酒店清水池防水施工合同

酒店清水池防水施工合同合同编号：__________第一条工程内容1.1工程名称：酒店清水池防水施工工程1.2工程地点：____________________1.3工程规模：____________________1.4工程单价：____________________1.5工程总价：____________________第二条乙方义务2.1乙方应按照甲方的要求，提供合格的防水材料，并保证材料的质量符合国家相关标准和行业规定。2.2乙方应按照甲方的要求，提供合格的施工人员，并保证施工人员具备相应的技能和经验。2.3乙方应按照甲方的要求，完成施工，并保证施工质量符合国家相关标准和行业规定。第三条甲方义务3.1甲方应按照合同约定，向乙方支付工程款。3.2甲方应提供施工所需的现场条件，并保证现场安全。3.3甲方应协助乙方解决施工过程中的问题，并保证工程顺利进行。第四条工程进度及验收4.1乙方应按照双方约定的施工计划进行施工，确保工程按时完成。4.2乙方应保证施工过程中，每周至少向甲方报告一次工程进度。4.3工程完成后，乙方应按照甲方的要求进行自检、互检和验收，确保工程质量符合合同约定。4.4验收合格后，甲方应在合同约定时间内向乙方支付工程款。第五条合同价格及支付5.1本工程的合同价格为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。5.2甲方支付工程款的方式为：____期支付，具体支付时间为：__________。5.3乙方开具的发票类型为：____________________。第六条违约责任6.1乙方未按照约定完成工程，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为合同金额的____%。6.2甲方未按照约定支付工程款，乙方有权要求甲方支付违约金，违约金为未支付工程款的____%。6.3因甲方原因导致工程停工、窝工，甲方应支付乙方相应的停工、窝工费用。6.4因乙方原因导致工程质量不符合约定，乙方应承担返工、维修等费用。第七条争议解决双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且甲方支付完毕工程款之日终止。甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________甲方代表（签字）：______________乙方代表（签字）：______________签订日期：____________________一、附件列表：1.施工图纸和技术要求2.防水材料合格证明及样品3.施工人员资格证书复印件4.工程进度报告表格5.工程验收标准和方法6.支付凭证和发票7.合同履行过程中的其他相关文件二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定完成工程，视为违约。2.甲方未按照约定支付工程款，视为违约。3.乙方提供的材料质量不符合规定，视为违约。4.乙方施工质量不符合约定，视为违约。5.甲方提供的现场条件不符合要求，导致工程无法顺利进行，视为违约。6.因甲方原因导致工程停工、窝工，视为违约。三、法律名词及解释：1.甲方：指酒店清水池防水施工项目的委托方。2.乙方：指接受甲方委托进行酒店清水池防水施工的施工方。3.工程：指酒店清水池防水施工项目。4.合同金额：指双方约定的hotelclearpoolwaterproofingconstructioncontract合同金额。5.违约金：指一方违约时，按照合同约定向对方支付的违约赔偿金。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：乙方应与甲方沟通，调整施工计划，并采取措施加快进度。2.材料质量问题：乙方应及时更换不合格材料，并承担相应责任。3.施工质量问题：乙方应进行返工、维修，直至符合验收标准。4.工程款支付问题：甲方应按照约定时间支付工程款，如有异议，可通过友好协商解决。5.现场条件不符合要求：甲方应协助乙方解决现场问题，确保工程顺利进行。五、所有应用场景：本合同适用于酒