版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
建设工程投资协议
建设工程投资协议(通用24篇)
建设工程投资协议篇1
甲方:
乙方:
甲、乙双方在平等、自愿、互惠的原则下,根据国家有关法律、法规及
《柳河县鼓励投资若干规定》(柳政发[20_]1号文,以下简称“规定”),达
成如下协议:
一、建设项目
二、建设地点
三、投资规模
乙方在甲方区域内投资x万元,其中固定资产投资万元(待投产后由县招商
引资考评工作办公室核定)。
四、建设起止时间
自X年X月X日至X年X月X日,完成固定资产投入X万元,X年X月X
日投入生产。
五、乙方享有的优惠政策
(一)土地政策
乙方项目建设用地亩。具体享受政策按《规定》有关政策执行。
(二)财政税收政策
1、乙方享受目前国家振兴东北老工业基地税收优惠政策。对购进机器设备
所含增值税进行抵扣;提高固定资产折旧率和缩短无形资产摊销年限;提高计税
工资税前扣除标准。
2、从企业纳税年度起5年内,企业前3年上缴所得税的40%和增值税的
20%全部奖励给投资企业,后2年所得税的20%和增值税的10%全部奖励给投资
企业,用于企业扩大再生产和技术改造。
1、新办企业建设期间,行政事业性收费按《规定》有关政策执行。
2、新办企业生产经营期间,对各项行政事业性收费参照重点企业扶持政
策,实行“一个漏斗收费”政策。
(四)服务措施
1、甲方为乙方提供“一条龙”服务和“一站式”审批,全程跟踪服务,协助
乙方办理各种证照手续。乙方负责出具相关要件,并承担办证费用。
2、对域外投资项目,由县招商引资工作委员会办公室出具确认文件,相关
部门兑现优惠政策。
六、乙方责任
(一)乙方须在本协议确定期限内实施项目建设,并按期投入生产。
(二)乙方经营期限需在10年以上,经营期限内不得擅自转让、抵押或改变
土地用途,如有需要,须经甲方同意。
(三)本协议签字后,乙方需向甲方交纳万元项目建设保证金。如项目出现
停建、撤建或改变土地用途,甲方除收回土地使用权外,乙方的地上投入部分
和项目建设保证金无偿划归甲方所有。项目基础建设结束后,保证金全部返
还。
(四)乙方需按甲方要求的统一规划进行土建施工和建设。
七、本协议未尽事宜,由甲乙双方协商解决。
甲方:(印章)法人代表(签字)
乙方:(印章)法人代表(签字)
年月日
建设工程投资协议篇2
发包方:
承包方:_________
根据《民法典》和《建设工程勘察设计合同条例》的有关规定,经双方协
商一致,签订本合同,以资共同遵守。
第一条工程名称;工程地点—;工程规模—;工程
投资O
第二条委托方根据本合规定填写建设工程勘察设计委托书。(见附表一、二)
第三条勘察设计费取费的依据和取费标准,按国家规定执行。
勘察设计费的拨付办法,自合同生效后天内,委托方应向承包方
给付定金。合同履行后,定金抵作勘察设计费,不足部分委托方应在
天内一次结清(或订为分若干次结清)。
勘察任务的定金为勘察费的30%,设计任务的定金为估算设计费的20%o本
工程的勘察费为元,估算设计费为元。
委托方不履行合同的,无权要求返还定金;承包方不履行合同的,应双倍返
还定金。
第四条委托方的义务
1.委托方应在商定的时间内向承包方提供必要的资料并对提供的时间、进
度与资料的可靠性负责。提供资料的内容,技术要求及期限见附表三。
2.在勘察设计人员进入现场作业或配合施工时,应负责提供以下工作和生
活条件:。
3.委托方配合引进项目的设计任务,从询价、对外谈判、国内外技术考察
直至建成投产的各阶段,应吸收承担有关设计任务的承包方参加。
4.按有关规定的勘察设计取费标准如期如数付给承包方勘察设计费。
5.维护承包方的勘察成果和设计文件,不得擅自修改或转让给第三方重复
使用。
第五条承包方的义务
1.承包方应在一年月.日前提交有关勘察成果和
设计文件,并承担责任。提交薪察成果的范围、进度和质量,以及设计的阶
段、进度、质量和设计文件份数。详见附表四。
2.初步设计经上级主管部门审查后,在原定任务书范围内的必要修改,由
承包方负责。原定任务书有重大变更而重作或修改设计时,须具有设计审批机
关或设计任务书批准机关的意见书,经双方协商,另订合同。
3.设计单位对所承担设计任务书的建设项目应配合施工,进行设计技术交
底,解决施工过程中有关设计的问题,负责设计变更和修改预算,参加试车考
核及工程竣工验收。对于大中型工业项目和复杂的民用工程应派现场设计代
表,并参加隐蔽工程验收。常驻代表费用由双方协商(另附协议)。
第六条违约责任
1.因勘察设计质量低劣引起工程返工,或未按期提交勘察设计文件拖延工
期造成损失,由承包方继续完善勘察设计任务,并视造成的损失浪费大小减收
或免收勘察设计费。具体规定如下:。
2.因勘察设计错误而造成工程重大质量事故,承包方除免收受损失部分的
勘察设计费外,还应付给委托方与直接受损失部分的勘察设计费相等的赔偿
金。
3.承包方不按合同规定的期限提交勘察成果、设计文件,每拖延一天,应
向委托方交纳按勘察设计费5%。的违约金。
4.由于变更计•划、提供的资料不准确、未按期提供勘察设计必需的资料或
工作条件而造成勘察设计工作的返工、窝工或修改设计,委托方应按承包方实
际消耗的工作量增付费用。具体规定如下:。
5.因委托方责任造成勘察设计工作的重大返工或重作设计,应另行增加勘
察设计费用。
6.委托方超过合同规定的日期付费时,应偿付逾期的违约金。违约金每逾
期一天,按该工程勘察设计费的5%。计算。
第七条争议的解决方式
合同执行过程中如有争议,双方应及时协商解决。协商不成时,双方属于
一个部门的,由上级主管部门调解;调解不成,或双方不属于同一部门的,合同
双方任何一方均可向仲裁委员会申请仲裁,也可直接向人民法院起
诉。
第八条附则
本合同未言明事项,一律按《民法典》和《建设工程勘察设计合同条例》
规定执行。
本合同附件:《建设工程设计委托书》、《工程地质勘察委托书》、《建
设文件和勘察设计基础资料交付日期一览表》、《勘察设计文件交付日期一览
表》等均为本合同的组成部分,具有同等的法律效力。
本合同自双方签字盖章之日起生效,正本份,委托方、承包方各
执1份;副本份,分别报送备案。
委托方(盖章):承包方(盖章):
法定代表人(签名):法定代表人(签名):
委托代理人(签名):委托代理人(签名):
地址:地址:
开户银行:开户银行:
帐号:帐号:
电话:电话:
年—月—日年—月—日
签订地点:________签订地点:
建设工程投资协议篇3
北京市建设工程保修合同(1994版)
编号:
工程名称
(以单位工程为准)
发包方(甲方)______________
承包方(乙方)______________
施工合同编号_________________
交付竣工工程日期?年?月?日
北京市工商行政管理局
监制
北京市城乡建设委员会
一九九四年十二月
发包方(用户)名称:
工程名称:
本工程在保修期内如发生施工质量问题,工程承包方应按照国家和本市关
于建设工程质量管理的有关规定负责保修。
一、保修期限:
自工程竣工验收并取得《建设工程质量合格证书》之日起计算。
1.民用与公共建筑、一般工业建筑、构筑物的土建工程为一年,其中屋面
防水工程为三年;
2.建筑物的电气管线、上下水管线安装工程为六个月;
3.建筑物的供热及供冷为一个采暖期及供冷期;
4.室外的上下水和小区道路等市政公用工程为一年;
5.其他特殊要求的工程,其保修期限由发包单位和承包单位另行议定。
二、保修项目内容及范围:
1.屋面漏雨;
2.烟道、排气孔道、风道不通;
3.室内地坪空鼓、开裂、起砂、面砖松动、有防水要求的地面漏水;
4.内外墙及顶棚抹灰、面砖、墙纸、油漆等饰面脱落,墙面浆活起碱脱
皮;
5.门窗开关不灵或缝隙超过规范规定;
6.厕所、厨房、盥洗室地面泛水倒坡积水;
7.外墙板漏水,阳台积水;
8.水塔、水池、有防水要求的地下室漏水;
9.室内上下水、供热系统管道漏水、漏气、暖气不热,电器、电线漏电,
照明灯具坠落;
10.室外上下水管道漏水、堵塞、小区道路沉陷;
11.钢、钢筋混凝土、破石砌体结构及其它承重结构变形、裂缝超过国家规
范和设计要求;
12.因施工单位造成的其他质量问题。
三、保修责任:
施工单位自接到建设工程质量修理通知书(式样附后)之日起,必须在两
周内到达现场与建设单位共同明确责任方,商议返修内容。属施工单位责任
的,如施工单位未能按期到达现场,建设单位应再次通知施工单位;施工单位
自接到再次通知书起一周内仍不能到达时,建设单位有权按原设计标准自行返
修,所发生的费用由原施工单位承担。
四、保修抵押金:
1.保修抵押金计算方法。按工程结算造价扣除甲方供应的设备、成品价后
的金额计算,由承包方向发包方支付保修抵押金。其中:
(1)承包一般建安工程200万元以内的,按2.0%计算;200万元(不含
200万元)至500万元的,按1.5%计算;500万元以上(不含500万元)的,
按1.0%计算。
(2)单独承包装饰工程,按1.0%计算。
2.本工程保修抵押金为_________元。
金额大写:_________________________。
五、保修抵押金返还:
工程保修期满,发包方按以下规定向承包方返还保修抵押金。
1.承包一般建安工程,保修期满一年,返还保修抵押金(含保修抵押金存
款利息)的80%为_________元。
保修期满三年,返还保修抵押金(含保修抵押金存款利息)全部尾款。
2.单独承包装饰工程,保修期满一年,返还全部保修抵押金(含保修抵押
金存款利息)°
六、争议:
甲、乙双方发生争议时,可以通过协商或者申请施工合同管理机构会同有
关部门调解。不愿通过协商或调解不成的,可以采取下列一种方式解决:
第一种争议解决方式:向_________________委员会申请______;
第二种争议解决方式:向___________人民法院起诉。
双方约定按第_____种争议解决方式解决。
七、合同生效与终止。
1.本合同自订立之日起生效。
2.工程保修期满,发包方按规定向承包方返还全部保修抵押金(含保修抵
押金存款利息)后,本合同即告终止。
八、合同份数。
1.本合同正本两份具有同等效力,由甲乙双方分别保存。
2.本合同副本—份,由甲乙双方分送施工合同管理机构、质量监督机构
及有关部门。
九、工程质量出现永久性缺陷的,应按照国家和本市关于建设工程质量管
理的有关规定执行,不在本保修范围内。
十、属于设计原因造成的质量缺陷,应按照国家和本市关于建设工程质量
管理的有关规定执行,不在本保修范围内。
十一、双方议定的其他事项:________________________________
I承包方(施工保修单位):|
I地出|
I编码:I
I法定代表人:I
I委托代理人:I
I联系电话:
I开户银行:
I帐号:I
II
II
I(公章))
II
I保修合同订立时间:?年?月?日I
发包方(用户):
I期止:I
I雌:I
I法定代表人:I
I委托代理人:I
I联系电话:
I开户银行:
I帐号:I
II
II
I(公章)?I
I年?月?日?I
附件:?建设工程质量修理通知书?工程名称
(以单位工程为准):
保修合同编号:
使用单位
(用户)名称:?施工单位名称:
本工程于年?月?日发生质量问题,按照编号:
《北京市建设工程保修合同》有关内容,请你单位派人检查修理为盼。
I?质量问题及部位:
I?施工单位名称:I
?使用单位(用户)对修理结果的意见(由使用单位(用户)填
写):?I
II
II
I使用单位(用户)公章I
I年?月?日I
I?使用单位(用户):
I?通讯地址:I
I漏码:I
I?电话号码:
I?联系人姓名:(公章)I
I通知书发出日期:?年?月?日I
(投递以邮戳日期为准)
填表方法:
1.本表由发包方(使用单位)填写,一式三份,送承包方二份;
2.承包方(施工单位)对保修项目,进行维修后,经双方盖章,退发包方
一份,自存一份。
建设工程投资协议篇4
编号:项目名称:甲方:(以下简称甲方)乙方:(以下简称
乙方)依据《民法典》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和
诚实信用的原则,甲、乙双方经友好协商,就工程事宜达成一致,为确保工程
质量、工期及售后维保工作,保证甲、乙双方的权利和明确各自的责任和义
务,特订立本合同。
一、工程名称:
二、工程地点:
三、工程内容及规格:
四、经甲乙双方确认工程固定包干总造价:
五、工程质量:乙方须严格按照甲、乙双方认可的施工方案及国家行
业相关工艺要求制作、施工,保质保量按期完成工程施工任务。
六、甲方责任:
1、负责与乙方进行效果图的签字及确认工作;
2、负责与乙方的衔接工作,并提供符合施工要求所必要的电源及安全条
件;提供与工程配套的供电电源;
3、负责安装前的协调工作,保障施工场地具备安装条件;
4、甲方因上述原因而致本工程工期延误,其责任由甲方承担;
5、负责办理政府部门相关审批手续;
七、乙方责任:
1、做好施工安全的防范工作,确保施工安全,若造成业主损失,由乙方负
责赔偿;
2、保证工程的施工质量、进度并做好防火安全垃圾处理等工作;
3、严格按照甲方认可的工程材料施工;
4、负责服从甲方现场管理人员安排,不得造成业主设施、施备的损坏,否
则自行赔偿;
5、负责遵守甲方规定的作息制度,并在指定的区域内进行施工作业;
6、施工期间乙方如造成自身人身或他人人身安全责任事故,其责任全部由
乙方承担。
八、施工时间:合同施工时间(收到甲方首付款之日起):日至年
一月日),如在安装期间遇雨天、大风天等人力不可抗拒因素无法施工或甲
方未按合同要求支付工程进度款的,其工期按期顺延。
九、工程验收
1、工程完工后,乙方通知甲方验收。
2、若因乙方原因造成工程质量问题,乙方无条件返工。
十、工程维护:
1、乙方对该工程提供验收合格之日起计算;
2、维修期内若出现工程质量问题,乙方负责提供全天候的响应服务;
3、维修期内由于甲方使用不当或合同外因素造成不能正常使用的工程质量
问题,维修费用由甲方承担;十
一、付款方式:合同签定后,首付工程总造价的30%,即人民币元
整,工程完工验收合格后,付工程总造价的70%,即人民币。十
二、不可抗力:如发生不可抗力,造成本合同不能履行,任何一方均
不应本合同产生的或与合同有关的任何事项对另一方有任何赔尝,终止前已有
责任除外。十
三、违约责任:因乙方原因无故延长工期或甲方未按合同时间付款,
违约方每天向对方支付相当于工程总额5%。的违约金。十
四、解除合同纠纷方式:本合同未尽事宜或执行本合同所引起的争
议,甲、乙双方应友好协商解决,若协商在30天内还不能解决的,可依据国家
相关法律、法规,向___市仲裁委员会申请仲裁或按国家“民法典”有关条例
向人民法院起诉。十
五、其他:
1、本合同一式两份,甲、乙双方各执壹份,自签章之日起生效,具有法律
效力。
2、本合同附件是本合同的组成部分,经双方签字,与本合同具有同等法律
效力。
3、本合同附件是:口效果图口双方认可的其他工程文件及说明
4、备注:工程维保热线:甲方:乙方:(盖章)(盖
章)委托代理人签名:—日期:委托代理人签名:—日期
建设工程投资协议篇5
依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关
法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工
程施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况
工程名称:______________
工程地点:______________
工程内容:______________
群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)
工程立项批准文号:
资金来源:______________
二、工程承包范围
承包范围:______________
三、合同工期:
开工日期:______________
竣工日期:_____________
合同工期总日历天数天。
四、质量标准
工程质量标准:______________
五、合同价款
金额(大写):元(人民币)¥:元
六、组成合同的文件
组成本合同的文件包括:
1、本合同协议书
2、中标通知书
3、投标书及其附件
4、本合同专用条款
5、本合同通用条款
6、标准、规范及有关技术文件
7、图纸
8、工程量清单
9、工程报价单或预算书
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它
们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内
承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他
应当支付的款项。
十、合同生效
合同订立时间:.—年—月—.日
合同订立地点:—本合同双方约定——后生效
甲方:______________
乙方:_____________
签于:____________________________
建设工程投资协议篇6
合同编号:______________
甲方:乙方:
法定代表人:法定代表人:
联系电话:联系电话:
依据《中华人民共和国产品质量法》及其它有关法律法规的规定,甲、乙
双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就石材供料、加工生产及相关服务达
成如下协议。
第一条石材供料
1.甲方委托乙方供料、加工:。(石材)详见附件《石材供料单》。
2.石材供料时间:年月日。
3.交付地点为(选择一项):
口施工现场:。
口甲方指定的材料存放地点:。
口双方约定的其他地点:。
4.甲乙双方根据合同要求及供料进度确定具体批次的石材产品的交付时
间和地点。
第二条承接方式
1.甲方应在年月日前向乙方提供设计方案或技术要求,就相关要
求向乙方进行书面告知。乙方按照甲方的设计要求,制定加工方案。
2.乙方提供石材原材料、加工设备和技术人员应按甲方要求,并接受甲
方检验。
甲方提供原材料的,乙方应及时检验,如有不符合约定要求的应当日内
通知甲方更换、补齐或者采取其他补救措施。甲乙双方不得擅自更换加工原材
料的品种和等级。
3.乙方需要第三方协助完成工作的,工作成果由乙方负责。
4.一方要求设计方案或加工方案不得向第三方透露的,另一方应尽保密
义务。
第三条质量要求
乙方向甲方交付的成品石材应当符合以下标准(选择两项):
口国家标准
口行业标准
口双方约定标准:。
第四条运输与装卸
1.成品石材的运输由(选择一项):口甲方负责□乙方负责;石材在运输
中发生的损毁由负责运输的一方负责,运费由方承担。
2.成品石材运到工程施工现场应由(选择一项):口甲方装卸□乙方装
卸;石材在装卸中发生的损毁由负责装卸的一方负责,装卸费由方承担。
第五条验收
1.乙方按照合同要求在出厂前自检,并向甲方出具“石材产品出厂质量
保证书”(以下简称“质保书”)。乙方在向甲方供料交付的同时,甲方应派专
人与乙方一同验收,验收完成后甲方应当同时出具验收单;实际交付石材的品
种、规格、数量等,依据甲方向乙方出具的验收单确认。质保书及验收单为本
合同附件。
2.成品石材的运输由甲方负责的,甲方在装运前验收,并出具验收单。
成品石材的运输由乙方负责的,甲方在装运后验收,并出具验收单。
第六条合同价款与支付方式
1.合同总价:人民币(大写)。
2.支付方式:
(1)合同签订后日内(或另行约定),甲方向乙方支付合同总价款的%
作为预付款,计人民币元,双方约定预付款处理方式:。
⑵款项支付(选择一项):
□按供料进度,每(时间)结算一次。甲方应于收到乙方结算报表后日
内核实并支付进度款。
□按供料进度,每(数量)结算一次。甲方应于收到乙方结算报表后日
内核实并支付进度款。
3.合同价款结算方式为:。
4.供料进度款支付达到合同总价款的%时,不再按进度付款。待完工验
收后天内支付余款,甲方暂留合同总价款的%作为保修金,甲方应在保修期
满后14天内结算,将剩余保修金和银行同期存款利息一次性退还乙方。
第七条违约责任
1.乙方交付的石材质量不符合本合同要求,甲方有权要求乙方整改并达
标后继续供料;对不达标但仍可使用的,甲方有权要求乙方减少价款;因重新供
料而产生的费用由乙方承担。改进后仍不能达标以及不能重新供料的,甲方有
权解除合同,并要求乙方赔偿相应损失。
2.乙方逾期交付石材的,甲方有权要求乙方继续履行,并向甲方支付违
约金,违约金每日按合同总价款%支付。
3.因甲方原因导致迟延交付的,甲方应向乙方支付违约金,违约金每日
按合同总价款%支付。
4.甲方逾期支付合同价款的,应向乙方支付违约金,违约金每日按合同
总价款%,
5.其他违约责任:。
第八条保修
1.保修期限年,保修期从甲方代表在验收记录上签字之日算起。
2.保修项目。
3.保修内容。
4.保修期内,因乙方供应材料发生质量问题由乙方承担修补、更换的责
任。乙方应在接到修理通知之后7天内派人修理,否则,甲方可委托其他单位
或人员修理。因乙方原因造成返修的费用,甲方在保修金内扣除,不足部分,
由乙方交付。因乙方之外原因造成返修的费用,由甲方承担。
第九条合同变更与未尽事宜补充
1.乙方开始加工后,甲方变更加工或相关服务要求应与乙方协商,并制
定书面补充合同或者以本合同为标准计算变更部分的合同价款;因变更造成乙方
的损失由甲方承担。
2.合同履行过程中发生的与合同有关但无合同约定的事宜,双方应友好
协商解决,并以书面形式达成补充协议,与合同条款具有相同效力。
第十条其他事项
第十一条争议处理
1.本合同适用中华人民共和国有关法律,受中华人民共和国法律管辖。
2.本合同各方当事人对本合同有关条款的解释或履行发生争议时,应通过
友好协商的方式予以解决。双方约定,凡因本合同发生的一切争议,当和解或
调解不成时,选择下列第种方式解决:
(1)将争议提交仲裁委员会仲裁;
(2)依法向人民法院提起诉讼。
第十二条附则
1.本合同由甲乙双方签字或盖章后生效。
2.本合同一式份,双方各执份。
甲方(盖章):乙方(盖章)
授权代理人(签字):_______授权代理人(签字):
住址:______________________住址:_______________________
联系电话:__________________联系电话:___________________
开户银行:__________________开户银行:一
账号:_______________________账号:_______________________
一年—月—日年月—日
签订地点:签订地点:___________________
附件一:石材供料单
合同编号:
工程名称:
工程地点:
石材名称
国码/等级
规格(单位)
数量
加工要求
计价单位
成品单价
合计
备注
以上材料价款:人民币(大写)(¥元)。
其他相关服务
1.乙方按甲方要求提供其他相关服务(可多选):□深化设计口排
版口养护口安装指导□其他。
甲方变更服务项目,须书面通知乙方,因变更产生的费用或造成对方损失
由甲方承担。
2.要求明细
相关服务一费用:;
相关服务二费用:;
相关服务三费用:;
相关服务费合计:人民币元(大写),(小写)。
合同总价款:人民币元(大写),(小写)。
甲方(盖章):乙方(盖章)
授权代理人(签字):________授权代理人(签字):.
住址:_________________________住址:____________________________
联系电话:.联系电话;
开户银行:.__________开户银行
账号:账号:
年月曰年月日
签订地点:—_签订地点:.
建设工程投资协议篇7
工程名称:______________
工程地点:
合同编号:______________
(由设计人编填)
设计证书等级:
发包人:
设计人:_______________
签订日期:______________
深圳市规划与国土资源局监制
发包人:________________________________
设计人:________________________________
发包人委托勘察人承担工程设计,经双方协商一致,
签订本合同。
第一条本合同依据下列文件签订:
1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》。
1.2《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、《建
设工程勘察设计市场管理规定》。
1.3《深圳市城市规划条例》、《建设用地规划许可证》或《土地使用权
出让合同书》。
1.4国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
1.5建设工程批准文件。
第二条本合同设计项目的内容:
2.1工程名称:o
2.2设计指标
I建设用地面积I建筑总面积I规定建筑面积I建筑高度或层数|建筑覆
盖率I
I_________________I______________I_________________I___________________I_____________
第三条发包人应向设计人提交的有关资料及文件:
I序号I资料及文件名称文件编号I份数I提交日期I有关
事宜
I1I用地方案图I
I
卜——+----------------------1_——
H
|2I《建设用地规划许可证》或|
I
II《土地使用权出让合同书》|
I
卜一+----------------------H——
T
13|I
I
卜一十----------------------1——
T
14|I
I
卜一+----------------------F——
T
15|I
I
卜一+----------------------1——
T
16|I
I
卜一十----------------------1-
T
第四条设计人应向发包人交付的设计资料及文件:
I序号I资料及文件名称I份数I提交日期I有关事宜I
第五条本合同设计收费估算为——元人民币。设计费支付进度详见下
表。
I付费次序I占总设计费/I付费额(元)I付费时间(由交付设计文件所
决定)I
卜
I第一次付费|20%定金||20%定金
卜
卜
卜
I_______________I_________________I_________________I_________________________________
说明:
1.提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费。
2.在提交最后一部分施工图的同时结清全部设计费,不留尾款。
3.实际设计费按初步设计概算(施工图设计概算)核定,多退少补。实际设
计费与估算设计费出现差额时,双方另行签订补充协议。
4.本合同履行后,定金抵作设计费。
第六条双方责任
6.1发包人责任:
6.1.1发包人按本合同第三条规定的内容,在规定的时间内向设计人提交
资料及文件,并对其完整性、正确性及时限负责,发包人不得要求设计人违反
《建设用地规划许可证》或《土地使用权出让合同书》的有关规定及国家有关
标准进行设计。
6.1.2发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内,设计人按合
同第四条规定交付设计文件时间顺延;超过规定期限15天以上时,设计人员有
权重新确定提交设计文件的时间。
6.1.3发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误,或所
提交资料作较大修改,以致造成设计人设计需返工时,双方除需另行协商签订
补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外,发包人应按设计人所耗工作量
向设计人增付设计费。
在未签合同前发包人已同意,设计人为发包人所做的各项设计工作,应按
收费标准,相应支付设计费。
6.1.4发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及文件时,如
果设计人能够做到,发包人应根据设计人提前投入的工作量,向设计人支付赶
工费。
6.1.5发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员,提供必要的工
作生活及交通等方便条件。
6.1.6发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数
据、计算软件和专利技术。未经设计人同意,发包人对设计人交付的设计资料
及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目,如发生以
上情况,发包人应负法律责任,设计人有权向发包人提出索赔。
6.2设计人责任:
6.2.1设计人应严格按照《建设用地规划许可证》或《土地使用权出让合
同书》的有关规定,有关工程强制性标准,国家和地方技术规范、标准、规程
及发包人提出的设计要求,进行工程设计,技术经济指标符合《深圳市建筑技
术经济指标计算规定》,按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料•,并
对其负责。
6.2.2设计人采用的主要技术标准是:______
6.2.3设计合理使用年限为______年。
6.2.4设计人按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人
交付资料及文件。
6.2.5设计人交付设计资料及文件后,按规定参加有关的设计审查,并根
据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定
时限交付设计资料及文件,本年内项目开始施工,负责向发包人及施工单位进
行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施
工,设计人仍负责上述工作,但应按所需工作量向发包人适当收取咨询服务
费,收费额由双方商定。
6.2.6设计人应保护发包人的知识产权,不得向第三人泄露、转让发包人
提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失,
发包人有权向设计人索赔。
第七条违约责任:
7.1在合同履行期间,发包人要求终止或解除合同,设计人未开始设计工
作的,不退还发包人己付的定金;己开始设计工作的,发包人应根据设计人已进
行的实际工作量,不足一半时,按该阶段设计费的一半支付;超过一半时,按该
阶段设计费的全部支付。
7.2发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向设计diyifanwen.com
人支付设计费,每逾期支付一天,应承担支付金额千分之二的逾期违约金。逾
期超过30天以上时,设计人有权暂停履行下阶段工作,并书面通知发包人。发
包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建,发包人均
按7.1条规定支付设计费。
7.3设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设
计人员错误造成工程质量事故损失,设计人除负责采取补救措施外,应免收直
接受损失部分的设计费。损失严重的根据损失的程度和设计人责任大小向发包
人支付赔偿金,赔偿金由双方商定为实际损失的——%<.
7.4由于设计人自身原因,延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计
文件的交付时间,每延误一天,应减收该项目应收设计费的千分之二。
7.5合同生效后,设计人要求终止或解除合同,设计人应双倍返还定金。
第八条其他
8.1发包人要求设计人派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题时,
双方应另行签订补充协议或技术咨询服务合同。
8.2设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图,由发包人自费向有
关出版部门购买。本合同第四条规定设计人交付的设计资料及文件份数超过
《工程设计收费标准》规定的份数,设计人另收工本费。
8.3本工程设计资料及文件中,建筑材料、建筑构配件和设备,应当注明
其规格、型号、性能等技术指标,设计人不得指定生产厂、供应商,发包人需
要设计人的设计人员配合加工定货时,所需要费用由发包人承担。
8.4发包人委托设计配合引进项目的设计任务,从询价、对外谈判、国内
外技术考察直至建成投产的各个阶段,应吸收承担有关设计任务的设计人参
加。出国费用,除制装费外,其它费用由发包人支付。
8.5发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务,另行支付费用。
8.6由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决。
8.7本合同发生争议,双方当事人应及时协商解决。也可由当地建设行政
主管部门调解,调解不成时,双方当事人同意由.仲裁委员会仲裁。双方当
事人未在合同中约定仲裁机构,事后又未达成仲盛耳面协议的,可向人民法院
起诉。
8.8本合同一式.份,发包人_—份,设计人___份。
8.9本合同经双方签章并在发包人向设计人支付订金后生效。
8.10本合同生效后,按规定到深圳市规划与国土资源局或其派出机构备
案。双方履行完合同规定的义务后,本合同即行终止。
8.11本合同未尽事宜,双方可签订补充协议,有关协议及双方认可的来
往电报、传真、会议纪要等,均为本合同组成部分,与本合同具有同等法律效
力。
8.12其它约定事项:.—
发包人名称:设计人名称
(盖章)(盖章)
法定代表人:(签字)法定代表人:(签字)
委托代理人:(签字)委托代理人:(签字)
住所:住所:
邮政编码:邮政编码:
电话:电话:
传真:传真:
开户银行:开户银行:
银行帐号:银行帐号:
建设行政主管部门备案:鉴证意见:
备案号:经办人:
备案日期:年月日鉴证日期:年月日
建设工程投资协议篇8
甲方:(以下简称甲方)
乙方:(以下简称乙方)
根据有关法律、法规、条例、规章等,双方遵循平等、自愿、公平和诚实
信用的原则,就本项目协商一致,订立协议并共同遵照执行。
第一条:工程名称:
第三条:工程范围:见附件.
第四条:工程总价:
人民币(此项为投标价,支付以实际工程量为依据,此为税后价),乙方包
工包料。
第五条:
5.1竣工日期:(竣工报告为准)交付日
5.2合同总工期:元。
5.3甲方付款不以乙方向其提供发票为前提。
第六条:本工程质量标准
按设计文件及相关规范规定的标准施工且符合国家相关验收标准。
第七条:代表
甲方应指定一到两名人员作为甲方的代表,有他亲笔签名的文件即认为是
甲方的正式文件,此项人员的授权委托书作为本合同的一部分。
如发生变更,甲方应当自变更后即日书面通知乙方,因甲方迟延通知而造
成的损失由甲方承担。
第八条:工地管理
8.1乙方必须加强施工人员的安全及职业技能教育,在施工过程中,必须
保证安全,清除隐患,杜绝一切事故的发生。
8.2严格执行工地上的各项管理制度,施工现场必须做到文明施工,做到工
完场清,垃圾归堆并运送指定地点。
8.3乙方进入施工现场后,不得打架斗殴、酗洒闹事。
情节严重移交司法部门处理。
第九条:设备、材料、通行及配套
9.1甲方提供乙方临时用房,以及为了履行完成、养护分包工程所需的暂
时或永久性质的设备。
9.2本工程使用的材料:见附件。
9.3乙方堆置器材设备之场所,应在甲方许可之范围内,不得妨碍工程之
进行与街道之畅通。
甲方为使乙方能按分包合约顺利施工,应向乙方提供使其设备足够能进入
其工地的一部分或几个部分的便利措施。
9.4本工程施工期间工地及相关场所临时水电设施由甲方负责提供,甲方
应随时注意保持交通、电力、通讯、给水、瓦斯或其它设施之安全正常营运。
第十条:工程保险
10.1乙方应对其员工购买保险
10.2由甲方办理的保险单以履行总包合同通则,如果涉及乙方应当享有保
险单内利益,甲方应当将乙方享有的利益注明或特别载列于保险单上和附表本
部份之上。
10.3双方必须维持其有效期直至本分包工程全部完成止。
10.4除能证明因不可抗力或乙方故意或重大过失外,工期延长,应由甲方
支付续保费用。
第十一条:变更设计
11.1双方得以按照下列情况改变其分包合同的工程:
11.2经由本合同双方协商一致减少的事项。
11.3为了甲方利益,由乙方可以书面提前10天通知甲方,变更或增加或
减少的事项。
11.4所增加或变更之费用,乙方可以按照签订到变更期间的相对高价定
价。
11.5减少之工程,甲方除承担乙方已购材料之损失外,还应支付乙方为此
支付合理的费用。
第十二条:工程延期
12.1须延长完工日期时,乙方可于原因发生后3日内据实将工程延期通知
单书面通知甲方,但能够证明是乙方故意造成延期的除外。
12.2本工程施工期间,甲方得通知乙方将本工程全部或局部停工。
第十三条:验收
13.1工程具有覆盖、掩盖条件或达到中间验收部位时,甲方应在接到乙方
通知之时起24小时内进行验收。
13.2本工程进度于符合完工或阶段性验收标准时,乙方应以书面报请完工
验收。
经监理工程师认可后,由甲方验收。
13.3乙方在验收前3日,将验收日期以书面通知甲方,如甲方不能按时参
加,须提前2日书面通知乙方,因此造成的延期参照本合同十三条停工损失赔
偿。
13.4甲方在收到乙方通知后3天内未进行验收、也未提出延期的,乙方提
交的已验收通知中开列的工程量即视为被认可,通知的验收日期即视为验收合
格之日,作为支付合同价款的依据。
13.5本工程竣工并经甲方验收合格后,乙方应在10天内移交予甲方。
验收合格之日即视为所有权及相关权利义务发生转移。
第十四条:违约及损害赔偿责任
14.1一方如有下列情事之一者,另一方可终止或解除本合约,一方应给付
另一方按工程总价10%计算之违约金。
14.2一方要求减少工程金额达原合约金额之百分之二十。
14.3一方要求停工达15日,除能证明是不可抗力或另一方之故意或重大
过失除外。
14.4一方有停业、倒闭、破产或财务发生困难情事之虞,或一方显无能力
支付工程款。
14.5本合约依上述原因而终止或解除时,或因其它原因致使合同但发生其
它赔偿事件,一方仍得依法向另一方求偿。
14.6除能够证明是乙方故意不按时进场施工的,甲方应赔偿乙方违约金15
万元。
14.7除能证明是不可抗力或乙方故意造成的停工或延期,甲方应按每人
100元/天对乙方承担赔偿金,并支付乙方因停工或延期而发生之费用包括但不
限于施工机具折旧费、工地费用及管理费用等。
甲方应于通知停工之十日内主动赔偿乙方。
14.8甲方不按照合同约定准时支付工程款、违约金、赔偿金等,每迟延一
天按照工程总价的百分之三支付违约金。
第十五条:纠纷处理
甲乙双方如对本合约条款发生争议,双方应平等协商,协商不成,由人民
法院管辖。
第十六条:其它
16.1合约时效:本合同经双方盖章后生效,自付清尾款后终止。
16.2合同份数:本合同一式四份,甲乙双方各执贰份。
16.3本合约正本之印花由双方各自贴销。
16.4一方提供之地址为可送达之地址,如果变更应及时通知,否则按照合
同约定地址投递即视为送达。
甲方(公章):乙方(公章):
法定代表人(签字):法定代表人(签字):
年一月一日年一月一日
建设工程投资协议篇9
建设单位:(甲方)
施工单位:(乙方)
监理单位:(丙方)
为保护从业人员的人身安全、健康和企业财产,加强安全生产管理,落实
安全生产职责,保障施工的顺利进行。依照《中华人民共和国安全生产法》、
《建设工程安全生产管理条例》及其它有关法律,建设单位、施工单位、监理
单位就工程安全管理的责任和义务协商达成一致,订立本协议。
一、工程基本情况
工程名称:
建筑面积:
工程地点:
二、工期
开工日期:年月日结束日期:年月日
三、协议内容:
(一)施工单位责任(乙方):
1,严格执行北京市职业健康安全管理的各项法律法规、安全操作规程,并
严格遵守协议中所规定的条款。
2、施工人员必须经过安全教育培训、考试合格后上岗作业。进入现场必须
按标准正确穿戴和使用劳动保护用品。
3、因安全措施不落实,安全防护未达到标准,违章指挥、违章作业、违反
劳动纪律和违反协议条款,造成的生产安全事故,由肇事单位承担事故责任和
一切经济损失。
4、对施工现场的安全生产实施统一管理。施工现场设专业安全生产管理人
员,并对施工现场进行安全检查,发现隐患及时整改,全面贯彻“安全第一,
预防为主”的方针。
5、及时向施工人员传达国家、北京市有关职业健康安全的法律、法规和标
准,经常组织开展安全宣传活动。
6、负责施工人员入场前的安全教育培训,告知岗位安全操作规程和违章作
业的危害,考试合格后方能上岗作业。
7、组织安全技术交底,并严格履行签字手续,对措施的执行情况进行监督
检查,并督促、检查隐患的整改落实。
8、对特种作业人员进行培训,并对持证操作情况进行检查,将证件复印件
备案,严禁无证作业。
9、纠正施工人员的违章、违规、违纪行为,对违反规章制度的人员,按照
安全生产奖罚规定的相关条款进行处罚
10、严禁使用不合格的施工机械设备和电器设备,在使用前进行检查确
认。安全防护、保护装置必须齐全、有效。
11、定期组织事故应急救援预案的演练,积极参与安全宣传活动。
12、施工单位应积极配合建设单位的安全监督、检查,落实隐患整改。
13、严禁雇佣未成年和年龄超过60周岁的劳务人员,必须保证从业人员身
体和心理健康,因违反本条规定,造成的生产安全事故和其它事故,承担事故
的责任和因此发生的全部费用。
15、因安全
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 信阳师范大学《计算机网络原理》2021-2022学年第一学期期末试卷
- 病患满意度调查与改进措施计划
- 西南医科大学《程序设计》2021-2022学年第一学期期末试卷
- 手术安全用药管理制度
- 手术室剖宫产小讲课
- 《增强法律意识》课件
- 西昌学院《简笔画》2021-2022学年第一学期期末试卷
- 西北大学现代学院《网络舆情监测与研判》2022-2023学年第一学期期末试卷
- 西北大学《微机原理与接口技术》2022-2023学年第一学期期末试卷
- 西北大学《面向对象程序设计》2021-2022学年第一学期期末试卷
- 某标准件厂冷镦车间低压配电系统及车间变电所设计(超详细)
- 电能质量技术监督实施细则
- 中考复习:“语言表达得体” 知识点梳理
- 变电站各种工作流程图
- 三极管极性管脚功能参数
- 阻垢剂配方(完整)
- DB34∕T 3968-2021 桥梁健康监测系统运营维护与管理规范
- 撤回参加投标函
- 美国量化宽松政策对人民币汇率的影响(DOC)
- 财务领款凭证(模板)(共1页)
- PX2-300D配置手册
评论
0/150
提交评论