准组织施工，并随时接受行业平安检查人员依法实施的监督检查，实行必要的平安防护措施，消退事故隐患，由于乙方自身缘由造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方自行担当。

5、凡由甲方向乙方供应的平安设施，乙方不得损坏丢失，否则除原价赔偿外，还要处以一倍以上的罚款。

1、乙方心须遵守甲方及甲方项目部的平安文明施工制度，听从甲方项目部管理人员的平安文明指导和监督，必需做到平安生产、文明施工，坚决杜绝非文明事务的发生。

2、乙方负责工地所需工人的雇佣、解雇及其他管理的权利和义务，乙方不得雇佣身份不明人员或有明显恶习的人员进入施工现场，乙方须将全部人员的身份证复印件或相片(指模)交给甲方备案，假如乙方雇佣人员发生违法事务，乙方担当连带经济责任、连带民事责任。

3、乙方负责定期清理责任区，营造文明施工现场，并负责生活区的环境卫生清洁有序。如乙方达不到甲方要求，甲方自行整改的费用乙方负责80%。

4、其他事宜见平安、文明施工牌。

1、甲方对乙方工程质量达不到约定标准的部分，有权要求乙方停工拆除或返工，全部的停工、返工、甲方的材料及形象损失均由乙方担当因此而造成的工期延误乙方要担当违约责任。

2、经返工整改后，乙方工程质量达不到甲方的要求，甲方有权惩罚乙方，也可责令其退出工地，因此所造成的一切损失，均由乙方负责，在此之前发生的工作量，甲方扣除30%，乙方无条件接受。

本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决，如解决不成也可由当地行政主管部门调解，协商解决，调解不成提交法院仲裁委员仲裁，或向人民法院起诉。

甲方(签章)：乙方签字：

托付代理人：

地址：

联系电话：

居民身份证号码：地址：联系电话：

签订日期年月日

电气安装承包合同

随着技术的不断改进,我国的建筑电气安装上取得了长远发展和突破性进展。对于电气安装承包。

合同。

你知道是怎样的吗?以下是在我为大家整理的电气安装承包合同范文，感谢您的阅读。

发包方：(以下简称甲方)。

承包方：(以下简称乙方)。

依据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，结合本工程的详细状况，为明确双方责任、权利与义务，保证工程顺当进行，经双方协商一样签订本合同。

第一条工程概况。

1、工程名称：

2、工程地点：

3、工程范围及内容：住户及门市电表集中安装，电源接至每户门口，住宅每户配置单相电表一只，的断路器一只，组合型漏电断路器一只，门市每间配置单相电表一只、断路器一只，集表箱均采纳铁壳表箱。

其次条工程合同价款。

1、工程采纳包工包料计价形式：住户元/套，(电表只),门市元/间，(电表只)，总价款元，按实结算。

2、若合同约定工程范围及内容不作更改，合同价格不作调整。

第三条材料及设备选用。

1、电度表选用江苏林洋集团生产的单相电子表，短路器选用正泰集团产品。

2、其余材料必需符合国家质量标准。

第四条工程质量和检查验收。

1、承包方必需严格按合同约定和国家有关规范、规程进行施工，并接受承包方现场监理工程师或工程师代表的监督检查。

2、工程竣工后，承包方按规定供应相关的电气安装资料，5日内由发包方组织有关单位进行竣工验收。

第三条工程价款的支付与结算。

1、承包方签订合同时，发包方支付承包方合同总价款的%的预付款，计人民币元。

2、工程完工验收合格后5日内，发包方须一次付清工程款。

第四条违约责任。

1、工程质量不符合合同约定的，承包方负责无偿修理或返工。

2、发包方未按约定支付工程款的，按应付款的0.2%每天支付违约金。本合同一式两份，双方各执一份，具有同等效力，双方代表签字并加盖公章即生效，工程竣工验收符合要求，结清工程款后终止。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

甲方：

乙方：

经双方友好协商，甲方将延安市丰泽园小区2#、3#商住楼的电气安装工程托付乙方劳务施工，为了明确双方的责任、权利和经济责任，依据《中华人民共和国经济合同法》，本公司对企业内部施工班组承包的有关规定，特签订如下协议条款，以资双方共同遵守。

一、工程概况：

工程名称：延安市丰泽园小区2#、3#商住楼。

工程地点：延安市农科所。

工程状况：延安市丰泽园小区2#、3#商住楼总建筑面积为18194.8m2;其中2楼建筑面积为9097.4m，3商住楼建筑面积为9097.4m。2、3商住楼层数均为地下一层、地上15+1层;主体结构形式为框架剪力墙结构。

二、承包范围及方式：

2.承包方式：包人工、包质量、包工期、包平安生产、包文明施工、包治安保卫。

3.电气安装工程的材料水平运输(从库房至施工地点)、材料的垂直运输(现场有塔吊)、(无论垂直运输有多高、水平运输有多远、建筑部分无论有无垂直运输机械、包括因现场场地窄小等状况可能发生的两次人工运输)、每个施工段完工后的现场清理工作、施工剩余材料清理、回收、现场文明施工(包括协作甲方等上级检查单位的各种验收)等电气安装工程内(但不局限于上述工作范围)的一切工作内容。

4.无论本工程单体中电气安装工程的多少、材料运输的远近如何、现场施工条件的如何改变、施工难易如何，本合同单价不作调整。

5.合同单价包括甲方、业主、监理的各种技术要求、规范和各种现场指示。属乙方承包范围内但乙方未施工项，甲方将扣除相应款项，价格另行协商。

6.除甲方缘由引起返工所发生的费用赐予增补外，其它将按实计算。

三、施工工期及工人进场时间：

本工程工人自20xx年5月日进场施工，确保甲方的总体进度安排。在工种连接上，必需听从甲方的统一调度，乙方无特别缘由造成工种连接上的脱节，要赔偿一切由此造成的甲方经济损失。

四、承包单价：

1.质量、平安、进度、文明施工等以上已说明的工作内容和工作范围均在电气安装工包干范围内。

2.计算方式：根据上述承包范围及方式，本工程电气安装工程基价按12元/m2，(建筑面积)(建筑面积根据20xx年陕西省建筑工程消耗量定额计算)平安必需达到甲方之要求即平安奖按0.5元/m2;文明施工必需达到甲方之要求即文明奖按0.5元/m2;进度(含阶段安排、总工期)必需达到甲方之要求即进度奖按0.5元/m2;听从甲方指令按0.5元/m2,;听从生活区管理要求按0.5元/m2;以及质量必需达到且通过合格工程验收即质量奖按0.5元/m2。平安、文明、进度、指令、生活区管理和质量全部达到甲方之要求。合计价格为：15元/m2。(设计变更、指定单、修改单等所增加的费用均包含在本合同单价中，不再另行计价)。

3.质量、平安、进度、文明为乙方承包范围内所必需达到的要求，即必需达到甲方、监理和业主的认可(验收通过)。如其中一条达不到此要求乙方须无条件退场，按所完成实际工作量结帐、单价按合同价及扣除甲方另择施工班组的费用(即按乙方完成工程量×70%计算所得赐予结算)。

4.结算工程量，按图纸及20xx年陕西省建筑工程消耗量定额计算建筑面积，按实结算。本合同双方约定全部m2均指建筑面积。

五、双方职责、义务及权利:。

(1)甲方。

1.供应必要的平安设施、生产设施(零星工具由乙方自己负责)及一间临时宿舍。

2.负责土建、安装等工种之间的协调协作工作。

3.编制施工进度安排，供应电气安装图纸一套及轴线、标高等数据。负责施工技术交底和平安生产交底。

4.按工程进度做好材料供应工作。

5.项目部现场平安员负责对各班组进行平安生产检查及指导，现场施工员负责进行技术指导、督促，并协调与其它工种之间的关系，帮助乙方做好各项工作。

6.有权对乙方违反平安生产及施工规范的施工人员进行惩罚每次不少于50元，干脆在乙方每月工资中抵扣，对屡教不改的，甲方有权开除并有权终止合同，造成甲方经济损失的，由乙方赔偿甲方的一切经济损失。

(2)乙方。

1.组织年龄在20~45岁之间，具用电工上岗证、身强体壮，具有法制观念及专业技术，素养好的成建制的职工进场，严禁无电工上岗证、体弱多病的成年人及目无法制意识的人进场。

2.严格遵守平安生产的操作规程，听从项目平安员及有关职能负责人的平安教化和指导，坚持班前教化，平安第一，增加职工自我爱护意识，确保平安生产。生产中的平安事故，谁造成的由谁负责。

3.必需严格遵守甲方各项。

规章制度。

严禁偷盗现象一经发觉如若查实甲方将按偷盗材料价格的两倍进行惩罚。

4.按施工预算到仓库领料。如施工中奢侈，造成用料超出施工预算定额，超过部分从人工费中扣除。

5.必需文明施工，严禁材料乱放，施工地段中必需日做日清，限制定量，工完料尽。

6.因电气安装工程造成工程质量问题的，均由乙方负责处理。

7.垂直、水平运输机械无法运输的部位乙方自已负责材料的运输.

8.乙方派驻现场代表负责施工和甲方的联系。

六、质量要求：

1.本工程的质量指标必需为合格，实现甲方、监理和业主的各种技术要求、规范的要求。

2.质量考核分阶段，同时由甲方实行不定期抽查。如遇有哪个分部、分项工程不能实现阶段合格目标，甲方将随时终止合同，并按本合同第四款第三条结帐。

3.管线敷设错误由乙方自行处理，每栋楼不的多于10处，超出部分按每处200元进行惩罚。管线敷设错误每栋楼超出30处时，甲方将随时终止合同，并按本合同第四款第三条结帐。

七、材料节约及工具运用：

1.乙方在施工中必需做到工完场清，谁施工谁清理的原则。同时听从甲方的监督和指导，若发觉奢侈现象，视情节赐予罚款每次不少于500元，若遇有场地不清工完不清，甲方有权责令其班组清理后施工，假如不履行好此项工作，甲方将做出强制手段，指令他人清理，到时其费用支出由责任班组担当。

2.乙方应刚好根据甲方要求的时间提交施工材料进场安排，对于施工过程中的奢侈现象，甲方有权对乙方处以每次500元以上的罚款。

共

2

页，当前第。

1

页

1

2

电气工程施工承包合同

合同编号：

甲方(发包人)(全称)：

乙方(承包人)(全称)：

依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国劳动用工合同》及其他有关法律、行政法规，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，为明确责任、权利和义务，确保工程质量，保证施工平安，使本工程达到文明施工，按期竣工。双方本着自愿、互利的原则签订本合同。

1.1工程名称：

1.2工程地点：

1.3工程结构：建筑面积约m2。(以实际面积为准)。

1.4承包工作内容：照明系统：管路预留预埋、穿线、照明灯具、插座、开关、配电箱和电表、防雷接地安装及调试等施工图纸所包含的内容动力系统：管路及套管预留预埋、电缆桥架安装、线缆敷设、配电设备安装及调试等施工图纸要求的内容。弱电系统(电视、电话、宽带等)：管路及套管预留预埋、消防系统管路预留预埋、应急照明灯的安装及调试。

1.5承包价格：

18元/m2(不含临电)18.5元/m2(含临电)(按建筑面积计算)。

1.6承包方式：

1.7付款方式：

1、根据工程形象进度进行支付或者借支。

2、乙方在领取或借支工程进度款时应按实供应职工领取工资花名册，由本人领取工资时必需本人签字确认，不能代领，更不得私自挪用人工工资，如发觉承包人挪用人工工资，由乙方自行担当一切责任。

1、甲方负责主材料供应。

2、乙方必需按设计文件、现行施工及验收规范、施工组织设计、施工技术交底、平安交底要求施工。在施工中发觉材料质量问题刚好汇报。

3、乙方要提前一周提出材料安排，材料安排要精确，甲方依据乙方供应的材料安排供应材料，若实际运用量超出乙方的材料安排，超出部分乙方自行负责，甲方有权从工程承包费中扣除多余材料费用。

4、乙方负责现场临时用电设施的建立、维护、拆除。各种电气的孔洞预留与封堵。

5、进场材料与甲方保管人员共同验收(包括型号、规格)，发觉材料存在质量问题、型号、规格不符合要求刚好汇报。

6、乙方负责进场材料的卸车入库，协作甲方做好进场材料的保管工作。避开丢失与损坏。

按甲方规定的工期按时组织施工，在实际开工日至甲方规定的工期内完成施工。

1.对乙方进行技术和平安交底。为乙方在施工现场供应临时库房。

2、负责供应施工图纸壹套及相关的设计变更通知。

3.按工程进度向乙方拨付工程款。

4.监督检查乙方的质量、平安、进度、材料和机具的运用状况，并对问题提出整改要求，并视情节轻重赐予惩罚。

5、负责工程的整体进度及各分包单位的进度协调，负责有关工程会议，协调各协同单位施工中出现的冲突。

6、随时检查乙方施工设备的运行、材料保管运用状况，检查乙方现场管理人员和操作人员的有效证件及持证上岗状况。当乙方违反规定或工作达不到所要求的标准时，要求乙方进行整改、返修。

1、乙方应仔细核查甲方所供应的施工图纸，有义务指出甲供应施工图纸中可能存在的缺陷和漏点并在施工之前将发觉的图纸上的错漏刚好通知甲方，避开造成损失，否则，在施工过程中因乙方的职责未尽而导致一切变更不予增加费用。

2、乙方施工人员进入施工现场，必需听从甲方的平安、生产管理，统一管理和指挥，遵守各项规章制度，杜绝违章施工。

3、严格执行甲方的技术交底，按交底和设计做法进行施工，对甲方的交底和通知(包括口头通知)仔细领悟执行。

4、严格遵守甲方工地的各项管理制度，接受甲方对工期、质量、平安、文明施工、材料和机具的运用方面的合理惩罚。

5、乙方必需树立节约意识，做到工完料净场地清。对乙方出现的材料奢侈现象，甲方将以实际状况对乙方处以罚款。

6、对监理公司和甲方提出的整改要求和通知，乙方应马上整改，不得消极拖延。若甲方提出问题后，乙方不进行整改和整改不利，甲方将视情节轻重对乙方处以500元以下罚款，情节严峻者清出现场，乙方必需组织足够且素养高的劳动力进行施工，对素养差的劳动力甲方提出后乙方必需刚好更换。

7.乙方必需保证平安文明施工，严格按甲方的要求组织施工，工人必需佩戴平安帽。在高处作业时必需正确运用平安带。物料仔细堆放，垃圾刚好清理。对乙方违反操作规程和工地管理要求的行为，甲方视情节轻重对乙方进行惩罚：每人次不戴平安帽罚款101元，物料不仔细堆放罚款101元，确保创建文明工地。

8.甲方在施工中发觉平安隐患应刚好向乙方提出整改，如乙方整改不到位甲方有权停工。乙方违反平安操作规程及有关规定，野蛮施工造成伤亡事故乙方责任自负。

9.乙方必需执行甲方进度安排，若因乙方缘由不能按期完成，每延期一天罚500元。

10、乙方人员进入甲方施工现场7日内必需向甲方项目经理部报送进场人员花名册进行备案，并每人交1寸彩色正面相片两张、身份证复印件一张;并保证进场工人无违法犯罪人员。负责出现一切责任后果自负。未向甲方报送名册、照片、身份证的人员，甲方不承认其在甲方的工作关系。按甲方要求组织足量且部分特别工种需经培训合格取得上岗操作证的施工人员进场。

11.乙方在施工现场不得发生赌博、酗酒、打架斗殴现象，每发生一次甲方对乙方处以1010元惩罚。若同其它分包单位发生打架斗殴现象，情节较轻的，处责任方每次罚款1010元，违反法律公安机关处理，项目部不予担当任何责任。

12、确保工作面及施工现场的整齐，做到日清;工程完工后，清运所做工程项目的周转材料、自用工具、机械和设备。交工前做好半成品、成品的爱护工作，并负责修复造成的损坏。(尤其因改线路造成对已抹灰墙面的破坏)参加交工验收，负责交工验收时提出的缺陷，并进行无偿的修理，直至达到交工验收合格为止。

1.乙方违约对于所干工程不符合要求的，负责无偿修理或返工，直至符合要求，并担当由此造成的损失或责任。对由于乙方施工缘由验收达不到质量要求，各单项工程均按实际造成的损失价值从人工费中扣除。对单个工程延期交工的，每延期一天罚500元违约金。

2、乙方在施工中队伍素养太低，达不到施工合同要求，工期不能保证，技术过硬的工人少，工程质量和工期达不到要求时甲方随时要求乙方退场，在施工途中不能随意向甲方要求加价或停工，否则甲方有权另换施工队伍，甲方只能按乙方的工作量的60%结算。

3、乙方进入施工现场应打算足够的劳动力，保证劳动力不受季节、节假日的影响，如中途因劳动力不足或其它缘由停工，甲方有权随时解除合同。乙方放弃完成本工程的承包内容时，乙方应担当由此造成的经济后果，并且甲方将只支付乙方已完成工程量60%的工程款。

4、乙方出现转包工程现象且乙方人员不听从甲方调动支配、技术、质量、进度、平安文明施工达不到本合同要求、或违法、违规或盗窃、损坏甲方机具、设施及奢侈材料等，甲方有权单方解除合同;解除合同后如乙方人员不退场，且闹事，乙方必需担当由此造成甲方的一切经济损失和相关责任。

2、乙方必需严格根据施工验收规范、设计图纸及有关要求细心组织施工，确保实现质量目标。达不到质量标准的部分，乙方应按甲方要求刚好返修直到满意质量要求。

3、双方对工程质量有异议，由工程质量监督部门裁决。裁决费用及因此造成的损失，由责任方担当。

4、质量检查：乙方完成约定工程应仔细根据标准、规范和设计的要求以及甲方代表发出的指令施工，坚持自检、互检、交接检制度，为检验供应便利条件，随时接受甲方以及各级质检部门的检查、检验，并按要求返工、修改，担当由自身缘由导致的返工、修改费用。

5、隐藏工程验收：乙方应在自检合格后，验收24小时前通知甲方组织验收，经监理公司验收合格，在验收记录签字后方可进行隐藏和接着施工。如验收不符合质量要求，乙方应按验收提出的整改看法进行返修自检，合格后重新通知验收，返修费用乙方担当，未阅历收不得自行隐藏，如有自行隐藏，乙方必需根据甲方或有关单位的验收要求剥露和开口并负责复原，担当因此发生的费用及损失。

1、按现行平安检查标准和现场文明施工标准施工，乙方必需按规定配戴进场所需的劳保用品，乙方进入施工现场所需的平安帽、高空作业所需平安带在甲方领取，工程完工后如数退还给甲方，如有丢失乙方按原价赔偿，如乙方不按规定配戴，及正确运用劳保用品，甲方有权进行惩罚，凡罚款金额均在乙方人工费总金额中扣除。

2、乙方必需文明、平安施工，在施工过程中及上、下班途中及施工现场，出现的任何大小平安事故全部由乙方负责，甲方不负责任何费用，不担当任何责任。乙方负责人必需坚守施工现场，否则，甲方有权按缺勤一天罚款500元。(不影响工作请假同意的不罚)。

乙方食宿自行负责，甲方不担当费用。

1、合同中如有未尽事宜，经双方友好协商解决。双方履行完全部义务，劳务酬劳支付完毕，除保修条款外，其他条款即告终止。保修期满，完结保修事项，结清保修金后，有关保修条款终止。

2、乙方必需细阅遵守《工程质量保修协议书》。

本合同一式三份，甲方执二份，乙方执一份，双方签字生效，具有法律效力。

甲方(公章)：_________。

乙方(公章)：_________。

法定代表人(签字)：_________。

法定代表人(签字)：_________。

_________年____月____日。

_________年____月____日。

工程电气承包合同

电气工程简称ee,是现代科技领域中的核心学科和关键学科。那么签订工程电气承包合同须要留意什么呢?以下是我整理的工程电气承包合同，欢迎参考阅读。

编号：

本工程名称建设单位施工单位签订时间签订地点。

电力建设工程。

施工合同。

条件。

第一章词语涵义及合同文件。

第一条词语涵义《电力建设工程施工合同》文本，由《电力建设工程施工合同条件》(以下简称《合同条件》)和《电力建设工程施工合同协议条款》(以下简称《协议条款》)，组成，其用词用语除《协议条款》另有约定外，应具有本条所给予的涵义：

一、发包方(简称甲方)：《协议条款》约定的具有工程发包主体资格和支付工程价款实力的当事人。

二、甲方驻工地代表(简称甲方代表)：甲方在《协议条款》中指定的代表。

三、承包方(简称乙方)：《协议条款》约定的、具有《电力施工企业资质管理方法》规定的工程承包主体资格并被发包方接受的当事人。

四、乙方驻工地代表(简称乙方代表)：乙方在《协议条款》中指定的代表人。

五、社会监理：受甲方托付、具备《电力工程建设监理单位资质管理方法》规定资格的工程监理单位或人员对工程进行的监理。

六、总监理工程师：工程监理单位委派的监理总负责人。

七、设计单位：甲方托付的具备《电力工程勘察设计单位资质管理方法》规定的相应资质等级的设计单位。

八、工程造价管理部门：国务院各有关部门、各级建设行政主管部门或如上部门授权的建设工程造价管理机构。

九、工程质量监督部门：电力工业部、电业管理局、省(直辖市、自治区)电力局或其依据《电力基本建设工程质量监督暂行规定》设置的电力建设工程质量监督机构。

十、工程：《协议条款》约定详细内容的电力建设永久工程。

十一、合同价款：以现行的定额、材料预算价和相应的取费标准为指导价格，通过招标投标或甲乙双方协商确定，用以支付乙方履约完成工程施工内容的价款总额。

十二、经济支出：在施工中发出，经甲方确认后以增加预算形式支付的合同价款。

十三、费用：甲方在合同价款之外干脆支付的开支或乙方应负担的开支。

十四、工期：甲方双方参照电力建设工程项目工期定额等规定，在《协议条款》中约定的合同工期。

十五、开工日期：《协议条款》约定的工程开工日期。

十六、竣工日期：《协议条款》约定的工程竣工日期。

十七、图纸：由甲方供应或乙方供应经甲方代表批准，乙方用以施工的全部图纸(包括配套说明和有关资料)。

十八、施工现场：经甲方同意、“施工组织设计”或“施工方案”所确定的用以施工的场地。

十九、书面形式：依据合同发生的手写、打字、复印、印刷的各种通知、任命、托付、证书、签证、备忘录、会议纪要、函件及经过确认的电报、电传等。

二十、不行抗力：因斗争、动乱、空中飞行物体坠落或其它非甲乙方责任造成的爆炸、火灾，以及《协议条款》约定等级以上的风、雨、雪、震等对工程及履约造成损害的自然灾难。

二十一、赔偿金：责任方弥补对方干脆损失和间接损失的费用，包括停工、窝工、返工、人员和机械设备调迁、材料和构配件积压、倒运的人工费、机械费、管理费等实际费用，以及从这些费用应付之日起所应计取的利息等可得利益的损失。

二十二、质量缺陷：工程不符合国家或行业现行的有关技术标准、设计文件及合同对质量的要求。

二十三、协议条款：结合详细工程，甲乙双方协商后依法签订的书面协议。

其次条合同文件及说明依次。

一、合同文件应能相互说明，互为说明。除合同另有约定外，其组成和说明依次如下：1.《协议条款》;2.《合同条件》;3.洽商、变更等明确双方合同权利义务的纪要、协议等文书;4.招标承包工程的中标。

通知书。

投标书和招标文件;5.工程量清单或确定工程造价的工程预算书和图纸;6.标准规范和其它有关技术资料技术要求;7.构成合同一部分的其它文件。

二、当合同文件出现模糊不清或不相一样时，在不影响工程进度的状况下，由双方协商解决(实行社会监理的，可先由总监理工程师作出说明);双方看法仍不能一样的，按第30条约定的方法解决。

第三条合同文件运用的语言文字、标准和适用法律。

一、合同文件运用汉语一般话书写，双方可依据须要商定运用少数民族语言译本，对合同文件的说明、说明则运用汉语一般话。

二、适用合同文件的法律是国家的法律、法规，以及电力工业部规章和约定的其它行业规章、工程所在地地方法规。

三、施工应当运用国家标准、规范和电力行业标准、规范。国家、电力行业没有相应的标准、规范时，可约定运用其它行业的或工程所在地地方的标准、规范。甲方应按《协议条款》约定的时间和份数向乙方供应约定的标准、规范。

四、国内没有相应的标准、规范时，乙方按《协议条款》约定的时间和要求提出施工工艺，经甲方代表批准后执行;甲方要求运用国外标准、规范，应报请电力行业主管部门批准并负责按约定供应中文译本。

五、购买、翻译和制定标准、规范及提出施工工艺的费用，均由甲方担当。

第四条图纸。

一、甲方在开工日期之前按《协议条款》约定的日期和份数(包括竣工图和现场存放的份数)，向乙方供应完整的施工图纸，并保证图纸精确且具有满意施工要求的设计深度，乙方按《协议条款》要求做好图纸保密工作。

二、甲方不能按第四条第一款约定供应全套图纸，将不能供应的图纸名称、供应期限列入本条款，并保证满意实施“施工综合进度安排”的须要。

三、甲方对图纸有特别保密要求的，乙方实行相应的措施保密，由甲方担当费用。

四、乙方要求增加图纸份数，甲方应按《协议条款》约定的时间予以复制、交付，费用由乙方担当。

五、乙方未如约收到甲方供应的图纸，应在5天内将所需图纸或指示的内容、理由、时间及迟误后果通知甲方代表。甲方代表在乙方提交通知后2天内未答复，按第七条其次款约定处理。

六、乙方发觉甲方供应的图纸不完整、不精确或设计深度不能满意施工要求。应刚好通知甲方代表，酌情按第四条第五款或其次十五条第一款约定处理。乙方对于甲方供应的图纸有如上缺陷未发觉，甲方仍应按第七条其次款或其次十五条第四款约定担当责任，并给付因此造成的修补、拆除、改建、重建等费用。

其次章双方一般责任。

第五条甲方代表。

一、甲方任命驻施工现场的代表根据以下要求行使合同约定的权利，履行合同约定的职责：1.甲方代表可委派有关详细管理人员担当其部分权利和职责，并可在任何时候撤回这种委派。委派和撤回均应提前3天通知乙方。2.甲方代表的指令、通知、看法、批准、答复等均由其本人签字后，以书面形式交给乙方代表，乙方代表在回执上签署姓名和收到时间后生效。确有必要时，甲方代表可发出口头指令，并在24小时内赐予书面确认，乙方对甲方代表的指令应予执行。甲方代表不能刚好赐予书面确认，乙方应于甲方代表发出口头指令后48小时内提出书面确认要求，甲方代表在乙方提出确认要求后2天内不予答复，即视为其确认乙方要求。乙方认为甲方代表指令不合理，应在收到指令后24小时内提出书面申告，甲方代表在乙方申告后24小时内作出修改指令或接着执行原指令的确定，以书面形式通知乙方。紧急状况下，甲方代表要求乙方马上执行的指令或乙方虽有异议，但甲方代表确定仍接着执行的指令，乙方应予执行。因指令错误所发生的费用和给乙方造成的损失，由甲方担当，延误的工期相应顺延。3.甲方代表按合同约定刚好向乙方供应所需指令、要求、同意、通知、批复等，并如约履行约其它约定的义务，否则乙方在约定时间后24小时内将详细要求、须要的理由和迟误的后果通知甲方代表，甲方代表在乙方通知后48小时内仍未予以答复，即视为其确认、同意、批准，应由甲方担当由此发生的支出，顺延因此延误的工期，赔偿因此造成的乙方损失。

二、实行社会监理的工程，甲方应将总监理工程师行使权利、履行义务的范围通知乙方。总监理工程师按约定在托付授权范围内执行职务。三、甲方代表和总监理工程师易人，甲方应提前7天通知乙方。后任接着担当前任应负的责任(合同文件约定的义务及其职权内的承诺)。

第六条乙方代表。

一、乙方任命驻施工现场的代表根据以下要求行使合同约定的权利，履行合同约定的职责：1.乙方的要求、申请和通知等，以书面形式由乙方代表签字后送交甲方代表，甲方代表在回执上签署姓名和收到时间后生效。2.乙方代表按甲方代表同意的“施工组织设计”(或施工方案)、依据合同发出指令和要求组织施工，在状况紧急且无法与甲方代表联系的状况下，可实行保证工程和人员生命、财产平安的紧急措施，并在实行措施后24小时内向甲方代表送交报告。责任在甲方，由甲方担当由此发生的支出，相应顺延工期;责任在乙方，由乙方担当费用。

二、乙方代表易人，应提前7天通知甲方，后任接着担当前任应负的责任(合同文件约定的义务及其职权内的承诺)。

第七条甲方工作。

一、甲方根据《建设工程施工现场管理规定》和《协议条款》约定的时间、要求，完成以下工作：1.办理土地征用、租用、青苗和树木赔偿、房屋拆迁及清除地面、架空和地下障碍等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工后接着负责解决以上事项遗留问题。2.将施工所需水、电、电讯线路从施工现场外部接至《协议条款》约定地点，并保证施工期间的须要。3.开通施工场地与城乡公共道路的通道，以及《协议条款》约定的施工现场内的主要交通干道并予以保养，满意施工运输的须要，保证施工期间的畅通。4.向乙方供应施工场地的工程地质和地下管网线路资料，保证数据真实精确。5.办理施工所需各种证件、批件和临时用地、占道及运输、铁路专用线的申报批准等手续，与有关方面缔结工程交跨铁路、马路、通讯线路须要的协议。6.将水准点与坐标限制点以书面形式交给乙方，并进行现场交验。7.组织乙方和设计单位进行图纸会审，向乙方进行设计交底，对于须要审定施工图预算的应刚好予以审定。8.协调处理施工现场四周地下管线和邻近建筑物、构筑物的爱护，并担当有关费用。9.根据合同及“施工综合进度安排”确定的时间为承包安装工程的乙方供应施工现场，保证现场及建筑物、构筑物、结构、基础等符合安装施工的要求。10.协调施工现场上的各施工企业相互交叉作业关系，刚好处理有关问题。

二、甲方未按合同约定履行以上义务，则担当由此导致的费用支出，赔偿因此造成的乙方损失，延误工期予以相应顺延。

三、甲方将上述某项工作托付乙方完成，应担当所发生的经济支出并给付乙方相应的费用。

第八条乙方工作。

一、乙方根据《建设工程施工现场管理规定》和《协议条款》约定的范围、时间、要求，完成以下工作：1.在其设计资格证书允许的范围内，按甲方代表的要求完成施工图设计、与工程配套的设计或施工须要的细部设计，经甲方代表批准后运用。2.按约定向甲方代表供应年、季、月工程进度安排和工程用款安排及有关统计报表。3.按工程须要设置施工运用的照明、围栏及警卫，并做好平安、防护设施的修理。乙方未履行上述义务造成工程、财产和人身损害，由乙方担当责任。4.按《协议条款》约定的数量和要求，向甲方代表供应在施工现场办公和生活的房屋及设施，发生的费用由甲方担当。5.实行有效措施实施地方政府和有关部门对施工现场交通和环境爱护的管理规定。因技术、经济条件限制，对环境的污染不能限制在规定范围内的，应由甲方会同乙方事先报请当地政府有关部门批准。以上费用由甲方担当，因乙方责任造成的罚款除外。6.已竣工工程在交付甲方之前，乙方可受甲方托付代保管。由乙方按《协议条款》约定负责爱护工作，爱护不善发生损坏，乙方自费予以修复。要求乙方实行特别措施爱护的单位工程的部位和相应的经济支出，在《协议条款》中约定。甲方提前运用或擅自动用后发生损坏或其它问题，由甲方担当责任。7.按合同的要求做好施工现场地下管线和邻近建筑物、构筑物的爱护工作。8.爱护施工现场清洁。交工前清理现场达到合同文件的要求，担当因违反有关规定造成的损失和罚款，合同签订后颁发的规定和非乙方缘由造成的损失和罚款除外。

二、乙方未按合同约定履行上述义务。担当由此造成的费用支出，赔偿甲方因此遭遇的经济损失。

第三章施工组织设计和工期。

第九条进度安排。

一、甲方在缔结合同后3天内向乙方供应初步设计文件、施工图纸、施工组织设计大纲及“供应材料、设备安排”、“供应土建工程安排”等资料，乙方据以按电力建设工程施工技术管理的有关规定和《协议条款》的约定编制“施工组织设计”(或施工方案)、“施工综合进度安排”，在开工前如约提交甲方代表。甲方未如约供应其应供应的资料，按第七条其次款的约定处理。乙方未如约提交“施工组织设计”(或施工方案)和“施工综合进度安排”，按第八条其次款处理。

二、甲方代表对于乙方提交的“施工组织设计”(或施工方案)和“施工综合进度安排”同意与否，应在《协议条款》约定的期限内予以答复，逾期未复，可视为已经同意。经甲方同意的“施工组织设计”和“施工综合进度安排”为合同文件，应共同遵循。三、乙方应按甲方同意的“施工组织设计”和“施工综合进度安排”组织施工，接受甲方代表的检查、监督。工程实际进展与之不符时，乙方应按甲方代表的要求提出改进措施，提交甲方代表批准后执行。重大的施工技术措施，乙方应报请甲方代表审核批准后实施，由甲方担当特别施工技术措施费。

第十条延期开工。

一、乙方应按《协议条款》约定和“施工综合进度安排”确定的开工日期、开工条件起先施施工，因故不能如期开工的，应在约定的开工日期5天之前，向甲方代表提出延期开工的理由和要求。

甲方代表在乙方提出延期开工要求后3天内作出答复，逾期未答复则视为已同意乙方的延期开工要求。

二、乙方延期开工未按第十条第一款约定征得甲方代表同意，竣工日期不予顺延。

三、乙方由于甲方缘由要求延期开工获得甲方代表的同意，或甲方征得乙方同意将开工日期推迟，由甲方担当乙方因此付出的费用和损失，相应顺延工期。

第十一条暂停施工。

一、甲方代表在确有必要时可要求乙方暂停施工，提出暂停要求后24小时内应对此提出处理看法。乙方按甲方代表的暂停要求停止施工，妥当爱护已完工程，实施甲方代表的处理看法后向其提出复工要求，经批准后接着施工。

二、甲方代表未在约定时间内提出处理看法，或在乙方提出复工要求后24小时内未予答复，乙方可自行复工。乙方施工因此无法进行的，按第七条其次款约定处理。

三、暂停施工出于非乙方缘由，由甲方担当经济支出，相应顺延工期;停工责任在乙方，由乙方担当发生的费用。

第十二条工期延误。

一、对以下状况造成竣工日期推迟的延误，经甲方代表确认，工期相应顺延。1.工程量改变或设计变更;2.一周内，非乙方缘由停水、停电、停气造成停工累计超过8小时;3.合同中约定的或甲方代表同意赐予顺延工期的其它状况。

二、乙方在以上状况发生后5天内，就延误的内容和因此发生的费用向甲方代表提出报告，甲方代表在乙方提出报告3天内予以批准或提出修改看法，逾期未予答复，即视为甲方代表对此报告予以批准。工，因故不能如期开工的，应在约定的开工日期5天之前，向甲方代表提出延期开工的理由和要求。甲方代表在乙方提出延期开工要求后3天内作出答复，逾期未答复则视为已同意乙方的延期开工要求。二、乙方延期开工未按第十条第一款约定征得甲方代表同意，竣工日期不予顺延。

三、乙方由于甲方缘由要求延期开工获得甲方代表的同意，或甲方征得乙方同意将开工日期推迟，由甲方担当乙方因此付出的费用和损失，相应顺延工期。

甲方：乙方：日期：|

甲方：延安市建筑工程总公司其次十三工程处。

乙方：身份证号：

经双方友好协商，甲方将延安市丰泽园小区2#、3#商住楼的电气安装工程托付乙方劳务施工，为了明确双方的责任、权利和经济责任，依据《中华人民共和国经济合同法》，本公司对企业内部施工班组承包的有关规定，特签订如下协议条款，以资双方共同遵守。

一、工程概况：

工程名称：延安市丰泽园小区2#、3#商住楼。

工程地点：延安市农科所。

工程状况：延安市丰泽园小区2#、3#商住楼总建筑面积为18194.8m2;其中2楼建筑面积为9097.4m，3商住楼建筑面积为9097.4m。2、3商住楼层数均为地下一层、地上15+1层;主体结构形式为框架剪力墙结构。

二、承包范围及方式：

2.承包方式：包人工、包质量、包工期、包平安生产、包文明施工、包治安保卫。

3.电气安装工程的材料水平运输(从库房至施工地点)、材料的垂直运输(现场有塔吊)、(无论垂直运输有多高、水平运输有多远、建筑部分无论有无垂直运输机械、包括因现场场地窄小等状况可能发生的两次人工运输)、每个施工段完工后的现场清理工作、施工剩余材料清理、回收、现场文明施工(包括协作甲方等上级检查单位的各种验收)等电气安装工程内(但不局限于上述工作范围)的一切工作内容。

4.无论本工程单体中电气安装工程的多少、材料运输的远近如何、现场施工条件的如何改变、施工难易如何，本合同单价不作调整。

5.合同单价包括甲方、业主、监理的各种技术要求、规范和各种现场指示。属乙方承包范围内但乙方未施工项，甲方将扣除相应款项，价格另行协商。

6.除甲方缘由引起返工所发生的费用赐予增补外，其它将按实计算。

三、施工工期及工人进场时间：

本工程工人自20xx年5月日进场施工，确保甲方的总体进度安排。在工种连接上，必需听从甲方的统一调度，乙方无特别缘由造成工种连接上的脱节，要赔偿一切由此造成的甲方经济损失。

共

2

页，当前第。

1

页

1

2

工程电气承包合同

五、乙方责任：

1、乙方应仔细核查甲方所供应的施工图纸，有义务指出甲供应施工图纸中可能存在的缺陷和漏点并在施工之前将发觉的图纸上的错漏刚好通知甲方，避开造成损失，否则，在施工过程中因乙方的职责未尽而导致一切变更不予增加费用。

2、乙方施工人员进入施工现场，必需听从甲方的平安、生产管理，统一管理和指挥，遵守各项规章制度，杜绝违章施工。

3、严格执行甲方的技术交底，按交底和设计做法进行施工，对甲方的交底和通知(包括口头通知)仔细领悟执行。

4、严格遵守甲方工地的各项管理制度，接受甲方对工期、质量、平安、文明施工、材料和机具的运用方面的合理惩罚。

5、乙方必需树立节约意识，做到工完料净场地清。对乙方出现的材料奢侈现象，甲方将以实际状况对乙方处以罚款。

6、对监理公司和甲方提出的整改要求和通知，乙方应马上整改，不得消极拖延。若甲方提出问题后，乙方不进行整改和整改不利，甲方将视情节轻重对乙方处以500元以下罚款，情节严峻者清出现场，乙方必需组织足够且素养高的劳动力进行施工，对素养差的劳动力甲方提出后乙方必需刚好更换。

7.乙方必需保证平安文明施工，严格按甲方的要求组织施工，工人必需佩戴平安帽。在高处作业时必需正确运用平安带。物料仔细堆放，垃圾刚好清理。对乙方违反操作规程和工地管理要求的行为，甲方视情节轻重对乙方进行惩罚：每人次不戴平安帽罚款101元，物料不仔细堆放罚款101元，确保创建文明工地。

8.甲方在施工中发觉平安隐患应刚好向乙方提出整改，如乙方整改不到位甲方有权停工。乙方违反平安操作规程及有关规定，野蛮施工造成伤亡事故乙方责任自负。

9.乙方必需执行甲方进度安排，若因乙方缘由不能按期完成，每延期一天罚500元。

10、乙方人员进入甲方施工现场7日内必需向甲方项目经理部报送进场人员花名册进行备案，并每人交1寸彩色正面相片两张、身份证复印件一张;并保证进场工人无违法犯罪人员。负责出现一切责任后果自负。未向甲方报送名册、照片、身份证的人员，甲方不承认其在甲方的工作关系。按甲方要求组织足量且部分特别工种需经培训合格取得上岗操作证的施工人员进场。

11.乙方在施工现场不得发生赌博、酗酒、打架斗殴现象，每发生一次甲方对乙方处以1010元惩罚。若同其它分包单位发生打架斗殴现象，情节较轻的，处责任方每次罚款1010元，违反法律公安机关处理，项目部不予担当任何责任。

12、确保工作面及施工现场的整齐，做到日清;工程完工后，清运所做工程项目的周转材料、自用工具、机械和设备。交工前做好半成品、成品的爱护工作，并负责修复造成的损坏。(尤其因改线路造成对已抹灰墙面的破坏)参加交工验收，负责交工验收时提出的缺陷，并进行无偿的修理，直至达到交工验收合格为止。

六、违约责任：

1.乙方违约对于所干工程不符合要求的，负责无偿修理或返工，直至符合要求，并担当由此造成的损失或责任。对由于乙方施工缘由验收达不到质量要求，各单项工程均按实际造成的损失价值从人工费中扣除。对单个工程延期交工的，每延期一天罚500元违约金。

2、乙方在施工中队伍素养太低，达不到施工合同要求，工期不能保证，技术过硬的工人少，工程质量和工期达不到要求时甲方随时要求乙方退场，在施工途中不能随意向甲方要求加价或停工，否则甲方有权另换施工队伍，甲方只能按乙方的工作量的60%结算。

3、乙方进入施工现场应打算足够的劳动力，保证劳动力不受季节、节假日的影响，如中途因劳动力不足或其它缘由停工，甲方有权随时解除合同。乙方放弃完成本工程的承包内容时，乙方应担当由此造成的经济后果，并且甲方将只支付乙方已完成工程量60%的工程款。

4、乙方出现转包工程现象且乙方人员不听从甲方调动支配、技术、质量、进度、平安文明施工达不到本合同要求、或违法、违规或盗窃、损坏甲方机具、设施及奢侈材料等，甲方有权单方解除合同;解除合同后如乙方人员不退场，且闹事，乙方必需担当由此造成甲方的一切经济损失和相关责任。

七、施工质量。

2、乙方必需严格根据施工验收规范、设计图纸及有关要求细心组织施工，确保实现质量目标。达不到质量标准的部分，乙方应按甲方要求刚好返修直到满意质量要求。

3、双方对工程质量有异议，由工程质量监督部门裁决。裁决费用及因此造成的损失，由责任方担当。

4、质量检查：乙方完成约定工程应仔细根据标准、规范和设计的要求以及甲方代表发出的指令施工，坚持自检、互检、交接检制度，为检验供应便利条件，随时接受甲方以及各级质检部门的检查、检验，并按要求返工、修改，担当由自身缘由导致的返工、修改费用。

5、隐藏工程验收：乙方应在自检合格后，验收24小时前通知甲方组织验收，经监理公司验收合格，在验收记录签字后方可进行隐藏和接着施工。如验收不符合质量要求，乙方应按验收提出的整改看法进行返修自检，合格后重新通知验收，返修费用乙方担当，未阅历收不得自行隐藏，如有自行隐藏，乙方必需根据甲方或有关单位的验收要求剥露和开口并负责复原，担当因此发生的费用及损失。

八、平安与文明施工：

1、按现行平安检查标准和现场文明施工标准施工，乙方必需按规定配戴进场所需的劳保用品，乙方进入施工现场所需的平安帽、高空作业所需平安带在甲方领取，工程完工后如数退还给甲方，如有丢失乙方按原价赔偿，如乙方不按规定配戴，及正确运用劳保用品，甲方有权进行惩罚，凡罚款金额均在乙方人工费总金额中扣除。

2、乙方必需文明、平安施工，在施工过程中及上、下班途中及施工现场，出现的任何大小平安事故全部由乙方负责，甲方不负责任何费用，不担当任何责任。乙方负责人必需坚守施工现场，否则，甲方有权按缺勤一天罚款500元。(不影响工作请假同意的不罚)。

九、后勤：乙方食宿自行负责，甲方不担当费用。

十、其他：

1、合同中如有未尽事宜，经双方友好协商解决。双方履行完全部义务，劳务酬劳支付完毕，除保修条款外，其他条款即告终止。保修期满，完结保修事项，结清保修金后，有关保修条款终止。

2、乙方必需细阅遵守《工程质量保修协议书》。

十一、争议解决方式：双方争议协商不成可向合同签订地仲裁委仲裁或向当地人民法院起诉。

本合同一式三份，甲方执二份，乙方执一份，双方签字生效，具有法律效力。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

发包单位(甲方)：

承包单位(乙方)：

依照《中华人民共和国合同法》、《建设工程合同管理方法》甲方将工程的分项工程承包给乙方。甲乙双方经协商达成如下协议，并共同遵守。

一、工程概况。

1、工程名称：

2、工程内容：

3、承包范围：

4、开竣工时间：

5、合同价款：

二、工程费用。

按建筑面积计算：元/每平米，即：元×平米=元。

三、付款方式：

甲方必需每月给乙方支付工程进度款，主体封顶时，甲方应向乙方支付50%的工程款，电气安装，调试完毕后甲方向乙方付清全部工程款(保修金除外)。

四、双方责任：

(一)、甲方责任。

1、对工程进度、工程质量、平安生产进行监督管理并组织工程竣工验收。

2、依据工程进度向乙方拨付工程进度款，因甲方单位拖延或不能足额拨付工程进度款时，所造成的一切损失由甲方全部担当。

(二)、乙方责任。

1、乙方全面履行与甲方签订合同所约定的各项条款。

2、遵守工程施工及本合同的各项规章制度及技术平安操作规程，严格按图纸规范要求施工，施工中的图纸变更须要经甲方同意联系设计人员签字认可后方可进行施工，图纸变更所增加的费用甲方应向乙方支付。

3、随时接受甲方及监理、建设单位的质量、平安、治安人员的监督检查。执行施工现场平安保卫等规章制度，搞好现场文明施工。

4、乙方必需根据合同约定，保证工程进度和平安生产。

五、工程保修。

本合同预留总造价%的保修款。待甲方合约约定的保修期满后支付保修款。

六、违约责任。

1、甲乙双方发生争议，双方协商解决。无法解决的，任何一方可干脆向人民法院起诉。

2、由于非甲方缘由，致使合同不能或全面履行，不构成甲方违约。

3、本合同未尽事宜，双方协商解决或另行签订协议。

4、施工现场分项管理需细则作为合同附件，必需严格遵守。

5、本合同自双方签订盖章之日起生效。

6、本合同一式二份，甲方一份，乙方一份。

七、其他事项：

本合同不包括电气安装所用的一切材料费用和外网工程，也不包括电视、电话、综合布线的安装。如施工过程中出现变更或者涉及图纸以外的安装甲方必需给乙方支付变更费用。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

简洁版电气承包合同

合同编号：

甲方(发包人)(全称)：

乙方(承包人)(全称)：

依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国劳动用工合同》及其他有关法律、行政法规，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，为明确责任、权利和义务，确保工程质量，保证施工平安，使本工程达到文明施工，按期竣工。双方本着自愿、互利的原则签订本合同。

1.1工程名称：

1.2工程地点：

1.3工程结构：建筑面积约m2。(以实际面积为准)。

1.4承包工作内容：照明系统：管路预留预埋、穿线、照明灯具、插座、开关、配电箱和电表、防雷接地安装及调试等施工图纸所包含的内容动力系统：管路及套管预留预埋、电缆桥架安装、线缆敷设、配电设备安装及调试等施工图纸要求的内容。弱电系统(电视、电话、宽带等)：管路及套管预留预埋、消防系统管路预留预埋、应急照明灯的安装及调试。

1.5承包价格：

18元/m2(不含临电)18.5元/m2(含临电)(按建筑面积计算)。

1.6承包方式：

1.7付款方式：

1、根据工程形象进度进行支付或者借支。

2、乙方在领取或借支工程进度款时应按实供应职工领取工资花名册，由本人领取工资时必需本人签字确认，不能代领，更不得私自挪用人工工资，如发觉承包人挪用人工工资，由乙方自行担当一切责任。

1、甲方负责主材料供应。

2、乙方必需按设计文件、现行施工及验收规范、施工组织设计、施工技术交底、平安交底要求施工。在施工中发觉材料质量问题刚好汇报。

3、乙方要提前一周提出材料安排，材料安排要精确，甲方依据乙方供应的材料安排供应材料，若实际运用量超出乙方的材料安排，超出部分乙方自行负责，甲方有权从工程承包费中扣除多余材料费用。

4、乙方负责现场临时用电设施的建立、维护、拆除。各种电气的孔洞预留与封堵。

5、进场材料与甲方保管人员共同验收(包括型号、规格)，发觉材料存在质量问题、型号、规格不符合要求刚好汇报。

6、乙方负责进场材料的卸车入库，协作甲方做好进场材料的保管工作。避开丢失与损坏。

按甲方规定的工期按时组织施工，在实际开工日至甲方规定的'工期内完成施工。

1、对乙方进行技术和平安交底。为乙方在施工现场供应临时库房。

2、负责供应施工图纸壹套及相关的设计变更通知。

3、按工程进度向乙方拨付工程款。

4、监督检查乙方的质量、平安、进度、材料和机具的运用状况，并对问题提出整改要求，并视情节轻重赐予惩罚。

5、负责工程的整体进度及各分包单位的进度协调，负责有关工程会议，协调各协同单位施工中出现的冲突。

6、随时检查乙方施工设备的运行、材料保管运用状况，检查乙方现场管理人员和操作人员的有效证件及持证上岗状况。当乙方违反规定或工作达不到所要求的标准时，要求乙方进行整改、返修。

1、乙方应仔细核查甲方所供应的施工图纸，有义务指出甲供应施工图纸中可能存在的缺陷和漏点并在施工之前将发觉的图纸上的错漏刚好通知甲方，避开造成损失，否则，在施工过程中因乙方的职责未尽而导致一切变更不予增加费用。

2、乙方施工人员进入施工现场，必需听从甲方的平安、生产管理，统一管理和指挥，遵守各项规章制度，杜绝违章施工。

3、严格执行甲方的技术交底，按交底和设计做法进行施工，对甲方的交底和通知(包括口头通知)仔细领悟执行。

4、严格遵守甲方工地的各项管理制度，接受甲方对工期、质量、平安、文明施工、材料和机具的运用方面的合理惩罚。

5、乙方必需树立节约意识，做到工完料净场地清。对乙方出现的材料奢侈现象，甲方将以实际状况对乙方处以罚款。

6、对监理公司和甲方提出的整改要求和通知，乙方应马上整改，不得消极拖延。若甲方提出问题后，乙方不进行整改和整改不利，甲方将视情节轻重对乙方处以500元以下罚款，情节严峻者清出现场，乙方必需组织足够且素养高的劳动力进行施工，对素养差的劳动力甲方提出后乙方必需刚好更换。

7、乙方必需保证平安文明施工，严格按甲方的要求组织施工，工人必需佩戴平安帽。在高处作业时必需正确运用平安带。物料仔细堆放，垃圾刚好清理。对乙方违反操作规程和工地管理要求的行为，甲方视情节轻重对乙方进行惩罚：每人次不戴平安帽罚款101元，物料不仔细堆放罚款101元，确保创建文明工地。

8、甲方在施工中发觉平安隐患应刚好向乙方提出整改，如乙方整改不到位甲方有权停工。乙方违反平安操作规程及有关规定，野蛮施工造成伤亡事故乙方责任自负。

9、乙方必需执行甲方进度安排，若因乙方缘由不能按期完成，每延期一天罚500元。

10、乙方人员进入甲方施工现场7日内必需向甲方项目经理部报送进场人员花名册进行备案，并每人交1寸彩色正面相片两张、身份证复印件一张;并保证进场工人无违法犯罪人员。负责出现一切责任后果自负。未向甲方报送名册、照片、身份证的人员，甲方不承认其在甲方的工作关系。按甲方要求组织足量且部分特别工种需经培训合格取得上岗操作证的施工人员进场。

11.乙方在施工现场不得发生赌博、酗酒、打架斗殴现象，每发生一次甲方对乙方处以1010元惩罚。若同其它分包单位发生打架斗殴现象，情节较轻的，处责任方每次罚款1010元，违反法律公安机关处理，项目部不予担当任何责任。

12、确保工作面及施工现场的整齐，做到日清;工程完工后，清运所做工程项目的周转材料、自用工具、机械和设备。交工前做好半成品、成品的爱护工作，并负责修复造成的损坏。(尤其因改线路造成对已抹灰墙面的破坏)参加交工验收，负责交工验收时提出的缺陷，并进行无偿的修理，直至达到交工验收合格为止。

1、乙方违约对于所干工程不符合要求的，负责无偿修理或返工，直至符合要求，并担当由此造成的损失或责任。对由于乙方施工缘由验收达不到质量要求，各单项工程均按实际造成的损失价值从人工费中扣除。对单个工程延期交工的，每延期一天罚500元违约金。

2、乙方在施工中队伍素养太低，达不到施工合同要求，工期不能保证，技术过硬的工人少，工程质量和工期达不到要求时甲方随时要求乙方退场，在施工途中不能随意向甲方要求加价或停工，否则甲方有权另换施工队伍，甲方只能按乙方的工作量的60%结算。

3、乙方进入施工现场应打算足够的劳动力，保证劳动力不受季节、节假日的影响，如中途因劳动力不足或其它缘由停工，甲方有权随时解除合同。乙方放弃完成本工程的承包内容时，乙方应担当由此造成的经济后果，并且甲方将只支付乙方已完成工程量60%的工程款。

4、乙方出现转包工程现象且乙方人员不听从甲方调动支配、技术、质量、进度、平安文明施工达不到本合同要求、或违法、违规或盗窃、损坏甲方机具、设施及奢侈材料等，甲方有权单方解除合同;解除合同后如乙方人员不退场，且闹事，乙方必需担当由此造成甲方的一切经济损失和相关责任。

2、乙方必需严格根据施工验收规范、设计图纸及有关要求细心组织施工，确保实现质量目标。达不到质量标准的部分，乙方应按甲方要求刚好返修直到满意质量要求。

3、双方对工程质量有异议，由工程质量监督部门裁决。裁决费用及因此造成的损失，由责任方担当。

4、质量检查：乙方完成约定工程应仔细根据标准、规范和设计的要求以及甲方代表发出的指令施工，坚持自检、互检、交接检制度，为检验供应便利条件，随时接受甲方以及各级质检部门的检查、检验，并按要求返工、修改，担当由自身缘由导致的返工、修改费用。

5、隐藏工程验收：乙方应在自检合格后，验收24小时前通知甲方组织验收，经监理公司验收合格，在验收记录签字后方可进行隐藏和接着施工。如验收不符合质量要求，乙方应按验收提出的整改看法进行返修自检，合格后重新通知验收，返修费用乙方担当，未阅历收不得自行隐藏，如有自行隐藏，乙方必需根据甲方或有关单位的验收要求剥露和开口并负责复原，担当因此发生的费用及损失。

1、按现行平安检查标准和现场文明施工标准施工，乙方必需按规定配戴进场所需的劳保用品，乙方进入施工现场所需的平安帽、高空作业所需平安带在甲方领取，工程完工后如数退还给甲方，如有丢失乙方按原价赔偿，如乙方不按规定配戴，及正确运用劳保用品，甲方有权进行惩罚，凡罚款金额均在乙方人工费总金额中扣除。

2、乙方必需文明、平安施工，在施工过程中及上、下班途中及施工现场，出现的任何大小平安事故全部由乙方负责，甲方不负责任何费用，不担当任何责任。乙方负责人必需坚守施工现场，否则，甲方有权按缺勤一天罚款500元。(不影响工作请假同意的不罚)。

乙方食宿自行负责，甲方不担当费用。

1、合同中如有未尽事宜，经双方友好协商解决。双方履行完全部义务，劳务酬劳支付完毕，除保修条款外，其他条款即告终止。保修期满，完结保修事项，结清保修金后，有关保修条款终止。

2、乙方必需细阅遵守《工程质量保修协议书》。

本合同一式三份，甲方执二份，乙方执一份，双方签字生效，具有法律效力。

甲方(盖章)乙方(盖章)。

乙方法定(或托付)代表人:。

时间：年月日时间：年月日。

工程电气承包合同

发包方(简称甲方)。

承包方(简称乙方)。

为保证工程质量，按期完成施工任务，依据国家合同法，国家建筑法等有关规定，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，经双方共同协商达成如下协议：

一、工程地点：吉林省松原市。

二、工程名称：春兴花园小区式号楼。

施工项目：给水、排水、采温煦电气包工包料安装。

工程电气承包合同

乙方：身份证号：

经双方友好协商，甲方将延安市丰泽园小区2#、3#商住楼的电气安装工程托付乙方劳务施工，为了明确双方的责任、权利和经济责任，依据《中华人民共和国经济合同法》，本公司对企业内部施工班组承包的有关规定，特签订如下协议条款，以资双方共同遵守。

一、工程概况：

工程名称：延安市丰泽园小区2#、3#商住楼。

工程地点：延安市农科所。

工程状况：延安市丰泽园小区2#、3#商住楼总建筑面积为18194.8m2;其中2楼建筑面积为9097.4m，3商住楼建筑面积为9097.4m。2、3商住楼层数均为地下一层、地上15+1层;主体结构形式为框架剪力墙结构。

二、承包范围及方式：

2.承包方式：包人工、包质量、包工期、包平安生产、包文明施工、包治安保卫。

3.电气安装工程的材料水平运输(从库房至施工地点)、材料的垂直运输(现场有塔吊)、(无论垂直运输有多高、水平运输有多远、建筑部分无论有无垂直运输机械、包括因现场场地窄小等状况可能发生的两次人工运输)、每个施工段完工后的现场清理工作、施工剩余材料清理、回收、现场文明施工(包括协作甲方等上级检查单位的各种验收)等电气安装工程内(但不局限于上述工作范围)的一切工作内容。

4.无论本工程单体中电气安装工程的多少、材料运输的远近如何、现场施工条件的如何改变、施工难易如何，本合同单价不作调整。

5.合同单价包括甲方、业主、监理的各种技术要求、规范和各种现场指示。属乙方承包范围内但乙方未施工项，甲方将扣除相应款项，价格另行协商。

6.除甲方缘由引起返工所发生的费用赐予增补外，其它将按实计算。

三、施工工期及工人进场时间：

本工程工人自20xx年5月日进场施工，确保甲方的总体进度安排。在工种连接上，必需听从甲方的统一调度，乙方无特别缘由造成工种连接上的脱节，要赔偿一切由此造成的甲方经济损失。

四、承包单价：

1.质量、平安、进度、文明施工等以上已说明的工作内容和工作范围均在电气安装工包干范围内。

2.计算方式：根据上述承包范围及方式，本工程电气安装工程基价按12元/m2，(建筑面积)(建筑面积根据20xx年陕西省建筑工程消耗量定额计算)平安必需达到甲方之要求即平安奖按0.5元/m2;文明施工必需达到甲方之要求即文明奖按0.5元/m2;进度(含阶段安排、总工期)必需达到甲方之要求即进度奖按0.5元/m2;听从甲方指令按0.5元/m2,;听从生活区管理要求按0.5元/m