石化工厂安全围墙施工合同书

石化工厂安全围墙施工合同书合同编号：__________甲方（以下简称“业主”）：全称：____________________地质：____________________法定代表人/授权代表：____________________乙方（以下简称“承包商”）：全称：____________________地质：____________________法定代表人/授权代表：____________________鉴于业主拥有位于______的石化工厂，并有意向对工厂的安全围墙进行施工；鉴于承包商是一家具备围墙施工资质和经验的公司，愿意承担本合同项下的施工义务；双方经友好协商，一致同意按以下条款签订本合同，共同遵照执行：一、合同范围1.1承包商应根据业主提供的施工图纸和技术规范，完成石化工厂安全围墙的施工，包括但不限于围墙基础、主体结构、表面装饰、门禁系统及相关配套设施的安装。1.2承包商应确保施工质量符合国家相关法律法规、行业标准以及业主的要求。1.3业主应提供施工所需的场地、水电接入点、施工图纸及技术规范等必要条件。二、合同价款2.1本合同价款为人民币（大写）：______元整（小写）：______元。2.2业主应根据工程进度支付相应款项，具体支付方式及进度如下：（1）预付款：合同签订后，业主支付承包商合同价款的______%，即人民币（大写）：______元整（小写）：______元。（2）进度款：根据工程实际进度，业主按月支付已完工程量的______%，直至工程完工。（3）尾款：工程完工验收合格后，业主支付剩余合同价款的______%，即人民币（大写）：______元整（小写）：______元。三、工期3.1承包商应自合同签订之日起______天内完成围墙施工，并交付业主使用。3.2若因不可抗力等因素导致工期延误，双方应协商确定顺延工期。四、质量保证4.1承包商应对其施工的围墙质量负责，保证围墙的使用寿命、安全性能等各项指标符合国家相关标准和业主要求。4.2承包商应提供一年的质量保修期，自工程完工验收合格之日起计算。在保修期内，如因施工质量问题导致围墙损坏，承包商应免费进行修复。五、违约责任5.1任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。5.2若承包商未按约定工期完成工程，每逾期一日，应向业主支付违约金人民币（大写）：______元整（小写）：______元。六、争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。七、合同附件7.1本合同附件包括但不限于：（1）施工图纸及技术规范（2）工程量清单（3）支付进度表八、其他8.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程完工验收合格之日止。8.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________法定代表人/授权代表（签名）：____________________法定代表人/授权代表（签名）：____________________签订日期：____________________签订地点：____________________以下为特殊应用场景及相关说明：一、特殊应用场景及注意事项1.场景一：施工现场环境复杂在施工现场环境复杂的情况下，承包商可能需要面对地下管线、邻近建筑物等问题，影响施工进度和质量。此时，合同中应增加相关条款，明确业主提供完整、准确的现场资料，包括地下管线图、邻近建筑物资料等，以便承包商提前做好施工准备。2.场景二：施工期间遇到恶劣天气恶劣天气可能导致施工进度延误。合同中应增加不可抗力条款，规定在恶劣天气等不可抗力因素导致工期延误时，承包商有权申请顺延工期，且业主不得因此追究承包商的违约责任。3.场景三：施工过程中出现设计变更施工过程中，业主可能因需求变更或其他原因要求修改施工图纸。此时，合同中应增加设计变更条款，明确变更程序、费用及工期调整等事项，确保双方权益。4.场景四：施工过程中出现安全事故为保障施工现场安全，合同中应增加安全事故处理条款，规定双方在发生安全事故时的责任、报告程序、应急措施等，确保事故得到及时、妥善处理。5.场景五：验收标准不明确为避免验收时出现争议，合同中应详细列明验收标准，包括围墙的结构、外观、安全性能等各项指标，确保双方对工程质量有明确的认识。二、实际操作过程中相关问题及解决办法1.问题一：业主提供资料不全或错误解决办法：在合同中明确业主提供完整、准确资料的责任，并约定相应违约责任。在施工前，承包商应仔细核对现场资料，发现问题及时与业主沟通，要求补充或更正。2.问题二：施工进度受天气影响解决办法：在合同中增加不可抗力条款，规定在恶劣天气等不可抗力因素导致工期延误时，承包商有权申请顺延工期。同时，承包商应提前关注天气预报，合理安排施工计划，减少天气对施工进度的影响。3.问题三：设计变更导致费用增加解决办法：在合同中明确设计变更条款，规定变更程序、费用及工期调整等事项。在施工过程中，如发生设计变更，双方应按照合同约定办理变更手续，确保费用和工期的调整公平合理。4.问题四：施工现场安全事故处理不当解决办法：在合同中增加安全事故处理条款，明确双方在事故发生时的责任、报告程序、应急措施等。在施工现场，承包商应加强安全管理，制定应急预案，确保事故发生时能够迅速、妥善处理。5.问题五：验收标准不明确导致争议解决办法：在合同中详细列明验收标准，包括围墙的结构、外观、安全性能等各项指标。在验收过程中，双方应按照合同约定的标准进行验收，如有争议，可通过第三方检测或鉴定解决。三、详细附件列表1.附件一：施工图纸及技术规范包括围墙的基础、主体结构、表面装饰、门禁系统及相关配套设施的安装图纸和技术规范。2.附件二：工程量清单详细列明施工项目、工程量、单位、单价、总价等信息，作为支付进度款的依据。3.附件三：支付进度表明确各阶段工程完成情况、支付比例、支付金额等信息，确保双方对支付进度有清晰的认识。4.附件四：设计变更申请表用于施工过程中，双方就设计变更进行申请、审批的表格。5.附件五：验收报告详细记录验收过程、验收结果、验收日期等信息，作为工程验收合格的依据。6.附件六：安全事故报告用于施工过程中，双方就安全事故进行报告、处理的表格。7.附件七：质量保修书承包商提供质量保修承诺，明确保修期限、保修范围、保修责任等事项。石化工厂安全围墙施工合同书多方为主导时的，附件条款及说明：1.当甲方为主导时，增加的多项条款及说明：a.甲方有权对施工过程中的任何环节进行监督和检查，以确保施工质量和安全符合约定标准。如发现质量问题，甲方有权要求乙方立即整改，直至达到满意效果。b.甲方有权要求乙方提供施工过程中的各项报告，包括但不限于施工进度报告、质量检查报告、安全事故报告等，以便甲方及时了解工程情况。c.在施工过程中，如遇特殊情况导致工程进度受到影响，甲方有权要求乙方提供详细的情况说明，并根据实际情况调整施工计划。2.当乙方为主导时，增加的多项条款及说明：a.乙方有权根据实际情况提出施工方案和施工计划，并经甲方确认后执行。在施工过程中，如遇特殊情况影响施工进度，乙方应及时向甲方报告，并提出相应的解决方案。b.乙方有权要求甲方提供必要的施工条件，包括但不限于施工场地、水电接入点、施工图纸及技术规范等，以确保施工顺利进行。c.在施工过程中，如遇甲方变更设计或提出额外要求，乙方有权要求甲方支付相应的变更费用和工期延期补偿。3.当有第三方中介时，增加的多项条款及说明：a.第三方中介应负责协调甲乙双方的关系，确保合同的顺利履行。在发生纠纷时，第三方中介应积极协助双方解决争议，维护双方的合