2024年度《桥梁拆除施工合同样本范本完整版》

桥梁拆除施工合同样本范本完整版桥梁拆除施工合同样本范本完整版/桥梁拆除施工合同样本范本完整版2024年度《桥梁拆除施工合同样本范本完整版》合同编号：__________第一章：合同双方基本信息法定代表人：__________地址：__________联系方式：__________法定代表人：__________地址：__________联系方式：__________第二章：工程概况2.1工程名称：__________2.2工程地点：__________2.3工程范围：__________2.4工程规模：__________2.5工程期限：__________第三章：工程价款及支付方式3.1工程价款：__________3.2支付方式：__________3.3预付款：__________3.4进度款：__________3.5竣工验收款：__________3.6质保金：__________第四章：工程质量及验收标准4.1工程质量：__________4.2验收标准：__________4.3隐蔽工程验收：__________4.4竣工验收：__________第五章：工程变更及违约责任5.1工程变更：__________5.1.1工程变更申请：__________5.1.2工程变更批准：__________5.1.3工程变更费用：__________5.2违约责任：__________5.2.1甲方违约：__________5.2.2乙方违约：__________5.2.3违约金：__________第六章：工程安全及环境保护6.1工程安全6.1.1甲方应确保施工场地符合国家安全规定，提供必要的安全生产条件。6.1.2乙方必须遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准，制定安全生产规章制度，并对施工人员进行安全教育和培训。6.1.3乙方应采取一切必要的安全措施，确保施工过程中的人身安全和财产安全。6.1.4甲方有权对乙方的施工安全进行监督和检查，乙方应予以配合。6.2环境保护6.2.1乙方应遵守国家环境保护的法律、法规，采取有效措施防止施工过程中对环境的污染和破坏。6.2.2乙方应妥善处理施工过程中产生的废弃物和污染物，不得随意排放或丢弃。6.2.3甲方有权要求乙方提供环境保护措施的实施情况，乙方应如实报告。第七章：施工期间双方的权利和义务7.1甲方权利和义务7.1.1甲方有权对乙方的施工进度、质量、安全等进行监督和检查。7.1.2甲方应按照合同约定及时支付工程款项。7.1.3甲方应提供施工所需的场地、水电等基础设施。7.1.4甲方应协助乙方解决施工过程中出现的问题。7.2乙方权利和义务7.2.1乙方有权按照合同约定获得工程款项。7.2.2乙方应按照合同约定的工程范围、质量、期限等进行施工。7.2.3乙方应遵守甲方的管理制度，接受甲方的监督和检查。7.2.4乙方应妥善保管施工设备和材料，防止丢失或损坏。第八章：工程保险8.1乙方应按照国家有关规定和合同约定办理工程保险，包括但不限于建筑工程一切险、第三方责任险等。8.2保险费用应由乙方承担，除非合同另有约定。8.3乙方应在保险事故发生后及时通知保险公司和甲方，并按照保险公司的要求提供必要的证明和资料。8.4保险赔偿金应优先用于修复或重建工程，剩余部分可根据合同约定进行处理。第九章：不可抗力9.1如果一方因不可抗力事件无法履行合同义务，应在事件发生后及时通知对方，并在合理时间内提供证明。9.2不可抗力事件包括但不限于自然灾害、战争、政治动乱等，具体范围由双方协商确定。9.3如果不可抗力事件导致合同无法履行，双方应协商解决，可以延期履行、部分履行或解除合同。9.4如果不可抗力事件导致一方损失，该方应自行承担，除非合同另有约定。第十章：争议解决10.1双方应通过友好协商解决合同履行过程中的任何争议。10.2如果协商不成，任何一方均有权将争议提交至合同签订地的人民法院诉讼解决。10.3争议解决期间，除争议事项外，双方应继续履行合同的其他条款。10.4诉讼费用包括律师费、诉讼费等，由败诉方承担，除非法院另有判决。第十一章：材料与设备11.1材料供应11.1.1乙方应按照工程需要提供符合国家标准和合同要求的材料。11.1.2甲方有权对乙方提供的材料进行检验，如不合格，乙方应在甲方指定的期限内更换。11.1.3材料的所有权应在乙方交付并验收合格后转移给甲方。11.2设备使用11.2.1乙方应提供施工所需的机械设备，并确保其安全、可靠。11.2.2乙方应对设备进行定期维护和检查，确保其处于良好状态。11.2.3甲方有权要求乙方提供设备的合格证明和操作人员的相关资质。第十二章：工程进度与延期12.1工程进度12.1.1乙方应按照合同约定的进度计划进行施工。12.1.2甲方有权对乙方的施工进度进行监督，乙方应如实报告工程进展情况。12.1.3乙方应采取必要措施确保工程按期完成。12.2工程延期12.2.1如果因乙方原因导致工程延期，乙方应承担由此造成的所有损失和费用。12.2.2如果因甲方原因或不可抗力导致工程延期，双方应协商确定延期时间和相应调整。第十三章：工程质量保修13.1保修期限13.1.1工程质量保修期限自工程竣工验收合格之日起计算。13.1.2保修期限的具体期限由双方在专用条款中约定。13.2保修责任13.2.1在保修期内，如工程出现质量问题，乙方应负责维修。13.2.2如果质量问题是由乙方施工原因造成，乙方应承担维修费用和由此造成的损失。13.2.3如果质量问题是由非乙方原因造成，乙方应协助甲方解决问题，费用由甲方承担。第十四章：违约责任和解决14.1违约行为14.1.1任何一方未履行合同约定的义务均视为违约。14.1.2违约方应承担违约责任，赔偿守约方因此造成的损失。14.2违约解决14.2.1双方应通过友好协商解决违约问题。14.2.2如果协商不成，守约方有权根据合同约定采取必要的法律行动。第十五章：合同解除和终止15.1合同解除15.1.1在合同履行期间，双方协商一致可以解除合同。15.1.2如果一方违约严重，守约方有权解除合同。15.2合同终止15.2.1合同在工程竣工验收合格、保修期满后终止。15.2.2合同终止后，双方的权利义务关系仍然有效，直至合同约定的全部义务履